2025年监理工程师合同管理模拟试题及答案

2025年监理工程师合同管理模拟试题及答案一、单项选择题（共30题，每题1分。每题备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，下列合同中属于建设工程合同的是（）。A.工程监理合同B.工程勘察合同C.工程招标代理合同D.工程造价咨询合同2.工程监理合同在《民法典》合同编中属于（）。A.建设工程合同B.委托合同C.技术合同D.承揽合同3.关于合同法律关系主体的说法，正确的是（）。A.自然人不能成为合同法律关系主体B.法人分为营利法人、非营利法人和特别法人C.非法人组织不能以自己的名义订立合同D.机关法人自登记成立时取得法人资格4.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.305.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，依法可以不进行招标的是（）。A.需要采用不可替代的专利或者专有技术B.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.潜在投标人名称、数量无法确定6.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%7.关于投标有效期的说法，错误的是（）。A.投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算B.评标和定标应当在投标有效期内完成C.招标人可以书面通知所有投标人延长投标有效期D.投标人同意延长投标有效期的，可以修改投标文件的实质性内容8.关于联合体投标的说法，正确的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体各方可以约定一方以自己名义单独投标D.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同9.根据《标准施工招标文件》，承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.21D.2810.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，安全文明施工费由发包人预付，预付金额为当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（）。A.50%B.60%C.70%D.80%11.关于建设工程施工合同无效的说法，正确的是（）。A.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，工程竣工验收合格，合同仍然无效但可以参照合同折价补偿B.必须招标而未招标的建设工程施工合同有效C.中标无效的，施工合同有效D.承包人未取得建筑施工企业资质，但工程竣工验收合格的，合同有效12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，因发包人原因未能在计划开工日期之日起（）天内下达开工通知的，承包人有权提出价格调整要求或者解除合同。A.28B.42C.56D.9013.缺陷责任期自（）起计算。A.工程实际竣工日期B.承包人提交竣工验收申请报告之日C.竣工结算完成之日D.质量保证金返还之日14.根据《标准施工招标文件》，监理人收到承包人提交的最终结清申请单后，应在（）天内审核并报送发包人，发包人应在（）天内审批并支付。A.7，7B.14，14C.14，28D.28，1415.根据《建设工程质量保证金管理办法》，缺陷责任期最长不超过（）。A.6个月B.12个月C.18个月D.24个月16.在FIDIC《施工合同条件》中，工程师是（）。A.承包人的项目经理B.业主方聘请的咨询工程师C.政府质量监督机构人员D.设计单位项目负责人17.根据FIDIC《施工合同条件》，业主应在收到中标函后（）天内签订合同协议书。A.28B.30C.42D.5618.根据《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天书面通知委托人。A.3B.5C.7D.1419.关于合同担保的说法，正确的是（）。A.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝承担保证责任B.抵押人转让抵押财产不需要通知抵押权人C.定金合同自当事人签字或者盖章之日起成立D.留置权只能适用于不动产20.根据《民法典》，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.15%C.20%D.30%21.某进口设备到岸价为100万美元，人民币外汇牌价为1美元=7.20元，进口关税税率为10%，增值税税率为13%，则该进口设备应缴纳的增值税为（）万元人民币。A.72.00B.93.60C.102.96D.111.6022.根据《标准施工招标文件》，因监理人指令错误给承包人造成损失，应由（）承担。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计人23.根据《标准施工招标文件》，承包人应在收到变更指示或者变更意向书后（）天内，向监理人提交变更报价书。A.7B.10C.14D.2824.根据《标准施工招标文件》，暂列金额应由（）批准使用。A.监理人B.发包人C.承包人D.设计人25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，建筑工程一切险一般应由（）投保。A.承包人B.发包人C.监理人D.设计人26.关于合同变更的说法，错误的是（）。A.合同变更须经当事人协商一致B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更C.合同变更对已经履行的部分具有溯及力D.