中建建设工程施工劳务分包合同实例平米包干年

建设工程施工劳务分包合同工程名称：***工程劳务发包人：中建一局建设发展公司劳务承包人：***公司北京市建设工程招标投标管理办公室制北京市建设工程发包承包交易中心二〇〇七年一月劳务作业发包人：中建一局建设发展公司（以下简称劳务发包人）劳务作业承包人：***公司（以下简称劳务承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。第一部分1、劳务分包工程基本情况工程名称：***结构分包工程工程地点：北京市***建筑面积：161000平方米分包范围：全部钢筋混凝土结构工程劳务作业内容：按施工图纸要求进行清土、打钎、拍底、回填土、土建钢筋混凝土结构作业。劳务作业人数：1000人。2、合同价款凭2.1驴蜡本工程的合同璃价款采用下列言第落（磁4副）呼种兽方式计算：帽（膛1拾）固定合同价墙款；梳（托2浅）约定不同工毯种劳务的工日牢单价，按确认己的工日计算；由（乳3末）综合工日单供价；疫（荷4杯）偿平米包干。私2.2首烛本工程的合同晕价款，除经惊劳务发包人蓝和嗽劳务承包人甩双方书面确认弯的工程变更以论外，不再调整特。顺2.3叛谈采用第续（尚1并）种方式计价痰的，笼合同价款中包挤含瞒为完成合同域约定的工作内吸容的全部报酬弃，包含的工作旅应当视为按照宝图纸所显示及勾工程规范所说让明的所有内容阁。筋合同价款蒙被视为已包括寺了满足招标文驴件鱼及合同桶要求拾的她所有相关的直秘接费及其他直衡接费绢，雨如人工费、材萄料费、机械费性、附件或配件直及现场管理费全、企业管理费奶、与其他分包颤商的配合照管截费、风险费、捡利润、人工降购效等从项目说滔明中所获知的怎任何合理的必到不可少的费用管，添其中劳务费元赵。堆合同价款共计闭元（人民币）艺，大写元。芦2.4称肾采用第液（策2幸）种方式计价中的，不同工种舱劳务费石工日奖单价分别为：劳莫，单价为幕元背/裤工日，叼共狸工日；慈，单价为着元麻/关工日，毁共览工日；授，单价为登元练/只工日，共篇工日；验，单价为甩元傲/碍工日，共太工日；辈，单价为辨元破/良工日，共厌工日。湿另：中小型施晕工机具、设备歉费元，劳务作柜业周转、低值踢易耗材料费元缺；处合同价款共计你元（人民币）骨，大写元。钥2.5偿采用第权（思3罢）种方宣式出计价的候，选劳务费槽综合工日单价魔为迈元犬/趟工日，程共穷狱工日。跟另：中小型施退工机具、设备瞒费元，劳务作题业周转、低值存易耗材料费元跑；禁合同价款共计雄元（人民币）锡，大写元。大2.6吹采用第（碌4融）种方式计价帽的，闭劳务费堵单价为踏129.18确元需/折m忽2松，建筑面积为范161000禽趴刊死践m编2裹，友另：中小型施洁工机具、设备深费倍及劳务作业周琴转、低值易耗沃材料费镜9.96侧元池/m蚀2巩，尤共云1获，旁60故4蒜，恼000亡元，殿生活区租赁婆费援、宿舍及食堂卵搭建刘费久、栽上下班交通费泉、生活区维护着费尘、生活区水电犹费偶/准排污贺费旺/年垃圾消纳屿费违/全生活设传施馒/定消防保安躺费吓固定包干纱共肾1中，召751抓，寿330贵元。中合同价款共计名￥云2神4第，战15枝3麻，浊610杠元定（人民币）某，链大写址人民币琴贰堤仟叼肆约佰急壹首拾苦伍捐万盆叁敢仟纷陆倾佰遭壹狱拾贡元侧。多2.7刑扩施工中发生的巾零工单价为椅30缸元灵/清工日，窝工渐元织/鱼日。造2.8匠劳务费夫包含内容为：酷（留1宋）工人工资；添（浆2兽）劳保统筹费侵用；悬（顽3烘）劳动保护费坡用；偶（遥4丝）管理费用；栋（元5骤）各项保险费驳用；曲（季6面）临设费用；伍（筛7蚂）文明施工及蔬环保费用；与（蚁8赖）利润。更2.挡9旱劳务承包人决委派的兴合同价款弄收取佳负责人旋为帖***竖，身份证号码娃：贵***域******刊******鸭***产，职务：弟项目经理停，联系电话：赴643734叶35悦，在京住址：屡北京市朝阳区即南十里牺居犹3脚6耗号楼施，家庭摄住址唱江苏范省脊******江。具3圾、分包工作期洲限悟开工日期：河2006蝶佩年蚊1竹2垂月希2情0菜日馒竣工日期：可200居8族年轰01捎月局1姻5田日皮总日历轰天数为：榆3只91唯天4、质量标准蔽工程质量：按恒国家现行的《友建筑安装工程四施工及验收规踪范》和《建筑执安装工程质量牺评定标准》，勤本刮工程仪必须达到质量恢评定明合格刚等级。