2024年全国监理工程师之合同管理考试黑金试题附答案173

全国监理工程师考试重点试题精编

注意事项：

1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范：考试时间为120分钟。

:2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答

题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笠填涂；非选择题部分必须使用黑色签字笆书写，字体

工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域

j书写的答案无效：在草稿纸、试卷上答题无效。

密

!（参考答案和详细解析均在试卷末尾）

一、选择题

••

3i1、（2014年真题）根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）<,

军iA.招标文件

4：B.投标函及投标函附录

：C.委托监理协议书

jD.投标企业定额标准

[2、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全措施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

jC.制定安全操作规程

iD.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿费任

[3、骨软化病的实验室检查结果不正确的是（）。

一1A.血清碱性磷酸酶活性升高

凶去B.高血钙

跑卷C.25-（OH）D3<20nmol/mL

;D.低血磷

4、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

5、下列组织或机构中，能作为保证人的是（）0

A.综合医院

恬

B.公益性社会团体

C.国家机关

D.普通公民

6、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门

7、下列各项中，不属于发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿的

情况是（

A.施工过程中，承包人中途毁约

B.施工过程中，承包人任意中断工程

C.施工过程中，承包人按规定施工

D.承包人破产

8、适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机

组、车辆等大型设备采购为评标方法是（）

A.详细评审

B.初步评审

C.综合评估法

D.最低评标价法

9、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，

承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人

10、关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。

A.有助于提高交易效率，增加交易成本

B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅

C.有利于对合同的审计和监督

D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

11、根据《建设工程设计合同》示范文本，合同有效期是0

A.从合同签字日起.至提交设计文件之日止

B.从合同签字日起，至工程竣工验收之日止

C.从设计人收到定会日起，至提交设计文件之日止

D.从设计人收到定金日起，至工程竣工验收之日止

12、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

13、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘监

D.工艺技术设备

14、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长

投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

15、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查

16、（2021年真题）根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，卖方按

合同约定交付全部合同设备后，买方应向卖方支付合同价格的（）作为交货款。

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

17、建设工程材料采购招标项目评标委员会对投标报价所作价格调整不正确的是（）。

A.投标书中提出的交货期晚于招标文件规定的交货时间，每超过基础时间•周，在投标价

上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比

B.投标书中提出的交货期早于招标文件规定的交货时间，不给予评标优惠

C.投标书中提出可以减少招标文件说明的预付款金额，由此给招标人带来的经济利益按预

定的方法折算后，增加投标价

D.投标材料性能高于标准的，不考虑降低评标价

18、可调总价合同又称变动总价合同，市场价格变动等风险由（）承担。

A.业主

B.承包商

C.分包商

D.监理人

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要

求债务人履行债务

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之口起6个月

26、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）,>（新教材删除该知识点,

题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

27、除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之FI起（）天内未能发出

开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.15

B.30

C.60

D.90

28、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表

29、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。

A.设计招标文件无法提出技术经济指标

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

30、关于分包的说法错误的是（）。

A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包

B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定

C.接受分包的人就分包项目承担连带责任

D.分包人应当就分包项目向招标人负责

31、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3

月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计

代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的

实际竣工日应为0

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日

32、下列对承包人违约的处理，正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知

B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同

C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知

D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知

33、关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是（）。

A.承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款

C.工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险

D.公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整

34、（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合

同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是（）o

A.承包人向监理人提出玲监理人与发包人协商监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出3监理人向发包人报告与发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出1发包人与监理人协商＞＞监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出好发包人通知监理人与监理人向承包人发出变更指示

35、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人

B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人

C.澄清时说明问题的来源

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

36、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为

37、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如枭业主方希望替换任何已任命的业主

代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。

A.7

B.14

C.24

D.48

38、材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是（）。（新教材删除该知识点，题目

仅供参考）

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

39、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（）。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人使用的宅基地

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施

40关于质押的表述中，正确的是（〔

A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物

B.质权自双方约定达成一致意见时设立

C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债

权人所有

D.能够用作质押的动产没有限制

41、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出佐指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