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更27.根据《标准设备采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，合同设备质量保证期自（）起计算。A.合同设备交付之日B.验收合格之日C.安装调试完毕之日D.签署验收证书之日28.根据《保障中小企业款项支付条例》，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起（）日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过（）日。A.30，60B.30，45C.15，30D.60，9029.关于不可抗力通知义务的说法，正确的是（）。A.一方遇到不可抗力，以口头通知即可，不必书面通知B.不可抗力持续发生的，不必持续通知C.一方迟延履行后发生不可抗力的，可以免除其违约责任D.因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失30.根据《民法典》，当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方（）。A.必须同时适用违约金和定金条款B.可以选择适用违约金或者定金条款C.只能适用违约金条款D.只能适用定金条款二、多项选择题（共15题，每题2分。每题备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个正确项得0.5分）31.根据《民法典》，下列合同中属于无效合同的有（）。A.无民事行为能力人订立的合同B.违背公序良俗的合同C.行为人与相对人恶意串通损害他人合法权益的合同D.因重大误解订立的合同E.以虚假的意思表示订立的合同32.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，评标委员会应当否决其投标的有（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价低于成本D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标文件中存在个别计算错误但不影响总价33.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，下列属于发包人义务的有（）。A.办理建设工程规划许可证B.提供施工场地及地下管线资料C.组织设计交底D.支付施工人员劳动报酬E.办理出入施工现场的专用道路通行权34.根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人可以同时要求延长工期和补偿费用的有（）。A.发包人延迟提供施工场地B.发包人原因导致暂停施工C.异常恶劣的气候条件D.承包人施工设备故障E.不可抗力35.根据《建设工程监理合同（示范文本）》GF-2012-0202，监理人的义务包括（）。A.按合同约定派出监理机构及人员B.主持第一次工地会议C.参加由委托人主持的第一次工地会议D.审查施工承包人提交的施工组织设计E.及时向委托人提交监理月报36.根据《民法典》，下列情形中，债权人不得将合同权利转让给第三人的有（）。A.根据债权性质不得转让B.按照当事人约定不得转让C.依照法律规定不得转让D.债务人不同意转让E.债权人与第三人无直接交易关系37.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，合同价格形式包括（）。A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.可调价格合同E.固定价格合同38.根据《标准施工招标文件》，下列内容中，属于工程变更范围的有（）。A.改变合同工程的基线、标高、位置或者尺寸B.改变合同中任何工作的质量标准或者其他特性C.改变工程的时间安排或者施工顺序D.取消合同中任何工作，转由他人实施E.为完成工程需要追加的额外工作39.关于合同解除的说法，正确的有（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同B.合同解除后，已经履行的部分一律恢复原状C.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力D.当事人协商一致可以解除合同E.合同解除后，守约方不得再主张违约责任40.根据《招标投标法》，下列项目中，依法必须进行招标的有（）。A.全部使用国有资金投资的项目B.使用国际组织贷款的项目C.施工单项合同估算价300万元的民营企业项目D.重要设备采购单项合同估算价180万元的国有资金控股项目E.保障性住房施工项目41.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A.工程完工后，承包人应向监理人提交竣工验收申请报告B.监理人收到竣工验收申请报告后14天内审查并报送发包人C.发包人应在收到竣工验收申请报告后28天内组织竣工验收D.竣工验收合格后，发包人应在14天内签发工程接收证书E.实际竣工日期以竣工验收合格之日为准42.关于合同争议解决方式的说法，正确的有（）。A.当事人可以约定仲裁解决争议B.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者起诉的，仲裁机构或者法院不予受理C.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会或者法院作出裁定D.和解协议具有强制执行力E.普通诉讼时效期间为3年43.根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于合同文件组成部分的有（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及投标函附录D.专用合同条款E.