2026年一级建造师考试《水利水电工程》试题及答案

2026年一级建造师考试《水利水电工程》真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某水利工程等别为Ⅱ等，其主要建筑物的级别为（）。A.1级B.2级C.3级D.4级答案：B解析：根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017，工程等别为Ⅱ等时，主要建筑物级别对应为2级，次要建筑物级别为3级。2.水利水电工程特征水位中，水库在正常运用情况下，为满足兴利要求在供水期开始时应蓄到的最高水位是（）。A.防洪高水位B.正常蓄水位C.防洪限制水位D.设计洪水位答案：B解析：正常蓄水位是水库正常运用情况下，为满足兴利要求在供水期开始时应蓄到的最高水位，又称正常高水位、兴利水位，是确定水库主要建筑物尺寸、电站装机容量、灌区灌溉面积的核心指标。3.反映水泥混凝土拌合物保水性的试验指标是（）。A.坍落度B.维勃稠度C.泌水率D.沉入度答案：C解析：泌水率是表征混凝土拌合物保水性的核心指标，坍落度、维勃稠度反映流动性，沉入度是表征砂浆流动性的指标。4.下列地基处理方法中，适用于深厚透水砂层防渗处理的是（）。A.固结灌浆B.帷幕灌浆C.高压喷射灌浆D.防渗墙答案：D解析：对于深度超过30m的深厚透水砂层，混凝土防渗墙的防渗可靠性、结构稳定性远高于灌浆工艺；帷幕灌浆、高压喷射灌浆一般适用于裂隙岩体或埋深较浅的松散地层，固结灌浆主要用于提高岩体承载力。5.土石方工程爆破作业中，浅孔爆破的炮孔孔径和孔深要求分别为（）。A.孔径≤50mm，孔深≤5mB.孔径≤75mm，孔深≤5mC.孔径≤50mm，孔深≤10mD.孔径≤75mm，孔深≤10m答案：A解析：根据水利工程土石方施工规范，浅孔爆破定义为孔径小于等于50mm、孔深小于等于5m的爆破作业，广泛用于基坑、渠道的小规模开挖作业。6.碾压混凝土坝施工中，碾压混凝土的VC值（振动压实值）在施工动态控制时，机口控制范围一般为（）。A.3~8sB.5~12sC.10~18sD.15~25s答案：B解析：根据《水工碾压混凝土施工规范》SL53-2011，碾压混凝土VC值机口控制范围为5~12s，仓面可根据气温、风速条件适当浮动，高温时段宜取下限，低温时段可取上限。7.水闸闸室底板施工中，当底板厚度为1.2m时，混凝土浇筑宜采用的分层方式是（）。A.斜面分层B.全面分层C.分段分层D.错缝分层答案：B解析：全面分层适用于结构厚度不大（一般≤1.5m）、浇筑能力充足的情况，斜面分层适用于厚度超过2m的大体积结构，分段分层适用于浇筑仓面面积大、厚度中等的结构。8.明渠导流一般适用于（）的坝址地形条件。A.河谷狭窄、两岸地形陡峻B.岸坡平缓、有较宽台地C.河床覆盖层深厚D.导流流量小于10m³/s答案：B解析：明渠导流需在岸坡开挖导流渠道，要求岸坡平缓、有可利用的宽阔台地或古河道；隧洞导流适用于河谷狭窄、两岸陡峻的山区坝址，涵管导流适用于流量较小的中小型工程。9.根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017，不过水土石围堰的安全超高下限值为（）。A.0.3mB.0.5mC.0.7mD.1.0m答案：C解析：不过水土石围堰围堰级别为3~5级时，安全超高分别不低于0.7m、0.5m，其中3级围堰为最高下限0.7m；混凝土围堰不过水时安全超高为0.4~0.3m。10.水利工程建设项目施工招标中，有效投标不足3家时，评标委员会的正确做法是（）。A.直接否决全部投标B.判定剩余2家单位竞争性不足后否决投标C.若剩余2家投标明显具有竞争，可继续评标D.由招标人直接确定中标人答案：C解析：根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》，评标过程中有效投标不足3家时，若剩余投标文件满足招标文件要求、具备充分市场竞争性，评标委员会可继续评标，无需直接否决全部投标。11.水利工程施工质量检验中，涉及工程结构安全的试块、试件应实行（）见证取样。