42、下列不能作为质押担保的是（）。

A.生产设备

B.应收账款

C.正在建造的建筑物

D.存款单

43、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承

包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30

44、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在

规律，即坚持（）的程序。

A.先勘察、后设计、再施工

B.先设计、后勘察、再施工

C.先设计、边勘察边施工

D.勘察、设计与施工同步进行

45、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）

A.投标文件没有按要求密封

B.投标人在投标有效期内撤销投标

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

46、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保

47、根据《标准施工合同》，“合同进度计划〃是指（）。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

48、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由

O承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

49、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.监理有权确定，无权决定

50、关于合同转让的说法，正确的是0

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

二、多选题

51、根据美国建筑师学会1AIA发布的IPD（集成项目交可）合同，关丁•争端和索赔的说法，

正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

52、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应

当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.误期赔偿费没有最高限额的限制

C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务

53、（2018年真题）根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使川或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

54、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至（）止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日

55、为了建立能够独立承担区事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。

【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

56、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的，保险贽由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之H起至工程交付使用止

D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止

57、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订

立合同时（）。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

58、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超

过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.20

59、《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过（）

个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

A.6

B.12

C.18

D.24

60、关于留置的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.留置权可以通过合同的为定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

61、3月5日，甲为借贷，将自有厂房和设备抵押给乙，签订抵押合同；3月20日，双方向

有关部门办理抵押登记。则厂房和设备抵押权设立的时间分别为（）

A3月5日，3月20日

B.3月20日，3月20日

C.3月5日，3月5日

D.3月20日，3月5日

62、关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后，买方应支付的进度数说法正确的是（）。

A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%

C.为该批次合同材料的合同价格的95%

D.卖方提交的单据包括合同价格95%金额的增值税发票正本一份

3、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负贡人的说法，正确

的是（）o

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项R负责人应事先征得发包人同意

64、勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目

负责人的姓名和详细资料提交发包人。

A.7

B.14

C.28

D.32

65、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法:E确的是（）。

A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任

66、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.自始至终保函的金额不得变动

67、下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（）。

A.平等

B.公平

C.公正

D.诚实信用

68、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是0

A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负

D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

69、以下标书应当被否决的有（）。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误

川、建设工程材料招标与施工招标基小相同，只是（）有所区别。

A.评审要素、量化比较的方法

B.招标程序、量化比较的方法

C.评审要素、招标程序

D.招标程序、评标价计算方法

71、在建设工程勘察合同的履行中，属于勘察人责任的有（）。

A.提供勘察资料

B.对勘察资料准确性、可靠性负责

C.协调提供位于本工程区域内的临时占地

D.申请市政设施内的临时占地

72、承包人的施工期从（）起算。

A.监理人发出的开工通知中写明的开工口

B.办理征地拆迁

C.施工合同签订之日

D.工程接收证书中写明的竣工日开始

73、承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，

发包人没有做出审查结论也没有提出异议，O

A.应进行修改之后，再次提交

B.发出通知，催促其提出审查结论

C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意

D.不得进行下一步的工作

74、在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利涧

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

75、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度

计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式

的说法，正确的是（）

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

76、建设工程设计合同中关于定金和预付款说明错误的是（）。

A.定金或预付款应专用与本工程的设计

B.定额或预付款的额定、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定

C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付

D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还

77、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。

A.发标

B.开标

C.评标

D缺标

78、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之

日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知

79、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格,称之为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.合同价格

D.签约合同价

80、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错

误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和（或）工期延误，发包人应（）。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.承担由此增加的费用和（或）顺延合同工期

D.承担由此增加的费用和（或）工期延误.并向承包人支付合理利润

81、根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，

合同文件优先解释的顺序是（）。

A.图纸3专用合同条款中标通知书

B.图纸3中标通知书3专•用合同条款

C.中标通知书3图纸3专用合同条款

D.中标通知书T专用合同条款-图纸

82、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移

的时间为（）o相关知识点新教材已删除】

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时

83、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人

最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同

期存款利息。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

84、国家鼓励建筑工程实行设计总包，实行设计总包的，按照合同约定或经（）同意，设

计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.投标人

B.招标人

C.总监理工程师

D.项目经理

85、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

86、下列描述中不属于资格评审的是（）。

A.资质要求

B.业绩要求

C.质量要求

D.信誉要求

87、除专用合同条款另有为定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书今中标通知书玲发包人要求今专用合同条款f通用合同条款

