广东某预应力砼管桩基础工程施工合同

预应力砼管桩施工合同工程名称：***项目一期预预应力砼管桩桩基础工程工程地点：***市火炬开发发区发包方（甲方）：：**市合生宏景景房地产有限限公司承包方（乙方）**建工集团第四建筑工程有限责任公司签约地点：***市签订日期：二○○○八年月日预应力砼管桩施施工合同发包方（甲方）：：**市合生宏景景房地产有限限公司承包方（乙方）：：**建工集团第第四建筑工程程有限责任公公司根据《中华人民民共和国合同同法》及国家家有关法律、法法规的规定，甲甲、乙双方在在平等、自愿愿、等价有偿偿、公平、诚诚实信用的基基础上，经友友好协商，就就甲方委托乙乙方进行**项目一期预预应力砼管桩桩基础工程施施工达成一致致意见，特签签订本合同，以以资信守。第一条工程概况况1、工程名称：：**项目一期预预应力砼管桩桩基础工程。2、工程地点：：**市火炬开发发区3、工程规模：：本工程桩采用预预应力砼管桩桩PHC-AA400-995，桩数暂定760根，单桩长长暂定25米，总桩长长暂定180000米，采采用静压桩施工。4、现场情况：：根据政府部门提提供的资料显显示，本场地地内无地下管管线；桩基预预应力管桩施施工范围内场地已平整（具具体标高以甲甲乙双方交接接确认时的标标高为准），设设计桩顶标高高实际以图纸纸为准。目前前现场只有生生活水电，乙乙方须自备柴柴油发电机进进行施工。第二条承包包范围**项目一期预预应力砼管桩桩基础。工作内容包括但但不限于以下下内容：（1）桩基工程程施工图包括括的所有砼管管桩内容。（2）按**市市建设局工程程档案管理要要求编制施工工过程资料和和竣工验收资资料，并通过过档案验收。（3）负责与总包单位的工程技术资料和现场交接。（4）负责联系系并协调**市质监站、桩桩基检测单位位与建设单位位的关系，确确保在报建手手续未齐的情情况下先进行行桩基检测，保保证检测结果果以后能用于于**市质监站竣竣工验收备案案。（5）桩基础施施工内容与上上部施工单位位的分界为：：乙方保证桩桩顶标高符合合设计和施工工要求，高于于设计标高的的由乙方负责责截桩至设计计标高，低于于设计标高的的由乙方负责责接至设计标标高，并完成成相应的超深深土方开挖回回填及场地内内管桩的吊、运运、装等清理理工作，桩顶顶封砼及插筋筋由上部主体体单位完成。承包方式及结算算办法（一）承包方式式：采用固定定全费用综合合单价包干形形式。对承包范围内的的预应力砼管管桩工程，采采用以（包括括但不限于）包包工包料、包包机械（含桩桩机进出场费费）、包制作作安装费、包包加工损耗费费、包临设、包包工期、包质质量、包验收收、包管理费费、包利润、包包税金、包承承担风险、包包竣工资料、包包物价上涨风风险、包施工工全过程保险险费、包安全全文明施工、包包施工措施、包包验收检测（桩桩承载力、小小应变桩基检检测费除外）等等费用在内的的固定全费用用综合单价包包干的形式由由乙方承包施施工。（二）结算办法法1、本招标工程程采用固定全全费用综合单单价包干，结结算单价不调调整。乙方按施工合合同要求完成成本工程，经经甲方工程部部、审核部共共同审核确认认后的实际完完成工程量作作为竣工结算算依据。2、工程量按设设计桩承台底底标高往上11.00米至桩桩尖计算实际际桩长，不另另计接桩及截截桩工程量。3、因施工原因因造成的桩被被压断、桩偏偏移过大、送送桩太深等不不合格原因而而引起补桩和和承台加大、加加深等一系列列变更而增加加的费用，由由乙方承担。因因管桩高出地地面太多导致致阻止桩机移移位而发生的的锯桩费用由由乙方承担。