A.30%B.50%C.70%D.100%答案：D解析：根据《水利工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，必须实行100%见证取样，取样记录需由监理工程师签字确认。12.某水利枢纽工程单元工程质量评定中，主控项目检验结果全部符合标准要求，一般项目逐项合格率为82%，且不合格点不集中，该单元工程质量等级为（）。A.优良B.合格C.不合格D.限期整改答案：C解析：水利工程单元工程合格标准要求一般项目逐项合格率不低于90%（机电、金属结构类不低于95%），本题一般项目合格率82%未达合格线，应评定为不合格。13.根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准混凝土工程》SL632-2012，混凝土外观质量得分率达到（）以上时，单位工程方可评定为优良。A.70%B.80%C.85%D.90%答案：C解析：单位工程优良标准要求外观质量得分率不低于85%，合格标准为外观得分率不低于70%。14.水利工程建设安全生产管理中，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4答案：A解析：根据《水利工程建设安全生产管理规定》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训，考核不合格人员不得上岗作业。15.高处作业分级中，高度在15m时对应的高处作业级别为（）。A.一级B.二级C.三级D.特级答案：B解析：高处作业分级：高度2~5m为一级，5~15m为二级，15~30m为三级，30m以上为特级。16.水利工程竣工决算审计的实施主体是（）。A.项目法人B.水行政主管部门C.审计机关或其委托的造价咨询机构D.监理单位答案：C解析：水利工程竣工决算审计由县级以上审计机关牵头实施，也可委托具备相应资质的第三方造价咨询、审计机构开展，审计结论是竣工财务决算批复的核心依据。17.根据《水法》，国家对水资源实行的管理体制是（）。A.流域管理为主，行政区域管理为辅B.流域管理与行政区域管理相结合C.行政区域管理为主，流域管理为辅D.统一管理与分级分部门管理相结合答案：B解析：《中华人民共和国水法》第十二条明确规定，国家对水资源实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。18.水利工程竣工验收主持单位应当在工程（）中明确。A.初步设计批准文件B.可行性研究报告批准文件C.施工许可证D.开工备案文件答案：A解析：根据《水利工程建设项目验收管理规定》，竣工验收主持单位应当在工程初步设计的批准文件中明确，不得随意调整。19.下列水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中，属于进度管理文件的是（）。A.施工组织设计报审表B.复工申请表C.费用索赔签认单D.工程质量保修书答案：B解析：复工申请表属于进度管理类签章文件，施工组织设计报审表属于施工组织管理类，费用索赔签认单属于成本管理类，工程质量保修书属于合同管理类。20.根据《水土保持法》，生产建设项目的水土保持设施未经验收或者验收不合格即投产使用的，由水行政主管部门处（）的罚款。A.5万元以上10万元以下B.10万元以上50万元以下C.50万元以上100万元以下D.100万元以上500万元以下答案：B解析：根据《中华人民共和国水土保持法》第五十四条，水土保持设施未经验收或验收不合格即投产使用的，由县级以上水行政主管部门责令停止生产或使用，并处10万元以上50万元以下罚款。二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列水工建筑物中，属于泄水建筑物的有（）。A.溢洪道B.泄洪洞C.引水隧洞D.溢流坝E.导流堤答案：ABD解析：泄水建筑物用于宣泄水库多余水量，包括溢洪道、泄洪洞、溢流坝、泄水闸等；引水隧洞属于输水建筑物，导流堤属于整治建筑物。22.钢筋质量检验的主控项目包括（）。A.屈服强度B.抗拉强度C.伸长率D.冷弯性能E.直径偏差答案：ABCD解析：钢筋进场检验的主控项目为力学性能，包括屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能；直径偏差属于一般检验项目。