B.发包人要求今合同协议书T中标通知书今专用合同条款T通用合同条款

C.合同协议书今中标通知书专用合同条款-通用合同条款与发包人要求

D.中标通知书玲合同协议书玲通用合同条款3专用合同条款f发包人要求

88、诊断锌缺乏的理想指标是（）。

A.血锌

B.发锌

C.尿锌

D.目前没有

89、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.80

90、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

91、某项目的招标人委托中介机构代理招标，下列说法王确的是（）。

A.由招标人办理备案

B.由招标人办理审批

C.由招标代理机构办理备案

D.由招标代理机构办理审批

92、某住宅采用砖缝贯通的空心玻璃砖隔断，隔断高为2m,宽为4m,则该空心玻璃砖隔

断与相连砖墙的连接方式，下列哪一种正确？（）

A.木楔固定，M5水泥砂浆嵌固

B.与砖墙接缝宽为20mm,垂直布1根。8mm钢筋，M5水泥砂浆嵌牢

C.用U形材卡牢，型材卡用膨胀螺栓与砖墙连接

D.每2层砖布2根巾8mm钢筋，伸人砖墙内240mm,伸入空心玻璃豉墙内500mm

93、关于合同转让的说法，正确的是（）

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

94、下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是（）。

A.发包人未履行合同规定的义务

B.不可抗力

C.协调管理原因

D.季节性大雨引起的停工

95、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。

A.承包商不得拒绝与雇主选定的分包单位签订指定分包合同

B.承包商对指定分包商的施工协调收取相应管理费

C.在施工合同履行过程中雇主可根据需要指定分包内容

D.承包商对指定分包商的违约承担连带责任

96、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的足（）。

A.建设工程设计费任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

97、关于工程设计招标评标原则的表述中，不正确的是（）。

A.评标时过分追求投标价的高低

B.评标时评标委员更多关注于所提供方案的技术先进性

C.评标时评标委员更多美汪于所达到的技术指标、方案的合理性

D.评标时评标委员更多关注于对工程项目投资效应的影响等方面的因素

98、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果

表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延

99、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙

丙之间买卖工程机械合同的效力是（）

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销

100、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）o

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.业绩

D.法人资格

参考答案与解析

1、答案：B

本题解析：

一、标准施工合同文件（GF-2017-0201）

标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及投标函附录

（4）专用合同条款

（5）通用合同条款

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。

2、答案：C

本题解析：

2021教材P107

本题考查的是施工安全管理。承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划

报送监理人审批，按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应

按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材,切实保护好有关人员的人身和财产安全。

3、答案：B

本题解析：

骨软化病时血钙降低。

4、答案：A

本题解析：

本题考杳的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术

指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的

工作量。

5、答案：D

本题解析：

2020/2021版教材P13-16

本题考核的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证

人。

6、答案：D

本题解析：

考核建设工程设计合同的内容和合同当事人。建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。

发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。

承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。参见教材P84。

7、答案：C

本题解析：

2020/2021版教材P16-18

本题考查重点是“保证在建设工程中的应用〃。履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标

后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。若发生下列情况，发包人

有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁

约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。因此，本题的正确答案为

Co

8、答案：D

本题解析：

最低评标价法，该方法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购

的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标。

9、答案：D

本题解析：

2021教材P116

知识点：竣工验收管理。承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同

约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

10、答案：A

本题解析：

本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。通过参考选用标准示范文本，作用在于：

（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容

符合法律法规的要求；

（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避

免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；