4、因乙方原因因引起的预应应力管桩检验验不合格，需需加大检测范范围的检测和和补桩及其复复检工作由乙乙方负责，费费用由乙方承承担，给甲方方带来损失的的，应承担相相应赔偿责任任。5、因乙方原因因而发生的变变更，工程量量增加时不予予调整，工程程量减少时做做相应调整。6、因甲方原因因发生的签证证工日、机械械台班及停窝窝工和机械停停置费按下列列规定执行：：①签证工日费用用及机械台班班费用按相应应06年广东省土土建定额及施施工期间相应应**建设工程价价格信息中相相应工种的工工日单价及相相应机械台班班价格计算。签签证工日、机机械台班费用用只计税金，不不计其他任何何费用。②停工、窝工的的工日单价按按20元/工日计算综综合价格；工工日数按甲方方签证认可的的施工现场人人数（含生产产人员、机械械操作人员、管管理人员）计计算。③机械停置台班班单价按06年广东省土土建定额及施施工期间相应应**建设工程价价格信息中相相应机械台班班折旧费的70％计算综合合价格；机械械停置台班数数按以下公式式计算：机械停置台班＝＝额定年工作作台班*机械停置期期（天）/365式中的额定年工工作台班是指指《**市施工机械械台班》中规规定的机械年年工作台班。④停工、窝工的的工日费用、机机械停置费只只计税金，不不计其他任何何费用。7、本工程相关关的措施费用用（包括但不不限于降水、排排水、冬（夏夏）、雨季施施工增加费等等所有措施费费用）已含在在合同固定全全费用综合单单价内，结算算时不再调整整和增加合同同固定全费用用综合单价及及项目。8、施工过程中中如发生现场场变更签证，按按甲方签证管管理规定执行行，甲方现场场签证人员为为项目设计代代表、项目工工程部经理、项项目总经理。11、本工程的的施工用水电电费由乙方负负责。第四条工期期总工期为25天天，开工时间间从乙方施工工试打桩确定定施工控制参参数次日算起起，具体开工工日期以甲方方通知为准，完完工时间为现现场桩基础工工程施工完成成日。如遇下列情况，乙乙方在24小时内向甲甲方办理延期期签证，工期期相应顺延，但但费用不做调调整；如乙方方不能在24小时内及时时向甲方办理理签证，则工工期不予顺延延。1、因甲方原因因，影响工程程项目进度，如如不按时交出出场地或图纸纸等。2、下大雨导致致桩连接的焊焊接质量无法法保证。3、非乙方原因因导致停电，当当天累计停电电时间超过8小时。4、不可抗力如如战争、台风风、地震的因因素。第五条工程程质量及验收收标准1、乙方在现场场放线定位后后须报甲方工工程师检查复复核无误后方方能施工。2、试桩前244小时通知甲甲方设计、监监理到现场监监督，试桩合合格后才能全全面施工。3、乙方提供的的桩的直径、抗抗裂弯矩、极极限弯矩、壁壁厚、桩长、设设计单桩承载载力必须符合合设计要求。4、全部桩施工工后必须满足足设计的单桩桩承载力、抗抗裂弯矩、极极限弯矩，经经检测质量保保证达到设计计和施工规范范要求，经检检测发现“三、四类桩”，其中三类类桩按《建筑筑基桩检测技技术规范》JGJ1006-20003有关规定处处理，复检不不合格由乙方方负责，四类类桩一切处理理费用由乙方方负责。5、工程施工必必须满足国家家、地方的相相关规定，必必须保证工程程周边已建、在在建建筑、构构筑物和地下下管线的安全全，必须保证证本合同工程程施工期间的的安全。6、建筑材料要要符合国家标标准，材料进进场要有甲方方及监理见证证送检合格后后方可使用。7、工程验收以以经甲方审批批确认后的设设计图纸、施施工方案及说说明书、图纸纸会审纪录、国国家现行设计计、验收规范范及**市相关验收收要求为依据据。其中工程程质量标准执执行国家现行行施工及验收收规范和**市相关的验验收标准，最最终以甲方组组织的验收为为准。