倾安全文明施工嫌要求：集达润到悬“刊北京市安全文桌明工市地且”璃标准村。马5律、合同文件及滑解释顺序怜组成本合同的贿文件及优先解伙释顺序如下：券（羡1肠）本合同；刊（跑2攻）中标通知书年；稿乏（屋3逗）灶会议纪要；鲁（剩4宫）扯分包招标条件紧；缺（肆5仰）投标书及其字附件；林（栏6竞）标准、规范蛙及有关技术文钥件；感（每7裳）图纸及工程茧量清单；子（续8达）其他妈双方有关工程集的窃洽商、变更等亮书面协议或文拼件愧。6、标准规范饼除本工程总（乞分）包合同另焦有约定外，本己合同适用标准民规范如下：颈混凝土结构工友程施工及验收棵规锁范谜干尊域扎卡《萍GB5020抛4-200检2悟》滋地下工程防水乌技术规负范玉陶卧郊斗括蚊铜斜不《劣GB5010轰8-200锯1梦》朵地下防水工程止施工质量验收望规绸范挣山米杏屡婶孕款《藏GB5020灶8-200蚂2紫》涨建筑地基基础倾工程施工质量虏验收规章范初血别户赌汪辈愚《替GB5020页2-200扑2质》岭钢筋焊接及验拢收规掩程伟眼恼最即栗趋疑期淘《阻JGJ18-义200需3槽》些钢筋焊接接头盏实验方锤法议砍橡怨膜响访于僻泛《升JGJ27-躁200初1兆》溜建筑工程施工处质量验收统一婆标耀准都壮牧列恩妹猫《盒GB5030谢0-2001段》安混凝土质量控扫制标牌准衬絮伴尼亡踪案倚倦认《盏GB5016膏4-9嫂2捏》乳混凝土强度检按验评定标丈准周出屑蓄菠添浆顾愉《宴GBJ107贤-8融7蔽》孩回弹法检测混售凝土抗压强度屠技术规伪程俱崭鼠温庸播猾宪《洞JGJ/T2汇3-200谱1犬》川建筑施工安全捞检查评分办眉法趟维凯然词针痕步液《欺JGJ59-田9乳9乌》漂建筑施工高处耽作业安全技术弓规稠程醋童俱五仗烛逐银《胃JGJ80-街9错1诸》忘建筑机械使用裂安全技术规米程咸敏更瑞形确疾弱蜡《上JGJ33-办200寺1划》忘施工现场临时委用电安全技术森规性程芒惧警鹿栏割里漂《灶JGJ46-踢8雀8坦》遍建设工程施工胳现场供电安全遮规易程榆含屯呈蹦叹骆牲《馋GB5019射4-9姑3足》侨建筑卷扬机安狱全规蜘程膀龟晕弃煎露启以妄《饿GB/T10祖054-88尊》镜建筑卷扬机试障验规范和方币法德笑蛋紫德绞瓦竖《霉GB/T69品47-86降》宇建筑机械使用吗安全技术规零程诊静败《赔JGJ33-闪86邀》世建设工程施工伍现场供用电安宋全规腹范语脖《姐GB5019霉4-93护》谎建筑机械使用碗安全技术规库程柴砖浅《受JGJ33-裙200涌1馅》之北京市建筑工珠程资料管理规战定俭妖颗丛别匆盏跪溉我国现行的安贿全生产、文明度施工、环保及馆消防等有关规宏定状盆走《建筑法》查劳务发包人轻关于工程施工滨管理的相关管询理手册事其它未列出的副及国家后续出殊台【投标截止在期以后】的标员准、规范、规纺程、管理办法意等等7、图纸狗劳务发包人歼应在劳务分包锄工作开工茎3辆天前，向扬劳务承包人射提供与分包工条程有关的图纸皮1练套胳。堤8、项目经理赖8.1阅劳务发包人狮委派的担任驻决工地履行本合匹同的项目经理犹为集贼，职务：谊项目经理下，工程建造师饱（项目经理）棚证书号肺******喊**芝。幅身份证铲号码：雁******粥******赛******欢。记委托权限：泻签署劳务分包塌合同、签署结按算协议、工程括量计量、工程骤款支付、撒设计变更、工娘程洽商、白零工、窝工的素签字权等与本岁合同有关的一哀切相关事斗宜殊腊。矿8.2余劳务承包人性委派的担任驻偿工地履行本合朽同的施工甘负责人隶为骆***蛋毫，职务：谊项目经理景检，岗位证书号辱：前飞21122卸2489绳，身份证号码蜘：怨******酬******佣******戴。江委葡托权府限：无签署劳务分包侵合同、签署结匪算协议等与本鸟合同有关的一遇切相关事宜富。深9当、材料、设备帜机具呀、构配件搭供应余9.1冬劳务发包人酸应按照施工计敏划向揉劳务承包人办提供质量、品妥种、规格、型暴号、数量完全目符合要求的材上料、设备机具雨、构配件（具示体表式见附件伞1扑）。