（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；

（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；

（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；

（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。

11、答案：D

本题解析：

《建设工程设计合同》示范文木中规定，合同有效期为：从设计人收到定金R起.至工程竣

工验收之日止。@jin

12、答案：D

本题解析：

本题考查的是工程施工招标程序。现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、

地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面了解招标项目情况，

减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工

现场踏勘。

13、答案：C

本题解析：

考核合同法律关系的构成，智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产

权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律

关系的客体。参见教材P8。

14、答案：C

本题解析：

2021教材P34

知识点：接受投标书阶段的工作。招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标

人，但不指明澄清问题的来源，澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内

容可能影响投标文件编制为，将相应延长投标截止时间。

15、答案：C

本题解析：

考核发包人的义务。在施工准备阶段，发包人的义务包括：（1）提供施工场地；（2）组织设

计交底；（3）约定开工时诃。参见教材P96〜97。

16、答案：C

本题解析：

2021教材P145

知识点：合同价格与支付（设备采购合同）。卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在

收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%.

17、答案：C

本题解析：

如果投标书中提出可以减少预付款金额，则应将由此给招标人带来的经济利益从投标价内扣

减此值。

18、答案：A

本题解析：

可调总价合同乂称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使

用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设

计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价

格变动等风险由业主承担，

19、答案：B

本题解析：

2021教材P104

知识点：工程款支付管理，暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂

时不能确定价格的材料、没备以及专业工程的金额。选项A,该笔款项属于签约合同价的组

成部分。选项B,暂估价内的专业工程一定发生。

20、答案：D

本题解析：

2021教材P123

知识点：设计施工总承包合同合同文件。设计施工总承包合同的“价格清单”，指承包人按投

标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸

的概算量提出工程量清单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设

计的初步方案和实施计划，因此价格清单是针承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、

竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。

21、答案：A

本题解析：

本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。通过参考选用标准示范文本,作用在「:（1）

有利于当时人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法

律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性

和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易

成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履

行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）

有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。参见教材P2,

22、答案：A

本题解析：

教材P17

本题考查的是保证在建设工程中的应用。卜.列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是

投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤I可其投标;二是中标人在规定期限内无正当理

由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履

约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

23、答案：A

本题解析：

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成

果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。

24、答案：A

本题解析：

本题考查的是违约责任（设备采购合同）。技术资料未及时提交，不影响买方安装、调试、

考核验收的，卖方无需支付违约金。参见教材P150。

25、答案：C

本题解析：

2020/2021版教材P13-16

本题考核的是保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,

债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

26、答案：C

本题解析：

本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包

商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。

27、答案：D

本题解析：

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之口起90天内未能发出开始设计

通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的贽用和

（或）周期延误。

28、答案：C

本题解析：

2021教材P158

知识点：《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书中没有"工程师"