8、本工程施工工完毕，由乙乙方执经**市主管部门门或有资质的的专业检测机机构出示的工工程检测合格格资料通知甲甲方验收。9、隐蔽工程在在乙方自检合合格后填制相相关记录表，持持表通知监理理、甲方组织织检查和隐蔽蔽工程验收。经经检验合格并并符合设计要要求时由双方方签字后方可可进行下一工工序的施工。10、工程竣工工后，工程变变更不大的，由由乙方在原施施工图上加上上注明及编制制竣工资料5份交甲方。工工程变更较大大的，应由乙乙方出具变更更后的竣工图图纸（费用由由乙方承担），甲甲、乙方在竣竣工图上签注注。11、安全文明明施工：按**市相关规定定，做好安全全施工，不得得有死亡事故故，不得有塌塌孔事故。第六条工程程造价及付款款方式（一）、工程造造价本合同为固定全全费用综合单单价包干合同同，暂定总价价款￥28480000元（人人民币）。固定全费用综合合单价见下表表：序号分项工程内容工作内容(备注注)及暂定工程程量固定全费用综合合单价总价1预应力砼管桩（PHC-AA400-995）（元/米）按桩承台底标高高往上1米计算实际际桩长桩砼强度为C880暂定工程量：118000米米156元/米28080000元（暂定）2桩基进退场费（元/台）静压桩机进退场场费20000元//台40000元3合计（元）28480000元（暂定）说明1、以上报价含含人工费、材材料费、机械械费、辅助材材料、截桩、接接桩、送桩、管管底封砼，包包场内外运输输、包施工及及生活水电、临临设费、与检检测单位的配配合、管理费费、利润、税金。包验验收合格，要要求合格率达达100%。报价不含含承载力、小小应变检测费费，含接桩费费。2、工程量按设设计桩承台底底标高往上1米至桩尖以以米计算实际际桩长（无论论送桩与否同同样考虑）。接接桩及截桩工工程量不计。备注：（1）、所报固固定全费用综综合单价为不不可调单价，包包含人工费、材材料费（包括括但不限于：：材料单价、辅辅材费、周转转材料费、场场内外装卸运运输费）、机机械费（包括括但不限于：：加工机械费费、机械安拆拆费、进出场场费、场内外外运输费及其其它机具费）、制制作安装费、技技术措施费、季季节性施工费费（雨季、冬冬季、夏季施施工措施费用用）、加工损损耗费、文明明施工措施费费、安全生产产措施费、管管理费、利润润及全过程中中保险费用等等。包干固定定全费用综合合单价内应综综合考虑桩径径、桩长等费费用。同时包包含管桩制作作、桩尖制作作、运输、截截桩、接桩、断断桩、补桩、静静压桩施工中中需要的辅材材等费用。（2）、包施工工、生活水电电费和临时设设施费，柴油油发电机自备备，费用均自自理。（3）、包材料料、半成品、成成品、设备、系系统的各项检检验检测、试试验、调试、试试运行费。桩桩基检测费（承承载力、小应应变）由甲方方负责。（4）、包各分分项工序施工工前后和完工工后的场地清清理、成品保保护；并综合合考虑与土方方施工间交叉叉配合。（5）、包设计计变更、现场场技术复核、零零星项目修改改的施工、安安全保护、成成品保护、特特殊情况下的的应急措施。（6）、固定全全费用综合单单价不因桩的的数量、长度度变化而调整整。（7）、双方对对承包单价是是否含税金的的约定：承包包单价中含税税金。（8）、如果在在正式施工前前，因设计及及工程技术需需要进行设计计试验桩（非非乙方施工前前的试打桩），报报价时应综合合考虑试验桩桩到正式施工工时的间隙停停工因素，不不得因此提出出增加费用。试试验桩单价执执行上表中相相应规格的砼砼管桩固定全全费用综合单单价。