蕉如裳劳务发包人浮不能按时提供丸，则应棉相应延长工期订并赔偿误工费堆用；如质量、乓品种、规格、迈型号不符合要压求，喘劳务承包人奸应在验收时以刃书面形式提出减，葱劳务发包人抚负责在三日内抗更换或调整。协9.2抄劳务承包人炉应妥善保管、目合理使用讽劳务发包人齐供应的材料、集设备届机具及构配件秧。因保管不善郑发生丢失、损端坏，厉劳务承包人胀应近进行隶赔偿，途并承担因此造敲成的经济损失省，敬但艘赔付总额不超税过规合同总价的跌2添0倾%骄。沉9.3霜记施工中所需的杰中小型机具在走施工开始前仇3封日内由执劳务承包腾人片提供，并出具批清单双方确认兄（详见附陕表靠2砌）猴。桐9.4杰施工中所需的恒周转、低值垂易耗材料失在施工开始前忘3便日内头由版劳务承包场人异提供，并出具捞清单双方确认傲（详见附桥表敏3百）雪。10、担保身10.侧1命劳务治发包人隙、劳务介承包人御为了全面履行皇合同，应互相螺提供以下担保汗：澡（文1温）劳务谷发包人每向劳务表承包人狸提供工程款支职付担保，按合播同约定支付工种程价款及履行腹合同约定的其湖他义务。担保玩方式为：，饭担保金额，担江保有效期，酱担保合同作为浆本合同附件。览（峡2执）网劳务承包人逢向眯劳务发包人溜提供履约担保屠，按合同约定赔履行自己的各婚项义务。担保袋方式为：政，欢担保金额，担阻保有效期，担泛保合同作为本润合同附件。草（闭3粪）双方约定的污其他担保事项李：骆另议阻。猫10.督2醉一方违约后，浙另一方可要求原提供担保的第暗三人承担相应收责任。碑1翻1螺、合同价款的杏支付肃11.1顷讲采用固定合同老价款方式怒计算兴合同价款的，廊劳务承包人胞与捏劳务发包人息约定按下列方梅法支付：瞒（跨1姓）合同生效乳日内宽即支付预付款愉元；碗（鸭2晚）中间支付：堵年月日方前纳支键付贼驱，年月日洋前则支付，特年月日前支录付案咬，吼年月日变前结清闲全部款项。拿11.2颜责采用伐工日移单价方式场计算朋合同价款的，首每月葬应瓣结清养上月完成的工坐作量并支付其遮中的劳务费总水额葬，汇其他费用的支蹦付方式为：距，狼年月父111111善11遇日前结清全部龄款项获。巷11.跃3津采用平米包干乐方式欲计算合同价款值的沟，乔每月应结清上厨月完成的工作迫量并支付其中粥的劳务费总额羡，纤其他费用的支语付方式为：指竣工验收合格豆后一次性支付姻，嗓200乒8与缎年揉励04争演月印1践5窜日前结清跳除质保金外全匠部款项孟。预11.4秋梅劳务作业工作楚完成，慨劳务承包人乞向那劳务发包人碗递交完整的结屠算资摧料，双方按照炕本合同约定的伞计价方式，进福行合同价款的彻最终支付。洪11.5疼劳务发包人裙收到佳劳务承包人产递交的结算资险料后售28软天内进行核实公，给予确认或棒者提出修改意列见。民劳务发包人笋确认结算资料岔后腹28温天内向烟劳务承包人俯支付合同价款翼尾款。非11.6耽劳务承包人品和畜劳务发包人星对合同结算价穗款发生争议时主，按本合同关桐于争议的约定势处理。并11.7我劳务发包人连必须将合同价计款支付给图劳务承包人景在吊2.模9役款中萄指定沸的宅合同价款名收取恋负责人，并索遥要收款证明（瓜发票）。由于众劳务发包人伪将合同价款支扭付给耀合同价款病收取门负责人以外的青人员水、绝现金支付国合同价款昏，或存在其他趋违规支付行为舌的，造成后果渡由挂劳务发包人兼负责。位劳务承包人东合同价款嚼收取译负责人收到合品同价款后产生灾的堆分配鞠问题由翼劳务承包人异自行负责。蹦1莫2初、违约责任电12.1刑紧当发生下列情茅况之一时，驾劳务发包人拜应承担违约责斥任：泡劳务发包人朋违反本合同巩第疮1骑1蹲条的约定，不绒按时向板劳务承包人伴支付合同价款拾；逐劳务发包人俯不能按时提供来质量振、品种、规格婆、型号、数量两完全符合要求布的材料、设备滨机具、构配件凯造成窝工的；以劳务发包人喊不能提供足够逃的工作面，造翼成窝工的。京12.2御劳务发包人隔不按约定核实搏劳务承包人瘦完成的工程量絮或不按约定支内付合同价款年，昌应按疑劳务承包人姓同期向银行贷遵款利率向训劳务承包人订支付拖欠合同贝价款的利息，怒并按拖欠金额读向描劳务承包人可支付每材日诚‰雨的违约金尊。挨12.3赤劳务发包人食不履行或不按买约定履行合同烤义务的其他情挽况时机，应向与劳务承包人移支付违约金元宅，颗劳务发包人垄顺延延误的敢劳务承包人逃工作时间。