招标文件44.下列情形中，发包人有权解除施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务B.承包人未经批准将主体结构施工进行分包C.承包人施工进度严重滞后，经监理人通知后在合理期限内仍未改进D.承包人未按约定投保工程保险E.发包人自身资金困难45.根据《民法典》，承担违约责任的方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.行政拘留三、简答题（共4题，每题5分，共20分）1.简述建设工程施工合同无效但工程已经竣工验收合格时的工程价款处理原则。2.简述《标准施工招标文件》中承包人索赔意向通知和索赔报告的时间要求。3.简述《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201中缺陷责任期和保修期的主要区别。4.根据《招标投标法实施条例》，列出招标文件中不得以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的至少五种情形。四、案例分析题（共2题，每题15分，共30分）案例一某依法必须招标的施工项目，采用公开招标方式。评标委员会推荐A、B、C三名中标候选人，排名顺序为A、B、C。在签订合同前，A公司向招标人表示因主要材料价格上涨，放弃中标资格。招标人经研究直接确定排名第二的B公司为中标人，并与B公司签订施工合同。施工过程中，B公司发现招标文件中提供的地下管线资料与现场实际情况严重不符，导致停工12天，发生人员窝工和机械闲置费用18万元。B公司按合同约定向监理人提交了索赔意向通知和索赔报告。同时，因发包人设计变更增加了工程量，B公司提出调整合同价格。发包人以合同价格采用固定总价为由拒绝调整。问题：1.招标人直接确定B公司为中标人是否合法？说明理由。2.B公司因地下管线资料与现场不符提出的索赔应包括哪些内容？责任应由谁承担？3.发包人以固定总价合同为由拒绝调整设计变更增加工程量的价款是否合理？说明理由。4.若A公司放弃中标给招标人造成损失，招标人可以采取哪些措施？案例二某国有资金投资的房建项目施工合同采用《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，合同价款为固定单价合同。施工过程中发生以下事件：事件1：发包人提供的水泥进场检验不合格，导致已浇筑的部分混凝土拆除重做，承包人发生费用12万元，工期延误6天。事件2：连续暴雨，当地气象部门认定为50年一遇，造成基坑坍塌，承包人进行清理修复发生费用15万元，工期延误10天。事件3：承包人采购的钢筋进场后，监理人抽检发现部分钢筋重量负偏差超过规范允许值，承包人将该批次钢筋清退出场，发生费用8万元，工期延误3天。事件4：发包人指令变更某装饰做法，变更增加费用22万元，工期增加5天。承包人按合同约定提交变更报价后，发包人拖延审批，承包人暂停施工2天并索赔停工损失2万元。问题：1.分别判断事件1、事件2、事件3、事件4中承包人的索赔要求是否应得到支持，工期和费用分别说明。2.事件2中的清理修复费用15万元和工期延误10天应如何承担？3.事件4中，因发包人拖延审批变更报价，承包人能否暂停施工并索赔停工损失？说明理由。4.固定单价合同下，事件1至事件4导致的费用增加应如何计入工程结算？参考答案及解析一、单项选择题1.B解析：根据《民法典》第七百八十八条，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。监理合同、招标代理合同、造价咨询合同不属于建设工程合同。2.B解析：工程监理合同属于委托合同，不属于建设工程合同。3.B解析：自然人可以是合同法律关系主体；非法人组织可以自己的名义订立合同；机关法人自成立之日起具有法人资格，不需登记；法人分为营利法人、非营利法人和特别法人。4.C解析：依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。5.A解析：需要采用不可替代的专利或者专有技术的，依法可以不进行招标。B、C属于可以邀请招标的情形；D不属于法定可以不招标情形。6.B解析：投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。7.D解析：投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容，D错误。8.A解析：由同一专业单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得以自己名义单独投标；联合体中标的，应当共同与招标人签订合同。9.D解析：承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书。10.A解析：GF-2017-0201规定，安全文明施工费预付金额为当年施工进度计划的安全文明施工费总额的50%。11.A解析：承包人超越资质等级、未取得资质或借用资质等签订的施工合同无效；必须招标而未招标或中标无效的，施工合同无效。合同无效但工程验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。12.D解析：因发包人原因未能在计划开工日期之日起90天内下达开工通知的，承包人有权提出价格调整要求或者解除合同。13.A解析：缺陷责任期自工程实际竣工日期起计算。14.B解析：监理人收到最终结清申请单后14天内审核并报送发包人，发包人应在14天内审批并支付。15.D解析：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年。16.B解析：FIDIC《施工合同条件》中，工程师是业主方聘请的咨询工程师。17.A解析：FIDIC《施工合同条件》中，业主应在收到中标函后28天内与承包人签订合同协议书。18.C解析：监理人更换总监理工程师时，应提前7天书面通知委托人。