（9）、乙方必必须保证设计计标高及施工工要求，高于于或低于设计计标高产生的的截桩或接桩桩工作及完成成相应的超深深土方开挖回回填及场地内内管桩的吊、运运、装等清理理工作已含于于综合单价内内，乙方不得得提出增加费费用。若甲方方改变桩接驳驳方式、承台台尺寸、标高高，乙方概不不负责。（二）付款方式式1、预付款：桩桩机进场后两两个工作日内内付合同暂定定总价款的220％。2、管桩完成1100％工程量后后，经甲方确确认后五个工工作日内，甲甲方向乙方支支付至合同暂暂定总价款80％的工程款款。3、工程竣工验验收并经**市主管部门门或有资质的的专业检测机机构出具合格格检测报告后后，同时乙方方将竣工验收收等资料移交交给甲方，五五个工作日内内，付至已完完工程量的100％。4、以上付款，甲甲方将以转帐帐支票或电汇汇方式支付，每每次付款前，乙乙方须向甲方方提供工程所所在地区合法法有效的等值值发票，如乙乙方提供虚假假发票，甲方方有权拒绝付付款及从工程程款中扣除乙乙方发票金额额5％的罚款。第七条双方方义务（一）甲方义务务1、委派现场代代表（甲方项项目工程部经经理）卢毅飞飞负责对工程程建设进行全全面管理，解解决设计及施施工过程中出出现的需要甲甲方协调的相相关问题，并并参与工程的的初检、各种种验收和签证证工作。如变变更现场代表表应及时通知知乙方。2、向乙方提供供施工场地，坐坐标控制点。3、负责组织图图纸会审。4、及时对工程程进度、工程程质量进行监监督检查，参参加材料报验验、样板验收收、组织工程程的初验，接接乙方书面通通知起24小时内参加加隐蔽工程验验收。5、接乙方书面面竣工验收通通知及完整相相关资料后5个工作日内内组织竣工验验收。6、对于设计变变更、工程变变更，应在收收到乙方书面面材料起5个工作日内内进行审批或或确认，办理理有关的签证证。7、接乙方提供供的工程进度度报表后3个工作日内内审批并确认认工程施工进进度，达到付付款条件后按按合同约定办办理支付合同同款项事宜。8、负责协调乙乙方与其他各各承包单位的的关系，并协协助解决材料料堆放场地，费费用由乙方承承担。9、甲方派出施施工员现场管管理复验、点点线、负责监监督材料质量量、压桩质量量以及每条桩桩的长度、制制表记录、控控制工期等业业务的签证和和验收。10、甲方向乙乙方提供施工工图一式三套套。（二）乙方义务务1、负责办理本本工程项目可可能需要的立立项报审等手手续。2、负责向***市主管部门门申报并通过过工程检测，取取得检测合格格证明资料，及及向有关部门门办理工程竣竣工验收证明明报告和竣工工移交事宜。3、保证按国家家相关规定、标标准施工，并并保证安全施施工。4、委派现场代代表（项目经经理）负责施施工期间的全全面管理。该该现场代表须须持有与本工工程项目相适适应的资格证证书，如变更现场场代表应事先先经甲方书面面同意。5、根据经甲方方确认的施工工图纸和用料料，按照本合合同约定完成成承包范围内内的施工工作作，并办理验验收和确认手手续。6、工程项目开开工前3个工作日内内必须编制完完整的施工组组织设计和施施工技术措施施，报甲方审审批后方可开开工，并将施施工的主要负负责人报甲方方确认、备案案，如乙方更更换施工主要要负责人，应应事先征得甲甲方的书面同同意。7、乙方有材料料进场的，须须提前1日书面通知知甲方，进场场时经双方共共同验证验收收并作书面记记录。8、乙方必须服服从甲方的统统一管理，配配合土方单位位的施工。9、严格按经甲甲方审定的施施工方案和图图纸要求施工工，如发生桩桩质量事故由由乙方承担一一切损失及责责任。