隔12.4择鼓当发生下列情船况之一时，括劳务承包人挥应承担违约责炮任：遍（昨1颈）彩劳务承包人胃因自身原因延截期交工的，每鞋延误一日，应勺向址劳务发包人撕支付捐违约金光贰万勇元鸦，最高不超过辞合同总金额效的担5邻%颜。乎（蔬2绍）弊劳务承包人词施工质量不符么合本合同约定困的质量标准，授劳务发包人盘可以要求六劳务承包人被返工，含劳务承包人俩无法完成的，糠劳务发包人晨可以委派其他才劳务企业瞧完成，产生的某费用由邮劳务承包人努承担；由此给冶劳务发包人犬造成损失的，钞劳务承包人觉应向诵劳务发包人适支付翻违约金过伍拾万看元育，最高不超过胆合同总金额挽的划5屈%报。延误的拐劳务承包人浊工作时间不予僚顺延巨。睛（貌3两）倚劳务承包人炮不履行或不按谱约定履行合同档的其他义务时较，应向企劳务发包人虹支付票违约金臂拾万侍元，闹最高不超过合疮同总金额抖的筋5史%渐。欠延误的触劳务承包人渐工作时间不予坝顺延。恒12.5讨脆一方违约后，那另一方要求违燃约方继续履行锯合同时，违约锄方承担上述违绣约责任后仍应南继续履行合同撇。统1正3旗、合同份数盯本合同正本两遮份，具有同等亩效力，由正劳务发包人毙和懒劳务承包人暖各执一份；本没合同副本鹊六范份，殿劳务发包人辨执笼衫归三寿份，艺劳务承包人玉执初雾雕二超份，遥劳务发包人需负责向行政主呈管部门备案放一国份。近1搂4抱、补充条款占1纪、戏本工程确保获烟得虽“绞北京市结构长黑城杯鸭—浩金杯忽”笔质量奖项土。槽如由于劳务承临包人原因未获猜得特该质量奖项，盛劳务发包人处并以劳务承包还人钱2波0绿万元的违约金茫罚款。慈2诉、跌工程洽商、设盟计变更的计量专、计价方式屈：棵1德）仇除因设计变更挣导致建筑面积湿变化及需要返拨工的洽商变更谜外刚，所有变更责只由劳务承包盈人实施工程变仰更而不做合同恐价格的变更岭；遵2嘴）由于鹅工程洽商、絮设计变更善出现新的子目膛，如原合同内骑没有相同或类鸭似可参考的子巾目，循双方城按著200蚊1嫁年北京市预算季定额分析人工鞋量，人工单价受调整苹为铺5兔0棒元桃/叠工日，辅材识、骡中小型机械援按潜200姜1所年北京市预算酬定额分析量包榨死，除此之外饿不再计取其他接任何费用。邮3刊）巩单份洽商变更强单个项目捧按朴2001验年北京市预算怪定额计价的单纤项子目直接费垂变更金额少于龄1述00胁0罢元（人民币初壹应仟元整）时，浇则只由劳务承次包人实施工程哄变更而不做合晶同价格的变更你；若单项子目乘直接费变更金车额超过乐1浴00类0蝶元（人民币部壹争仟元整）（含黑）时，该项变侧更费用估值应萝全数加减于合敬同金额内。博3恭、笋所有合同外零景工原则上禁止功发生，必须发期生的在得到相竞关的审批后，答方可发生。在诚发生倚后竭1钢天内得到现场句经理、商务经骡理及项目经理土的签字认可，斑否则视为无效棒。零星用工确鹊认单必须附对乐所完成工作的讽详细说明，包嚷括且不限于工料作内容、时间乒、工人姓名等密。友4娇、软劳务发包人在腰每次支付劳务拉承包人劳务费鞭时，均佳应将柳应付劳务费要的燕10%莲纳入工资悠预留稍帐户投。摔工资预留帐户费预留金的返还巨：项目完工全仪部农民工工资族足额发放后，壮劳务发包人将声账户内劳务承勤包人的剩余资净金转账到劳务县承包人账户弱5更、保修金的扣盛留及返还：在锐工程完工通过移验收，达到合捡同规定的各项误目标后，扣取摔结算总价境的不5峰%饿作为保修金；来待整体工程保喷修期满祸后蛾1恭4成天内，在扣除务应扣金额芦后，无劳务发包人杜一次性将余款扶无息返还给小劳务承包人后。众8巴、劳务承包人童应严格执行劳谣务发包人《质意量环境职业安罪全健康管理体针系》程序文件舱。从事有毒、降有害施工作业特的，劳务承包青人应做到：者（一）、与从千事有毒、有害蒙作业人员签订首告知协议。窗（二）、对劳杠动者提供应有号的劳动保护、策培训等。现（三）、根据糕《中华人民共赌和国职业病防膨治法》要求按怕时对劳动者进膝行体检越。然抗争然春9逝、劳务承包人治必须与使用的醋人员签订劳动蒙合同，建立合魔法的劳动关系拦。在劳动合同蚀中必须明确工陪资标准及支付候办法，不得以蛇任何理由拖欠绕工人工资镜。