23.土石坝填筑施工中，土料填筑压实参数主要包括（）。A.碾压机具重量B.含水率C.碾压遍数D.铺土厚度E.孔隙率答案：ABCD解析：压实参数是施工过程中可控制的工艺参数，包括碾压机具重量、含水率、碾压遍数、铺土厚度、振动频率及行走速率；孔隙率是压实质量检测指标，不属于施工控制参数。24.模板及其支撑系统的设计计算荷载中，属于基本可变荷载的有（）。A.模板自重B.施工人员及设备荷载C.振捣混凝土产生的荷载D.新浇混凝土的侧压力E.风荷载答案：BCD解析：模板自重属于永久荷载，风荷载属于特殊可变荷载，施工人员设备荷载、振捣荷载、新浇混凝土侧压力属于基本可变荷载。25.下列截流方法中，属于无戗堤法截流的有（）。A.立堵截流B.平堵截流C.建闸截流D.定向爆破截流E.水力冲填截流答案：CDE解析：立堵、平堵属于戗堤法截流，建闸截流、定向爆破截流、水力冲填截流、浮运结构截流属于无戗堤法截流。26.水利工程施工投标报价中，不得作为竞争性费用的有（）。A.安全文明施工费B.计日工C.规费D.税金E.临时工程费答案：ACD解析：根据水利工程工程量清单计价规范，安全文明施工费、规费、税金必须按国家及行业规定计取，不得作为竞争性费用。27.水利工程阶段验收应包括（）。A.枢纽工程导（截）流验收B.水库下闸蓄水验收C.引（调）排水工程通水验收D.单位工程投入使用验收E.首（末）台机组启动验收答案：ABCE解析：阶段验收包括导截流验收、下闸蓄水验收、通水验收、机组启动验收、部分工程投入使用验收；单位工程投入使用验收属于法人验收范畴，不属于政府组织的阶段验收。28.水利工程质量事故分类依据包括（）。A.直接经济损失的大小B.事故处理所需工期C.对工程正常使用的影响D.对工程寿命的影响E.事故责任主体答案：ABCD解析：水利工程质量事故根据直接经济损失、处理工期、对正常使用和工程寿命的影响程度，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故四类，事故责任主体不属于分类依据。29.根据《水利工程建设安全生产管理规定》，下列危险性较大的单项工程中，施工单位需编制专项施工方案并组织专家论证审查的有（）。A.开挖深度4m的基坑支护工程B.搭设高度10m的落地式脚手架工程C.开挖深度20m的高边坡处理工程D.地下暗挖工程E.围堰拆除工程答案：CDE解析：对于开挖深度超过5m（含5m）的基坑、搭设高度超过24m的落地式脚手架、开挖深度超过16m的高边坡、地下暗挖、围堰拆除、爆破工程等超过一定规模的危险性较大单项工程，需组织专家论证专项施工方案。30.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），合同双方发生争议后，可采取的争议解决方式有（）。A.友好协商B.争议评审组评审C.仲裁D.诉讼E.行政复议答案：ABCD解析：水利工程施工合同争议解决方式包括协商、争议评审、仲裁、诉讼四种，行政复议是针对行政机关行政行为的救济途径，不适用于平等主体的合同争议。三、实务操作和案例分析题（共5题，（一）（二）（三）题各20分，（四）（五）题各30分）（一）背景资料某南方地区新建大（2）型水库工程，总库容1.2亿m³，主坝为黏土心墙土石坝，最大坝高38m，工程施工过程中发生如下事件：事件1：施工单位在进行坝体填筑前，针对心墙土料开展了压实试验，确定土料最优含水率为21%，最大干密度为1.72g/cm³，设计压实度要求为98%。施工过程中某检测点实测土料含水率为24%，干密度为1.65g/cm³。事件2：汛期来临前，项目法人组织各参建单位编制了度汛方案，明确了围堰防汛责任、应急抢险队伍、物资储备等内容，由项目法人技术负责人签字后直接报送当地水行政主管部门备案。事件3：心墙与岸坡结合部位施工时，施工单位为加快进度，在岸坡坡脚留有少量积水的情况下直接铺填黏土，监理工程师巡查发现后要求停工整改。问题：1.指出该工程的等别、主坝级别，以及设计洪水标准的重现期范围。2.计算事件1中检测点的压实度，判断是否满足设计要求；针对该检测点的土料含水率问题，施工单位应采取哪些处理措施？3.指出事件2中度汛方案管理的不妥之处，说明正确做法。4.