这一角色，而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作。

29、答案：D

本题解析：

设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料（如，

说明工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等），且无具体

量化的工作量，灵活性较大，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，

提供智力成果。设计投标首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，

在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标,是按规定的工程量清单填报报价后算出息价。

开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而不是由招

标单位的主持人宣读投标书，也不按报价高低排定标价次序。

30、答案：D

本题解析：

本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标人如拟在中标后将中标项目的非主体、非

关键性勘察或设计工作进行分包，应遵守招标文件中对分包内容、分包金额和资质要求等限

制性条件的规定。除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包，

中标人应当就分包项目向招标人负责•，接受分包的人就分包项目承担连带责任。参见教材

P33o

31、答案：A

木题解析：

工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修

改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重

要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。

32、答案：C

本题解析：

发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。

33、答案：D

本题解析：

2020/2021版教材P93-95

标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价

支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

34、答案：A

本题解析：

2021教材P131

知识点：变更管理。履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求〃

文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采

纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

35＞答案：B

本题解析：

以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人。澄清时不得说明问题的来源。如果澄清文件

发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。

36、答案：C

本题解析：

2021教材P7

知识点：合同法律关系的构成。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能

力和民事行为能力。

37、答案：B

本题解析：

2020/2021版教材P158-161

如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的姓名、地址、

职责、权力及任命日期通知给承包商。

38、答案：D

本题解析：

本题考查的是支付结算管理。采购合同内需明确是验单付款还是验货后付款，然后再约定结

算方式和结算时间。

39.答案：A

本题解析：

债务人或者第三人提供担保的财产为抵押物。由于抵押物是不转移占有的，因此能够成为抵

押物的财产必须具备一定的条件。这类财产不会轻易灭失。可以作为抵押物的财产包括：

①抵押人所有的房屋和其他地上定着物；②抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；

③抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；④抵押人依法有权处

置的国有机器、交通运输工具和其他财产；⑤抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、

荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；⑥依法可以抵押的其他财产。下列财产不得抵押：

①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；③学校、幼

儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公

益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；

⑥依法不得抵押的其他财产。股票等权利凭证不能作为抵押物。C项股票是权利凭证，只

能质押，不能抵押。

40、答案：D

本题解析：

2020/2021版教材P13-16

本题考核的是质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作

为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。质权人在债务履行期届满前，不得与出质人

约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。质权自出质人交付质押财产时设立。

41、答案：A

本题解析：

教材P91

［考点］施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视

为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲

突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项

D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。

42、答案：C

本题解析：

质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

43、答案：A

本题解析：

2021教材P155

本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。承包商且在其认为工程即将竣工并做好接收

准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。

44、答案：A

本题解析：

2020/2021版教材P75-76

本题考核的是建设工程勘察设计合同。为了保证工程项3的建设质量达到预期的投资目的，

实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。

45、答案：A

本题解析：

卜列任何情况发生时，投标保证金将被没收：①投标人在投标函格式中规定的投标有效期

内撤回其投标；②中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接

受对错误的修正：③中标人根据规定未能提交履约保证金：④投标人采用不正当的手段骗

取中标。《招标投标法实施条例》第35条规定，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人

可以不退还投标保证金。

46、答案：A

本题解析：

本题考查的是施工合同标桂文本。履约担保和预付款担保采用的都是无条件担保方式。参见

教材P76o

47、答案：C

本题解析：

本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为"合同进度计划参见教材

P84〜85。

48、答案：B

本题解析：

考点:代理关系。在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发

包人承担。参见教材P8。

49、答案：C

本题解析：

2021教材P91

知识点：施工合同管理有关各方的职责。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发

包人的批准，应遵照执行，

50、答案：A

本题解析：

债权人转让权利的，应当通知债务人。经通知的，该转让对债务人不发生效力。且转让权利

的通知不得撤销，除经受让人同意。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经

债权人的同意。因此债权人转让权利时仅需通知债务人，不需要经债务人同意。

51、答案：D

本题解析：

教材P167

本题考查的是IPD合同模式。选项C,在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索

赔（故意违约等情形除外）。选项AB,在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争议应提

交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会

协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。

52、答案：C

本题解析：

误期赔偿费=合同中规定的每天应付金额x误期天数（接收证书上注明的日期超过规定的竣

工时间的天数）；赔偿总额不得超过合同中规定的误期赔偿费的最高限额。除在工程竣工前

根据由业主终止的规定终止的情况外，这些误期赔偿费应是承包商“为此类违约"应付的唯一