劲固块1摩0裙、劳务承包人嫌应严格执行北振京市《外地来邪京人员管理规雀定》做到合法尿用工，并及时尾办理《暂住证除》、《健康证槐》、《施工许雪可证》等合法贸手续。操作概人仔员滩100窜%宵持证上岗，特家殊工种棚要丛100贷%泥持证上岗幕。热逢绵报群勾俘圆1寄1鞋、劳务承包人捐不得将该工程照非法转包，不溜得使用非本企禾业职工或私招堤乱雇零散人员句进入施工现场贴施工。一经发鼓现劳务发包人义将扣除劳务承滋包人已完成工透作玉量班1某0椅％的合同款项教作为处罚，并抢解除合同责令挨退场，一切后厉果均由劳务承岸包人承担耐。苹吹毯阔1拳2饼、根据北京市粪总工会指示精思神，劳务承包异人应建立工会抬组织，并在所派承包的工程设弟立分会，将有删关工会组织、垫人员编制情况已报用人单位并恳与项目工会取幻得联系息。养深1建3笛、工程辅助材扬料、中小型机碰械按合同约定培一次性包给劳辰务承包人自行穗采购怪。酿畅1按4碰、根据《懒北京市外地农锁民工参加工伤弄保险暂行办法欠》和《咸北京市外地农岩民工参加基本输医疗保险暂行堵办法盐》，劳务承包伍人应到施工所迫在的区县社会列保险困经办机构为其肝全部进入施工吩现场人员转办理参加基本修医疗保险悟和工伤保险需手续弯。篇（如双方签署优《关于代缴农蝶民工工伤保险厉费的协议》，括则按钉京劳社工希发口[2006]悄13培8改号《关于做好其北京市建筑业雅农民工参加工寺伤保险工作的终通知》、京劳奶社工健发致[2006]火17背7特号《关于执行哀〈做好北京市婚建筑业农民工货参加工伤保险碧工作的通知〉夺的若干意见》阳执行）暖1仰5榆、根据北京市条劳动和社会保外障局及北京市剂建委联合下发垦的京劳社资发令（娇200鸭4诞）愤15菠6缩号文件要求，虽劳务发包人、怜劳务承包人约尺定共同设立农城民工工资预留珠帐户。凝1发5光、合同生震效海甩合同订立时间庄：刚2007碑年变1晴月辟17成日斥合同订立地点耕：扔北京市朝阳区阻附件一：辈劳务发包人溉供应材料、设快备机具、构配心件计划清单薪附件二：劳务粘作业中小型施室工机具、设备挑清单示附件三：劳务筒作业周转、低期值易耗材料清地单最附件四：攀《惩安骡全生产与消防辣保卫协议醋》哲附件五：言《旦职拦业安全卫生与肃环境管理协议炉》届附件六：《社谷会责任自我评薪价表》及《分层包方社会责任岁管理承诺书》霞附件七：《履厅约授权管理协栏议》厅附件八：《设擦立农民工工资片预留账户协议陈书》泽附件九：《关远于代缴农民工捕工伤保险费的使协议》立劳务发包人昂：戒中建一局建设遮发展公司赵猫仔劳务承包人：帜***摆公早司炉攻（合同专用骄章坛减）（合同专用屑章优）卵蓝地建哈蔽址劫：充北京市朝阳区也望花路西翻里核1陕7按号榨槽地摧绪善址惜：袖北京市朝阳区诵南十里盼居起3吐6舌号楼伟法定代表人：鸦搅纳留就窑法定代表人昂：未孔气笔委托代理人：兴桌腐裕示怪委托代理人：摧邮政编码：穷100102避邮政编码洒：劈100身***廊联系电话：兼647266霜44陡联系电话：流6行4著37桑3436第二部分咬1怖6浇、泛劳务发包人康义务牛16.格1兄岂组建与工程相施适应的项目管及理班子，全面宏履行总（分）革包合同，组织庄实施施工管理蚊的各项工作，朽对工程的工期士和质量向业主爆负责鸡。宵16.末2排劳务发包人丢有对趋劳务承包人户实施的劳务作坡业进行监督抽茧查，并提出整均改要求的义务灵。裕16.你3候劳务发包人锣应贯彻召落实姿实名制管理纵要求葛，描履行监管职责居，艇并按规定留存雁管理婶资料雕。豪16.拿4抬料负责编制施工昨组织设计，统稼一制定各项管闲理目标，组织弯编制年、季、轮月施工计划、增物资需用量计颜划表，实施对起工程质量、工弓期、安全生产全、文明施工，袜计量析测、实候验化验的控制谣、监督、检查锁和验收疑。是16.泰5窗负责工程测量淘定位、沉降观苗测、技术交底雹，组织图纸会胸审，统一安排周技术档案资料谢的收集整理及回交工验收枣。拳16.满6卫统筹安排、协染调解决非锹劳务承包人吧独立使用的生郊产、生活临时特设施、工作用蝶水、用电及施捧工场地乓。著16.我7棕暗按时提供图纸滋，及时交付应堡供材料、设备废，所提供的施缠工机械设备、盼周转材料、安窗全设施保证施掌工需要泊。声16.耕8陷绑按本合同约定谊，向辈劳务承包人复支付合同价款万，多并居实茅现惯“址月结宜月四清萄”颗。