说明事件3中岸坡结合部位施工的正确要求。参考答案：1.（1）工程等别为Ⅱ等；（2）主坝为主要建筑物，级别为2级；（3）土石坝设计洪水重现期范围为100~50年一遇。2.（1）压实度=实测干密度/最大干密度×100%=1.65/1.72×100%≈95.9%，低于设计要求的98%，不满足质量要求。（2）针对土料含水率过高的问题，施工单位应采取的措施：对土料场进行排水、翻晒处理，降低料场土料含水率；对已铺填的高含水率土料进行翻晒，待含水率降至最优含水率±2%范围后重新碾压；若含水率超出范围过大，应将不合格土料挖除，换填合格土料后重新压实。3.不妥之处：度汛方案仅由项目法人技术负责人签字后直接报送备案。正确做法：度汛方案应由项目法人组织编制，经施工、监理单位审核，报项目上级主管部门审批后，方可报送当地水行政主管部门和防汛指挥机构备案；度汛方案应明确超标准洪水应急预案、人员转移路线、预警机制等内容，汛期需落实24小时值班制度。4.岸坡结合部位施工正确要求：（1）岸坡必须清理至设计要求的坚实岩面或土体，清除浮土、杂物，排除积水，岸坡开挖坡度不陡于1:0.75，不得出现反坡；（2）岸坡结合部位的黏土应进行削坡、刨毛处理，边涂刷浓黏土浆边铺土压实，涂刷的泥浆浓度控制为1:2.5~1:3（土水比），涂刷厚度3~5mm；（3）结合部位碾压应采用小型振动碾或蛙夯压实，压实度标准比坝体同部位提高1%~2%，严禁在有积水的部位铺填土料。（二）背景资料某引调水工程输水隧洞全长3.2km，采用钻爆法施工，开挖直径4.2m，衬砌为C30钢筋混凝土，厚度0.4m。工程施工过程中发生如下事件：事件1：隧洞开挖爆破作业采用光面爆破方案，施工单位在爆破设计中明确了炮孔间距、最小抵抗线等参数，爆破后隧洞开挖面局部出现超挖现象，平均超挖值为220mm，个别部位出现欠挖，欠挖深度为80mm。事件2：隧洞衬砌混凝土施工时，施工单位采用钢模台车作为模板，台车安装完成后直接进行混凝土浇筑，浇筑过程中台车出现局部偏移，导致衬砌厚度不足。事件3：施工过程中隧洞掌子面出现突水征兆，现场作业人员立即向项目经理汇报，项目经理随即组织人员撤离，事故未造成人员伤亡，直接经济损失80万元。问题：1.指出光面爆破的主要控制参数，说明本工程中超挖、欠挖是否符合规范要求，对欠挖部位应如何处理？2.指出事件2中施工单位的不妥之处，说明钢模台车安装后的正确检查内容。3.根据《水利工程生产安全事故应急预案》，指出事件3中事故响应的不妥之处，说明施工单位在隧洞突水事故中的正确处置流程。参考答案：1.（1）光面爆破主要控制参数包括：炮孔间距、最小抵抗线、线装药密度、炮孔堵塞长度。（2）规范要求水工隧洞光面爆破平均超挖值不得超过150mm，本工程平均超挖220mm不符合要求；欠挖方面，岩石隧洞衬砌混凝土厚度不小于设计值90%，欠挖深度不得超过50mm，本工程欠挖深度80mm不符合要求。（3）欠挖部位处理：采用浅孔小药量爆破或机械凿除方式清理欠挖岩体，凿除后冲洗干净岩面，经验收合格后方可进入下一道工序，严禁在欠挖部位直接浇筑衬砌混凝土。2.不妥之处：钢模台车安装完成后未经过验收检查直接浇筑混凝土。钢模台车安装后的检查内容包括：模板高程、中线位置偏差、断面尺寸、模板接缝严密性、支撑结构稳定性、行走机构锁定状态、脱模机构可靠性、止水带安装位置准确性，经施工单位三检合格、监理单位验收签字后方可浇筑混凝土。3.不妥之处：作业人员仅向项目经理汇报，未第一时间发出预警信号，未按程序上报监理、项目法人和当地水行政主管部门。正确处置流程：（1）现场作业人员发现突水征兆后立即停止作业，通过声光预警装置向洞内所有人员发出撤离信号，按照预定逃生路线有序撤离至洞外安全区域；（2）现场负责人立即向项目法人、监理单位和属地应急管理、水行政主管部门报告事故情况，不得迟报、瞒报；（3）安排专人监测洞外水位、隧洞变形情况，严禁擅自进入洞内，待制定专项处置方案、确认安全后方可开展后续处置；（4）事故处置完成后，组织开展复工验收，完善突水监测预警设施。（三）背景资料某水闸工程共8孔，单孔净宽10m，设计流量350m³/s，工程开工前，项目法人与施工单位按照《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）签订了施工合同，合同总价8600万元，合同工期18个月。