赔偿费。支付赔偿费并不能解除承包商完成工程的义务或合同规定的其他责任和义务。

53、答案：C

本题解析：

2021教材P104

知识点：工程款支付管理.暂列金额指已标价工程量清单中所列的•笔款项，用于在签订协

议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计

日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人

不一定能够全部获得支付，

54、答案：B

本题解析：

2020/2021版教材P89-90

担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清

预付款止。

55、答案：A

本题解析：

［考点］建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监

理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

56、答案：B

本题解析：

本题考查的是工程建设涉及的主要险种。选项A,保险费由施工单位支付；选项C,按照被

保险人人数计收保险费的，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。起点：自保

险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起；终止：至约定的终止日的24时止。

按照建筑工程项目总造价或建筑面积计收保险费的,起点：自施工工程项目被批准正式开工,

并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起；终止：至施工合同规

定的工程竣工之日止。选项D,提前竣工的，保险自行终止。参见教材P21〜22。

57、答案：A

本题解析：

本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误

的，应及时书面通知发包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包人要求中错误导

致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条

件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪i条款。参见教材P11%

58、答案：B

本题解析：

2021教材P16

知识点：保证在建设工程中的应用。投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招

标项目估算价的2%。则本题投标保证金=200x2%=4（万元）。

59、答案：B

本题解析：

本题考查的是工程施工招标程序。《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工

程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小

型项目。

60、答案：D

本题解析：

本题考查的是担保方式。选项A,留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通

过合同约定产生留置权；选项B,留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C,留置

是指债权人按照合同约定占有对方（债务人）的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行

债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

61、答案：D

本题解析：

厂房属于不动产，抵押权登记时设立，设备属于动产，抵押权自合同生效时设立

62、答案：A

本题解析：

进度款应支付至该批次合同材料的合同价格的95%。卖方提交的单据包括合同价格100%金

额的增值税发票正本一份。

63、答案：D

本题解析：

2021教材P85

知识点：设计合同中发包人代表和项目负责人。设计人的项目经理的指派时间没有统一规定。

64、答案：B

本题解析：

2020/2021版教材P78-83

勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察人更换项目负

责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资

料提交发包人。

65＞答案：C

本题解析：

安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承

担。由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和

（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。

66、答案：C

本题解析：

考核施工合同标准文本。预付款担保采用的是无条件担保形式。自预付款支付给承包人起生

效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。黑钻押题，，当发包人在工程

进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。参见教材P76。

67、答案：C

本题解析：

本题考查的是担保的概念，担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。参见教

材P12o

68、答案：D

本题解析：

缔约过失责任是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无

效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损失。A项,

在履行合同义务中给第三方造成的损失不属于缔约过失责任；B项，缔约过失责任不是在履

行合同过程中发生的，而是在缔结合同中发生的；C项，缔约过失责任是给相对人造成的损

失，不是给自身造成的损失。

69、答案：A

本题解析：

B报价低于成本否决投标；标底只是参考，不作为据决定性因素，C错误；D属于可以要

求投标人作出澄清的情况。

70＞答案：A

本题解析：

本题考查的是材料采购招标方式和资格要求。建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招

标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，但在评标的评审要素和量化比较

方法上有所不同。

71、答案：D

本题解析：

提供勘察资料，对勘察资料准确性、可靠性负责，协调提供位于本工程区域内的临时占地,

属于发包人的责任。

72、答案：A

本题解析：

2020/2021版教材P99

承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工口起算，至工程接收证书中写明的实际

竣工日止。

73、答案：C

本题解析：

考核设计管理。合同约定的审杳期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为

承包人的设计文件已获发包人同意。参见教材P128。

74、答案：C

本题解析：

知识点:工程款支付管理。属于发包人应予控制而未做好的情况，所以应补偿费用和合理利

润。教材P105。

75、答案：D

本题解析：

因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。停工责仃在发

包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期。

本题中两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但在过程中受到了干扰，是工程师

指令失误造成的，停工责任在发包人，因此甲承包人的停工损失应由发包人给予补偿，合同

工期相应顺延。

76、答案：C

本题解析：

本题考查的是建设工程设计合同履行管理。定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预

付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。发包人应在收到定金或预付款支

付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。参

见教材P87.,

77、答案：A

本题解析：

资格预审应当在发标（发售招标文件）前完成。

78、答案：B

本题解析：

2021教材P90

本题考查的是标准施工合同的组成。履约担保，担保期限刍发包人和承包人签订合同之口起,

至签发工程移交证书日止。

79、答案：A

本题解析：

考核工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不

能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔

款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务

等的金额。参见教材P104。

80、答案：D

本题解析：

本题考核的是发包人要求错•误的无条件补偿条款。设计施工总承包合同订立时，承包人复核

时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和（或）工期延误,

发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

81、答案：D

本题解析：

本题考查的是合同文件。合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函

及投标函附录；（注意不是招标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标

准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件