退16.欠9淋负责与工程桶劳务发包人止、监理、设计特及有关部门联最系，协调现场盘工作关系。菌16.10与膊负责办理本合竭同所涉及的备箭案手续乒。酸1内7骤、慎劳务承包人探义务肉17.敌1针悉非对本合同劳务赌分包范围内的风工程质量向君劳务发包人单负责，组织具省有相应资格证畏书的熟练工人推投入工作；自棍觉遵守法律法唯规及有关规章渡制度纵。众17.科2闸劳务承包人雅负责到有关行心政管理部门进雷行人员登记备午案，施工现场蕉必须实行实名声制管理，并做润好工人出勤记拳录、任务完成骤记录。浩17.3潜劳务承包人删根据施工组织燕设计总进度计等划的要求，每析月兵月梯底恼前享5能天提交下月施运工秤计划，有阶段具工期要求的提侮交阶段施工计寄划，卧或芽按绑劳务发包人僚要求提交旬、久周施工计划，广以及与完成上昏述阶段、时段财施工计划相应谜的劳动力安排闻计划，经理劳务发包人躲批准后严格实短施责。针17.4箩壶严格按照设计畜图纸、施工验卫收规范、有关鸣技术要求及施隶工组织设计精糕心组织施工，惠确保工程质量崖达到约定的矿等级胶；科学安排作奶业计划，投入葬足够的人力、联物力，保证工街期；加强安全安教育，认真执刘行安全技术规匙范，严格遵守秆安全制度，落汪实安全措施，铅确保施工安全魔；加强现场管句理，严格执行偷建设主管部门燃及环保、消防邪、环卫等有关抖部门对施工现三场的管理规定劈，做到文明施阔工；承担由于扩自身责任造成仰的质量修改、矩返工、工期拖四延、安全事故迟、现场脏乱造懒成的损失及各间种罚款攀。叛17.5仰斥自觉接受傅劳务发包人槽及有关部门的党管理、监督和辫检查；接受岸劳务发包人答随时检查其设来备、材料恼的符保管、使用情育况，及其操作危人员的有效证通件、持证上岗坚情况，且持证棉上岗率必须达苏到析100%低。云17.6味厉按疫劳务发包人轧统一规划堆放德材料、机具，落按蜓劳务发包人乡标准化工地要关求设置标牌，母搞好生活区的棋管理，做好自洞身责任区的治征安保卫工作纷。汁17.7白底按时提交报表迫、完整的原始啊技术经济资料早，配合槽劳务发包人享办理交工验收哄手续止。宿17.8倦例做好施工场地润周围建筑物、户构筑物和地下祥管线革及黑已完工部分的稠成品保护工作骡，因闹劳务承包人学责任发生损坏陡，妈劳务承包人沸自行承担由此鲁引起的一切经翻济损失及各种屈罚款慈。蜡17.9刃劣妥善保管、合录理使用虹劳务发包人珠提供或租赁给艘劳务承包人口使用的机具、兽周转材料及其售他设施砌。刮17.10篮犬劳务承包人续须服从坑劳务发包人继转发的工程挠劳务发包人壁及工程师的指竭令。够17.11元克劳务承包人至必须与每个劳治务作业人员签弱订劳动合同，宁不得私招乱雇叛、绸使用零散工。蚁17.12底油劳务承包人辜必须每月按时瘦向劳务人员但结清、历发放劳动报酬诚，竹发放乳数额不得少于脂当月北京市最阅低弹工资杆标准，并做好看劳务报酬发放韵记录。爱17.13社挣劳务承包人援收到劳务费后罗必须首先支付粱工人劳务报酬亿。演1翼8岗、安全施工与剂检查正18评.筑1杰劳务发包人庆应严格按照建萄设炮工程听安全生产械管理胡有关规定，负杯责施工现场整脾体安全施工的顿组织工作，并古有详尽的安全笑施工方案。党18忘.岗2碌劳务承包人来应无条件的服炊从访劳务发包人唱安全施工管理幼。同时避劳务承包人帮必须配备专职做安全员配合霸劳务发包人厕工作。醉18彼.界3陡由于耗劳务发包人湖安全施工方案硬不完善造成的碌安全事故，责伍任由叨劳务发包人蚂承担。由于锻劳务承包人驰不能落实安全禽施工方案或不叫服从博劳务发包人菌安全施工管理浮所造成的安全很事故责任由滑劳务承包人榆承担。集1堵9翁、安全防护沾19.裕1稿劳务承包人慈在动力设备、踪输电线路、地掌下管道、密封暑防震车间、易施燃易爆地段以澡及临街交通要类道附近施工时托，实施爆破作教业，在放射、陪毒害性环境中鹊工作（含储存被、运输、使用酒）及使用毒害泼性、腐蚀性物戏品施工时，背劳务发包人株要向农劳务承包人跟提供安全防护嫁措施，费用由循劳务发包人山承担。益19.2掘劳务承包人舌在施工现场内束使用的安全保益护用品（如安塞全帽、安全带联及其他保护用抹品），由预劳务承包人捏提供。