合同约定：预付款为合同总价的10%，从工程进度款累计支付达到合同总价20%的当月开始扣回，分4个月平均扣回；工程质量保证金为进度款的3%，随工程进度款逐月扣留。施工过程中发生如下事件：事件1：第1~3个月累计完成工程进度款1800万元，第4个月完成进度款700万元，施工单位在第4个月进度款申请中提出应全额拨付当月进度款，未考虑预付款扣回。事件2：施工过程中因发包人提供的施工图纸延误12天，导致主体工程关键线路上的闸墩施工延误，施工单位同期发生人员窝工120工日，机械闲置3个台班，施工单位向监理单位提出工期索赔12天、费用索赔2.4万元的申请。事件3：工程完工后，施工单位向项目法人申请退还全部质量保证金，项目法人以工程未通过竣工验收为由拒绝退还。问题：1.计算本工程的预付款总额、预付款起扣点金额，说明第4个月应扣回的预付款金额。2.事件1中施工单位的进度款申请是否合理？说明理由，计算第4个月实际应支付的进度款金额（不计其他调价因素）。3.事件2中施工单位的索赔申请是否成立？说明理由。4.指出事件3中项目法人做法的不妥之处，说明质量保证金退还的正确规定。参考答案：1.（1）预付款总额=8600×10%=860万元；（2）预付款起扣点=8600×20%=1720万元；（3）第4个月应扣回预付款=860/4=215万元。2.施工单位申请不合理。理由：第1~3个月累计进度款1800万元，已超过起扣点1720万元，第4个月符合预付款扣回条件，应按合同约定扣回预付款。第4个月应扣质量保证金=700×3%=21万元；第4个月实际应支付进度款=700-215-21=464万元。3.工期索赔和费用索赔均成立。理由：施工图纸延误属于发包人应承担的责任，且闸墩施工位于关键线路上，延误工期12天将直接影响总工期；人员窝工、机械闲置是发包人责任造成的直接损失，发包人应予以赔偿。4.不妥之处：项目法人以未竣工验收为由拒绝退还全部质量保证金。正确规定：水利工程质量保证金的退还分两个阶段：（1）工程合同工程完工验收合格后，项目法人应将质量保证金总额的一半退还施工单位；（2）工程竣工验收合格后，在缺陷责任期（一般为1年）满且施工单位完成全部缺陷修复义务后30个工作日内，退还剩余质量保证金，不得以未完成审计、未完成后续专项验收为由拖延退还。（四）背景资料某大型灌区续建配套与节水改造工程，主要建设内容包括渠道衬砌、泵站改造、渡槽新建，项目划分了12个单位工程，工程施工过程中开展了质量评定与验收工作，具体事件如下：事件1：某渠道衬砌单位工程共划分为42个单元工程，单元工程质量全部合格，其中优良单元共33个，主要单元工程21个，全部优良；渠道混凝土外观质量得分率为87%，施工过程中未发生质量事故，施工单位自评该单位工程为优良等级，报监理单位复核。事件2：某渡槽分部工程施工完成后，施工单位自检合格后向监理单位申请分部工程验收，监理工程师组织施工单位项目技术负责人、质量负责人开展了验收工作，验收组查阅了施工资料，通过现场检查后同意分部工程质量等级为优良。事件3：工程全部完工后，项目法人组织开展了单位工程验收，验收工作组由项目法人、监理、施工、设计单位代表组成，在单位工程验收通过后15个工作日内，项目法人将验收质量结论报质量监督机构核备。事件4：工程具备竣工验收条件后，项目法人向竣工验收主持单位提交了竣工验收申请，竣工验收主持单位组织了竣工验收委员会，成员包括水行政主管部门、发展改革部门、项目法人、施工单位、监理单位代表及相关专家，验收委员会对工程质量进行了评定，确定工程质量等级为优良。问题：1.根据《水利工程施工质量检验与评定规程》，单位工程优良的标准是什么？判断事件1中施工单位的自评结论是否正确，说明理由。2.指出事件2中分部工程验收组织的不妥之处，说明分部工程验收的正确程序与参加单位要求。3.指出事件3中单位工程验收的不妥之处，说明正确做法。4.指出事件4中竣工验收组织的不妥之处，说明竣工验收委员会的组成要求及工程质量等级评定的权限。参考答案：1.