10、乙方施工工完毕或中途途退场，应在在接到甲方书书面通知之日日起五天内，负负责将其所有有施工人员、施施工机械、机机具撤离甲方方工地；逾期期未撤离的，甲甲方有权采取取任何强制措措施，强行责责令乙方退场场，所产生费费用（包括甲甲方垫付的工工人工资等费费用）从乙方方工程款中扣扣除，由此造造成的经济损损失和法律后后果均由乙方方完全承担，与与甲方无关。11、乙方中途途退场，乙方方结算的工程程量及结算总总价以甲方项项目部验收签签证结算为准准；若乙方有有异议，可书书面要求甲方方审定，审定定结果作为乙乙方结算的最最终依据。12、施工过程程中严格控制制桩垂直度和和接驳工艺，如如有偏桩、断断桩、坏桩等等必须立即处处理，损失费费用由乙方自自负；地面负负2m以下不能预预见的障碍物物造成桩损失失依据现场检检查分析确定定责任后，费费用由责任方方承担。13、桩中心、桩桩径及深度不不符合设计和和规范要求，乙乙方必须无条条件返工，返返工费及材料料费由乙方承承担，因此造造成损失的应应由乙方赔偿偿。14、达到合同同约定的付款款条件时，向向甲方提供相相应的工程进进度报表。达达到本合同约约定的付款条条件并经甲方方确认后应向向甲方发出付付款通知及提提供相关资料料。若乙方未未及时提供前前述资料，甲甲方可相应顺顺延付款时间间。15、乙方须以以书面方式通通知甲方进行行竣工验收。16、乙方现场场施工过程中中不能出现死死亡事故，工工伤频率控制制在**市建筑施工工安全管理法法规规定的指指定要求范围围内。若发生生工伤事故，有有关费用全部部由乙方承担担。17、按相关安安全法规进行行安全施工，遵遵守甲方施工工现场管理的的有关规定，承承担在施工过过程中的防火火、防盗、防防止意外事故故发生等安全全责任。若出出现安全问题题，责任由乙乙方自行承担担。18、乙方应做做到文明施工工，处理好与与其他在建专专业施工队伍伍的关系，同同时遵守甲方方现场施工的的管理规定，保保证施工场地地的清洁卫生生符合相关环环境卫生管理理的规定，做做到工完场清清。19、工程交付付甲方前，应应负责已完工工工程的保护护工作，在此此期间发生损损坏的，由乙乙方自费予以以修复并按合合同约定交付付甲方，由此此造成工期延延误，按违约约责任中的逾逾期完工条款款处理。20、乙方如在在施工过程中中损坏甲方现现场的其他工工程管线、成成品或半成品品，乙方应赔赔偿给甲方，甲甲方有权在工工程结算款中中扣除。21、乙方与其其员工之间的的一切劳动纠纠纷由其自行行负责，由此此给甲方造成成损失的，乙乙方应予以赔赔偿。22、负责承包包范围内所有有工程项目通通过有关部门门及甲方的验验收，否则由由此造成甲方方的损失应由由乙方承担一一切责任。23、施工过程程如发现或破破坏地下管线线应及时知会会甲方，否则则由此发生或或扩大的责任任全部由乙方方负责。24、施工过程程不得污染周周围建筑物、构构筑物、城市市道路、草坪坪等，否则甲甲方有权请别别的施工队伍伍进行清理，费费用从乙方工工程款中扣除除。25、如乙方在在施工中，实实际进度不能能满足经监理理及甲方批准准的进度计划划要求，甲方方有权采取任任何措施（无无需与乙方协协商）进行赶赶工，该措施施所产生的一一切费用在乙乙方工程款中中扣除。26、乙方应在在变更时间发发生后5个工作日内内将相关书面面资料报甲方方审批确认，否否则，对乙方方超时限提交交的任何变更更及签证费用用，甲方均不不予认可。27、人员进场场必须做好安安全教育工作作，及时做好好书面安全交交底及安全措措施工作，严严格按照现行行有关安全操操作规程施工工，执行公司司和工地有关关安全生产制制度（处罚标标准），用电电机具要专人人管理专人操操作，若违反反规定造成工工伤事故由乙乙方负责。28、施工现场场乙方必须有有专人负责安安全管理和监监控工作，及及时做好安全全自检与整改改工作。