违2槐0鉴、事故处理湾20.练1盲飘始发生重大伤亡罩及其他安全事伏故，疑劳务发包人妈应按有关规定盆立即上报有关能部门，同时按况国家有关法律柄、行政法规对射事故进行处理胶。细20.与2胞劳务承包人降要积极配合刚劳务发包人缠做好健事故处理工作竖，未及蒸伤亡人员家属出的安抚工作，蒸避免过激行为傻的发生。朗2别1手、蹈施工人员意外晨伤害保险荣按照《北京市坑实施建设工程球施工人员意外松伤害保险办法朵（试行）》及触国家相关管理裁办法执行。喊2怖2贵、工程量的确凉认谷22.1郑贡采用固定合同须价款方式的，猴施工过程中不微计算工程量。伴22.2民戒采用工日单价警或平米包干计承价方式油的，由腹劳务承包人闭每月费25请日前恼按月（或旬、爱日）将完成的沟工程量报冰劳务发包人裕，由危劳务发包人芽确认。对插劳务承包人侵未经全劳务发包人摸认可，超出设妙计图纸范围笨或亿因粘劳务承包人践原因造成返工勺的工程量，染劳务发包人痛不予计量。雄2寸3哨、施工变更门23.1悲粗施工中如银需伪对原工作内容吹进行仇变更啊（喘工程深劳务发包人侄和唤劳务发包人瓶双方书面确认拳并袋经监理签认的率变更可作为劳绣务价款结算的嗓依据）浓，铜劳务发包人影应提坚前吹7睛天以书面形式醋向为劳务承包人痛发出变更通知比，并提供变更相的相应图纸和矮说明。切劳务承包人碰按照时劳务发包人盾发出的变更通优知及有关要求帮，进行下列需车要的变更：巡(1)涨轿更改工程有关录部分的标高、精基线、位置和枕尺寸；枯(2)愤昆增减合同中约庭定的工程量；孩(3)伟懂改变有关的施淹工时间和顺序姥；偿(4)究辽其他有关工程扬变更需要的附击加工作。判23.2孕葛由非借劳务承包人花原因造成的变树更导致合同价西款的增加及造来成的腾劳务承包人恐损失，由翼劳务发包人摆承担，延误的电工期相应顺延汽；因变更减少种工程量，合同效价款应相应减幕少，工期相应蚀调整。膊23.3社咽由俘劳务承包人右原因造成的变挥更费用和由此晌导致毛劳务发包人灯的直接损失，怎由按劳务承包人温承担（损失补寸偿总费用不能御超出分包合同吊价款智的快5奸%洞），延误的工井期不予顺延。炼2肾4逝、施工鸡验收姨24.1掘劳务承包人狭施工完毕，应阵向束劳务发包人符提交完工报告缝，通知白劳务发包人停验收；郊劳务发包人敲应当在收到榆劳务承包人狠的上述报告剧后次7按天内对邀劳务承包人江的咱施工成果进行灰验收，验收合脱格或者朋劳务发包人教在上述期限内疲未组织验收的搏，视为狗劳务承包人俘已经完成了本沾合同员的间约定工作。但陪劳务发包人秒与工程风劳务发包人块间的隐蔽工程疯验收结果或工绪程竣工验收结们果表明裕劳务承包人槽施工质量不合期格时，觉劳务承包人兽应负责无偿修间复，不延长工居期，并承担由赤此导致的趟劳务发包人葱的相关损失。琴24.2良炎全部工程竣工之（包括慈劳务承包人着完成工作在内耻）一经工程瓜劳务发包人朋验收合格，历劳务承包人播仅对其分包的拦劳务作业范围扎内的施工质量乱对黑劳务发包人线承担保修责任言。缎2获5阅、施工碑配合俗25.1乓劳务承包人耕应言配合络劳务发包人汤做好铲以下工作：晚（草1渴）躁劳务发包人机对其工作浸的传初步验收棉；待（业2猾）害劳务发包人贤按工程插劳务发包人地或建设行政主部管部门要求进李行的涉及考劳务承包人醉工作内容、施膏工场地的检查继；助（艳3啦）礼隐蔽工程验收碑、苗工程竣工验收眨等届。岸25.2壤劳务发包人叶或施工场地内粘第三方的工作倾必须由戒劳务承包人衫配合时，速劳务承包人驰应按妻劳务发包人阀的指令予以配蔽合。湖劳务承包人笋按约定完成劳票务作业，必须耗由玉劳务发包人添或施工场地内甚的第三方进行型配合时，苏劳务发包人旷应配合按劳务承包人杀工作或确保歪劳务承包人辩获得该第三方时的配合。26、索赔厦26.1题劳务发包人怎根据总（分）震包合同向工程帮劳务发包人砌递交索赔意向催通知或其它资芝料时，腰劳务承包人身应予以积极配垃合，保留并出掏示相应资料。州26.2加祝在劳务作业实愁施过程中，如茧劳务承包人失遇到不利外部盘条件等根据总岩（分）包合同少可以索赔的情馋形出现，则衡劳务发包人俘应该采取一切骑合理步骤，向码工程衫劳务发包人资主张追加付款锐或延长工期。锄当索赔成功后饺，绳劳务发包人歌应该将索赔所福得的相应部分范转交给意劳务承包人废。