19.A解析：一般保证人享有先诉抗辩权；抵押人转让抵押财产应及时通知抵押权人；定金合同自实际交付定金时成立；留置权只适用于动产。20.C解析：定金数额不得超过主合同标的额的20%。21.C解析：关税＝100×7.20×10%＝72.00万元；增值税＝(100×7.20＋72.00)×13%＝(720＋72)×13%＝792×13%＝102.96万元。标准公式为：增值税=(CIF×汇率+关税)×增值税税率。22.B解析：监理人属于发包人委托，因监理人指令错误给承包人造成损失，由发包人承担。23.C解析：承包人应在收到变更指示或变更意向书后14天内，向监理人提交变更报价书。24.B解析：暂列金额由发包人掌握使用，经发包人批准后，由监理人通知承包人实施。25.B解析：GF-2017-0201规定，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险。26.C解析：合同变更对已经履行的部分不具有溯及力，C错误。27.B解析：标准设备采购招标文件中，质量保证期自合同设备验收合格之日起计算。28.A解析：机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自交付之日起30日内支付；合同约定付款期限最长不得超过60日。29.D解析：因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失；一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。30.B解析：当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。二、多项选择题31.ABCE解析：因重大误解订立的合同属于可撤销合同，不属于无效合同。32.ABCD解析：投标文件中属于个别计算错误但不影响总价的，可以要求投标人澄清，不属于应当否决投标情形。33.ABCE解析：支付施工人员劳动报酬是承包人义务；办理建设工程规划许可证、提供施工场地及地下管线资料、组织设计交底、办理出入施工现场专用道路通行权均属于发包人义务。34.AB解析：异常恶劣的气候条件一般只能索赔工期；不可抗力可索赔工期，费用各自承担；承包人设备故障不得索赔；发包人延迟提供场地、发包人原因暂停施工可以同时索赔工期和费用。35.ACDE解析：第一次工地会议应由委托人主持，监理人参加，不负责主持。36.ABC解析：债权转让不以债务人同意为条件，但应当通知债务人；债权人与第三人无直接交易关系不影响转让效力。37.ABC解析：GF-2017-0201合同价格形式包括单价合同、总价合同及成本加酬金等其他价格形式。可调价格、固定价格不是独立的价格形式。38.ABCE解析：取消合同中任何工作后转由他人实施，不属于工程变更范围。39.ACD解析：合同解除后，已经履行的部分不一律恢复原状，应根据履行情况和合同性质采取相应措施；合同解除后，守约方仍可主张违约责任。40.ABE解析：民营企业单独投资的施工项目不属于依法必须招标范围；重要设备采购单项合同估算价180万元未达到现行200万元的强制招标规模标准。全部使用国有资金投资、使用国际组织贷款的项目及保障性住房施工项目属于依法必须招标范围。41.ABCD解析：GF-2017-0201规定，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告之日为准，不是以竣工验收合格之日为准，E错误。42.ABCE解析：和解协议不具有强制执行力，D错误。43.ABCD解析：招标文件不属于合同文件组成部分。标准施工招标文件合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单及其他合同文件。44.ABC解析：承包人未按约定投保工程保险，发包人可以要求其投保，一般不当然产生解除权；发包人自身资金困难不能作为解除施工合同的法定事由。45.ABCD解析：行政拘留属于行政处罚，不是违约责任方式。三、简答题1.答案要点：根据《民法典》第七百九十三条，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效且验收不合格的，经修复后验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应责任。2.答案要点：承包人应在知道或者应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明索赔事件及理由；未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告。索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知；事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告。3.答案要点：缺陷责任期是承包人按合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算，一般为1年，最长不超过2年。保修期是承包人按照法律规定和合同约定对工程承担保修责任的期限，自工程竣工验收合格之日起计算，最低保修年限由《建设工程质量管理条例》规定。缺陷责任期届满，发包人应颁发缺陷责任期终止证书并返还质量保证金；保修期内承包人仍承担保修义务。4.答案要点：根据《招标投标法实施条例》第三十二条，不得以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的主要情形包括：就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。列出任意五种即可。四、案例分析题案例一参考答案1.合法。理由：根据《招标投标法实施条例》第五十五条，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。A公司放弃中标后，招标人直接确定排名第二的B公司为中标人符合上述规定。2.索