（1）单位工程优良标准：①所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要单元工程及重要隐蔽单元工程质量优良率达90%以上，且未发生过质量事故；②中间产品质量全部合格，混凝土（砂浆）试件质量达到优良等级（当试件组数小于30组时质量合格），原材料质量合格；③外观质量得分率达到85%以上；④施工质量检验与评定资料齐全；⑤工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。（2）施工单位自评结论正确。理由：该单位工程单元工程优良率为33/42≈78.6%>70%，主要单元工程优良率100%>90%，未发生质量事故，外观得分率87%>85%，符合单位工程优良标准。2.不妥之处：①由监理工程师组织分部工程验收不符合要求，分部工程应由总监理工程师（或项目法人委托监理单位时由总监理工程师，未委托监理时由项目法人技术负责人）组织；②验收参加单位不全，未通知设计单位、勘察单位（若涉及地质问题）、质量监督机构参加。正确程序：施工单位自检合格后向监理单位提交分部工程验收申请，总监理工程师组织验收，参加单位应包括设计、施工、监理、项目法人代表，重要分部工程应通知质量监督机构列席；验收工作包括检查工程实体质量、核查质量资料、评定质量等级、形成验收鉴定书，验收组成员签字确认后验收生效。3.不妥之处：①验收工作组成员不全，缺少勘察、设计、主要设备制造供应商、运行管理单位代表；②单位工程验收结论核备时间和程序不符合要求。正确做法：单位工程验收工作组应由项目法人组织，成员包括监理、设计、施工、勘察、设备供应、运行管理单位代表，必要时邀请质量监督机构列席；单位工程验收合格后，项目法人应在10个工作日内将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定，质量监督机构应在收到资料后20个工作日内将核定意见反馈项目法人，未经质量监督机构核定的单位工程质量结论不得作为验收依据。4.不妥之处：①竣工验收委员会组成不符合要求，项目法人、施工、监理、设计单位的代表不能作为竣工验收委员会成员，应作为被验收单位参加验收；②竣工验收委员会直接评定工程质量等级不符合要求。正确做法：竣工验收委员会应由竣工验收主持单位、水行政主管部门、有关流域管理机构、发展改革、财政、审计、自然资源、生态环境等部门代表及相关领域专家组成，项目法人及参建单位代表作为被验收单位在验收会上汇报工作、答复验收委员提问，不参与验收表决。工程质量等级应在竣工验收前由质量监督机构提出工程质量等级建议，竣工验收委员会经检查工程实体、查阅资料、听取各单位汇报后，最终确认工程质量等级，质量监督机构的质量评定报告是竣工验收确认质量等级的核心依据。（五）背景资料某山区水电站工程，总装机容量120MW，主要建筑物包括混凝土重力坝、引水隧洞、发电厂房，工程施工过程中发生了以下安全与合同管理事件：事件1：施工单位编制了深基坑开挖专项施工方案，方案明确了开挖工艺流程、降水措施、边坡支护参数等内容，经施工单位技术负责人签字后直接报送监理单位审批，监理工程师审核发现方案缺少安全验算内容，要求施工单位补充完善后重新报批。事件2：施工单位在坝体混凝土浇筑过程中，因塔式起重机操作人员违章作业，导致吊斗坠落，造成2名作业人员当场死亡，1名作业人员重伤，直接经济损失320万元。事故发生后，施工单位负责人于事故发生后3小时向当地水行政主管部门和应急管理部门报告，事故处理过程中施工单位组织对全体作业人员开展了安全教育培训，复工后完善了起重作业的安全防护措施。事件3：发电厂房施工期间，遭遇百年一遇特大暴雨，导致施工现场临时设施冲毁，已进场待安装的机电设备被水浸泡损坏，施工单位人员窝工损失45万元，设备修复费用180万元，工期延误8天，施工单位在合同约定的期限内向监理单位提出了费用索赔和工期索赔。事件4：工程投入使用前，施工单位按照合同约定编制了工程度汛方案、应急预案，配备了充足的防汛物资，组织了应急演练，项目法人组织各参建单位对工程安全设施进行了验收，确认安全设施符合设计要求后正式投入试运行。问题：1.指出事件1中专项施工方案编制的不妥之处，说明超过一定规模的危大工程专项施工方案的内容要求及审批程序。2.根据《水利工程建设生产安全事故报告和调查处理规程》，指出事件2中的事故等级，说明事故报告的正确要求及施工单位在事故发生后的违规之处。3.事件3中施工单位