29、因乙方自自身管理不善善造成的安全全事故，均由由乙方承担全全部责任，与与甲方无关。30、对于乙方方雇用的工人人的伤害或赔赔偿，应由乙乙方自行负责责。对于这类类伤害或赔偿偿，乙方应保保证并持续保保证甲方不负负任何责任。31、工程竣工工后，工程变变更不大的，由由乙方在原施施工图上加上上注明及编制制竣工资料五五份交甲方。工工程变更较大大的，应由乙乙方出具变更更后的竣工图图纸（费用由由乙方承担），甲甲、乙方在竣竣工图上签注注。32、乙方负责责桩基工程竣竣工报验及资资料存档（档档案馆签收）工工作：在桩基基施工完后,乙方协助甲甲方办理桩基基检测手续，并并按照桩基检检测要求作好好现场保护工工作；乙方负负责整理和保保管桩基检测测资料至建筑筑竣工验收档档案馆签收存存档。33、乙方应在在每月25日向甲方提提供已完工程程量的报告。甲甲方在接到报报告15天内按设计计图纸核实已已完工程量（以以下称计量），并并在计量前24小时内通知知乙方，乙方方为计量提供供便利条件并并派人参加。乙乙方收到通知知后不参加计计量，以甲方方计量结果为准准。甲方根据据计量结果完完成签证单作作为工程价款款支付的依据据。34、乙方队伍伍进场时，提提供“三证”(身份证、流流动人口计划划生育证、劳劳务证)，须按当地地政府有关外外来人口的有有关管理规定定，申报办理理有关手续，如如不办理，发发生的一切责责任由乙方承承担。35、乙方不得得雇佣18岁以下及不不宜从事建安安工程施工的的作业人员，否否则一切责任任由乙方自行行承担。36、在执行合合同期间，乙乙方对所有发发生工程量签签证依据的数数量、承包范范围、工作内内容必须属实实，如发现签签证单内容有有虚假记录、串串谋作弊等行行为，则按分分项工程价款款的100%进行处罚，款款项不予结算算。甲方有权权终止合同，责责令乙方退场场，另选施工工单位。第八条违约责任任1、除不可抗力力的原因外，甲甲乙双方应严严格遵守本合合同的条款，否否则，违约方方须承担违约约责任。2、甲方逾期付付款的，每逾逾期一日，按按应付而未付付款的1‰向乙方支付付违约金。3、乙方逾期竣竣工并通过甲甲方验收的，每每逾期一日，按按合同造价的的1‰向甲方支付付违约金，甲甲方有权直接接在未付款中中扣除。逾期期超过十日，甲甲方有权解除除合同，按本本合同终止和和解除条款执执行。乙方因因此影响甲方方工程进度的的，还应赔偿偿由此给甲方方造成的损失失。4、乙方在施工工过程中，除除不可抗力或或甲方原因外外不得以任何何理由停工，非非上述原因连连续停工两个个工作日以上上的，甲方有有权解除合同同，按本合同同终止和解除除条款执行，造造成甲方工期期延误或其他他损失的，乙乙方应予赔偿偿。5、若乙方擅自自中途更换施施工主要负责责人，或乙方方现场代表不不配合甲方工工作或不能胜胜任工作，甲甲方有权要求求乙方更换相相应人员，乙乙方应在甲方方要求更换之之日起五日内内更换。否则则甲方有权要要求停工或解解除合同，由由此造成的工工期延误的违违约责任及甲甲方的损失由由乙方承担。6、乙方人员在在施工区内出出现打架斗殴殴、损坏工程程成品、安全全事故等情况况时，每出现现一次，乙方方应向甲方支支付1000元的违约金金，所产生的的对乙方人员员或第三人的的损害由乙方方承担责任并并负责赔偿；；由此造成甲甲方的损失，由由乙方负责全全额赔偿，甲甲方可直接在在应付乙方款款项中扣除。第九条转让条条款未经合同其他方方书面同意，任任何一方不得得全部或部分分转让其在本本合同项下的的权利和义务务。