27、争议爪27.1姨劳务发包人字和蚕劳务承包人凝在履行合同时辆发生争议，可阻以自行和解或叫要求有关主管械部门调解，任智何一方不愿和绕解、调解或和振解、调解不成届的，双方约定罩采用下列第次（杨1绢）歉种方式解决争塌议：疼（嘉1翁）向朴北京仲裁委员裳会嫁申请仲裁；示（偶2抛）向斩饺析朝阳碑区博础人民法院起诉卷。间27.2菊妈发生争议后，斯除非出现下列瓣情况，双方都绳应继续履行合翁同，保持工作埋连续，保护好惰已完工作成果装：低(1)施渐单方违约导致窄合同确已无法猛履行，双方协粗议终止合同；悉(2)彻弄调解要求停止追合同工作，且苦为双方接受；沉(3)敬柴仲裁机构要求趋停止合同工作驱；评(4)块睁法院要求停止流合同工作。核2碰8欧、禁止转包貌劳务承包人团不得将本合同誓项下的劳务作闲业转包给他人僚。倒否则，猎劳务承包人年将依法承担责脊任。源2颂9熄、不可抗力部29.1害不可抗力事件高发生后，诉劳务承包人压应立即通知摆劳务发包人俘，并在力所能司及的条件下迅帆速采取措施，呼尽力减少损失脏，咐劳务发包人讨应协助票劳务承包人迈采取措施。使劳务发包人景认为式劳务承包人初应当暂停工作抛的，炕劳务承包人畜应暂停工作。掌不可抗力事件破结束扎后早4歇8滴小时内郊劳务承包人膨应向术劳务发包人事通报受害情况哄和损失情况，缘及预计清理和篮修复的费用；节不可抗力事件迹持续发生画时故，广劳务承包人疏应每关隔平7厕天向扎劳务发包人鲜通报一次受害弱情况。棒29.2组不可抗力结束眉后驼1殿4逆天内，艺劳务承包人萌应向恰劳务发包人樱提交清理和修东复费用的正式捎报告程及占有关资料。床29.3裹因合同一方迟虫延履行合同后客发生不可抗力杯的，不能免除袋迟延履行方的拿相应责任。挂29.4泛劳务承包人阔承担因不可抗崇力事件导致的崇自身人员和财加产渠损失。踩3猜0么、文物和地下乡障碍物弯30.1悦血在劳务作业中贿发现古墓、古咽建筑遗址等文纺物和化石或其救他有考古、地牢质研究价值的鹰物品时，折劳务承包人南应立即保护好线现场并衬于界4冲小时内以书面弯形式通知与劳务发包人别，吼劳务发包人老应于收到书面贩通知蒙后副2茎4凯小时内报告当猜地文物管理部看门，谋劳务发包人景和灰劳务承包人暗应取按文物管理部偶门的要求采取鹅妥善保护措施孙。药劳务发包人莲承担由此发生陶的费用，顺延带合同工作时间渴。如隙劳务承包人仅发现后隐瞒不欲报或哄抢文物泻，致使文物遭招受破坏，责任干者依法承担相存应责任。气30.2企隐劳务作业中发吵现影响工作的庆地下障碍物时认，剑劳务承包人光应悟于跳8沉小时内以书面狗形式通知偷劳务发包人床，同时提出处示置方案，调劳务发包人阴收到处置方案桂后鸽2球4感小时内予以认铲可或提出修正鹰方案，病劳务发包人法承担由此发生轻的费用，顺延默合同工作时间贡。所发现的地愁下障碍物有归耗属单位时，嘱劳务发包人讯应报请有关部滩门协同处置。门3厚1态、合同解除赏31.1么劳务承包人凡和羽劳务发包人层协商一致的，扣可以解除劳务著分包合同启。贡3疤1陪．鲁2错如果乓劳务发包人怀不按照本合同酿的约定支付合崭同价款，断劳务承包人嫁可以停止工作号。停止工作超艇过独2喇8舍天，饥劳务发包人演仍不支付合同忘价款，猛劳务承包人餐可以秩向朽劳务发包人须发出通知解除歪合同。判31.翅3舍森如在坏劳务承包人设没有完全履行震本合同义务之昼前，悦劳务发包人甘的承包合同解御除的颜，挥劳务发包人只应通知酱劳务承包人弓解除网本合同。怜劳务承包人贷接到通知后彼应累尽快撤离现场北，堪劳务发包人误应支付狮劳务承包人没已完工程的合崭同价款。抱31.西4四如因不可抗力陈致使本合同无析法履行，因工狗程搂劳务发包人挡原因造成工程住停建或缓建，废致使合同无法铅履行的，港劳务发包人病和聚劳务承包人摇可以解除合同得。罩31.巷5煮润犬如因客劳务承包人输在施工人员数番量、施工人员厘能力等方面的果欠缺，致使工痒程质量、安全姓与工期访无法达到要求万时释，经现场监理竿确认泪并经工程者劳务发包人葬同意后，株劳务发包人美可以向繁劳务承包人掌发出通知解除色合同。行劳务承包人够接到通知后应北尽快撤离现场度。伴劳务承包人薯不按尸要求逮退场，办给许劳务发包人裤造成滑经济损失储的领由谎