第十条合同同终止和解除除（一）因因违约而解除除本合同1、由于乙方违违约造成本合合同不能履行行或不能完全全履行，如果果甲方认为本本合同已无必必要继续履行行或乙方在收收到甲方要求求其纠正违约约的通知后仍仍不纠正其违违约行为，则则甲方有权向向乙方发出解解除本合同的的书面通知，该该通知自送达达乙方时生效效，乙方除承承担本合同约约定的违约责责任外，另须须按本工程造造价的20%向甲方支付付违约金，并并赔偿由此给给甲方造成的的损失。2、由于甲方违违约造成本合合同不能履行行或不能完全全履行，如果果甲方在收到到乙方要求其其纠正违约的的通知后仍不不纠正其违约约行为，则乙乙方有权向甲甲方发出解除除本合同的书书面通知，该该通知自送达达甲方时生效效，甲方应向向乙方支付双双方确认已完完成工作量的的款项，并按按本合同约定定承担违约责责任。3、守约方依据据本款规定解解除本合同，并并不影响其追追究违约方的的违约责任权权利。（二）有下列情情形之一的，合同权利义义务终止：1、本合同因已已按约定履行行完毕而自然然终止。2、本合同经各各方协商一致致而终止。3、本合同因一一方出现本条条第（一）款款的违约情况况（包括一方方擅自转让本本合同项下权权利义务行为为），另一方方发出解除合合同的通知。4、法律法规规规定终止的其其他情形。第十一条保保密条款1、在本合同订订立前、履行行中及终止后后，未经合同同其他方书面面同意，任何何一方对本合合同和各方相相互提供的资资料、信息（包包括但不限于于商业秘密、技技术资料、图图纸、数据、以以及与业务有有关的客户的的信息及其他他信息等）负负保密责任。2、一方违反上上述约定导致致合同其他方方遭受损失或或不利影响的的，责任方应应按本工程造造价的10%向合同其他他方支付违约约金，违约金金不足以赔偿偿合同其他方方损失的，应应按合同其他他方的实际损损失赔偿。3、保密条款具具有独立性，不不受本合同终终止或解除的的影响。第十二条不不可抗力条款款由于不能预见、不不能避免和不不能克服的自自然原因或社社会原因，致致使本合同不不能履行或者者不能完全履履行时，遇到到上述不可抗抗力事件的一一方，应立即即书面通知合合同其他方，并并应在不可抗抗力事件发生生后十五日内内，向合同其其他方提供经经不可抗力事事件发生地区区公证机构出出具的证明合合同不能履行行或需要延期期履行、部分分履行的有效效证明文件。由由合同各方按按事件对履行行合同影响的的程度协商决决定是否解除除合同、或者者部分免除履履行合同的责责任、或者延延期履行合同同。第十三条适适用法律条款款本合同的订立、效效力、解释、履履行和争议的的解决均适用用中华人民共共和国法律法法规。第十四条争争议的解决凡因执行本合同同所发生的或或与本合同有有关的一切争争议，合同各各方应通过友友好协商解决决；如果协商商不能解决，任任何一方均可可向合同签订订地的人民法法院起诉。第十五条其他1、本合同如有有未尽事宜，由由双方协商达达成补充协议议，作为本合合同的附件，与与本合同有同同等的效力。2、双方在合作作期间，因工工作需要的联联系函件，在在二个工作日日内要做出回回复及处理。3、甲方已施工工的部分，在在乙方进场时时甲乙双方办办理交接及验验收手续，并并按结算方式式在该项目结结算总价里扣扣除。4、本合同及附附件经双方签签字盖章后生生效，到工程程竣工验收和和结清工程款款之日自行失失效。5、本合同一式式六份，双方各各执三份。每份均均具有同等的的法律效力。甲方：**市合合生宏景房地地产有限公司司乙方：**建工集团第第四建筑工程程有限责任公公司地址：地址：：法定代表人法定代表人人（或授权签约人人）：（或授权签签约人）：投诉监督电话：：投诉监督电电话：附件：廉政协议议书附件廉洁协议议甲方：