私人房屋建筑施工合同（必备6篇）

私人房屋建筑施工合同（必备6篇）

私人房屋建筑施工合同第1篇

房主子(甲方)：

承建方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本房屋修建工程的详细状况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。

第一条建筑项目：

私房建设工程。

其次条建设地点：

广州市番禺区新造镇小谷围街阜丰西街二巷2号

第三条承建方式及施工打算：

1、甲方将其住宅工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

2、乙方应根据甲方要求进行施工。

乙方自带建筑工程所需的一工发机械设备工具：雨天做好遮雨措施，避开下雨影响工程质量。

第四条建筑房工期：

1、乙方承建的该房屋从20__年12月10日开工至20__年1月31日前完成框架，20__年4月25日完工，工期月，如逾期还没能完成，甲方扣除乙方违约金(按每天3000元计算)。

第五条建设工程承包单价及建设内容：

1、整体建筑包工包料费，根据建筑面积楼面定价，本房屋修建的建筑面积约680平方米，包工包料费1060元/平方米(此报价已包括房屋全部不锈钢防盗网)。

第六条整体建筑建设详细内容：

1、挖柱子基础厚，每个柱子筛铁φ18有16条，柱铁第一层4条φ18，4条φ16，二、三、四层柱铁8条φ18，间距接驳处10公分，其余20公分，钢筋φ16以上的全部用广钢。楼梯间钢筋φ12共8条，分布筋用φ8，梁筋φ20+18=5条民，箍筋φ8，间距20公分，地梁高50公分，φ18_2+16=6条，箍筋φ8，柱30_40公分，40公分柱脚接驳外楼面计算0。8米。

2、房门用豪华防火门400左右，厕所门要用加厚铝合金门70_200公分，全部窗要用铝合金广铝，一般玻璃窗用5厘厚，落地窗要用30_90广铝铝金趟门，玻璃要用8厘厚。楼梯扶手，大门约500一平方。

3、砌墙要用一级红砖，内部单砖，第一层外围18墙2-4层单砖。

4、外墙四面纸皮三色横砖型号30_30公分/张，楼梯走廊通道贴25_40瓷片达米高,一至四层厕所贴暗花瓷片到顶,其余全部贴地脚线。

5、柱子水泥用石井五羊牌500#，楼面用一级混凝土C30。

6、栏杆砌砖高1米，内外项贴瓷片，全部地板板贴60_60公分优等耐磨地砖，厕所地面贴用30_30公分瓷砖，楼梯阶梯用优等抛光砖。

7、厕所下水管用联塑110管，厕所运用蹲式马桶，厕所下水道安装防臭弯型管。

8、全部厨房安装40_40公分的不锈钢洗碗盘和预留φ16排气管做灶台，并全部厕所预留30_30公分的通风口，做百叶窗。每间房间在楼底50cm下预留冷气管口。

9、化粪池排粪管装至大街主管道，化粪池暂定。

10、楼层首层米，其次、三、四层米高。

11、天台楼面加筋间距8里15公分一条，分布筋15_18，外围做暗渠散水坡。

12、地台铺6公分混凝土。

第七条承建工程付款方式：

1、基础工程按合同和设计保质保量完成成后预付30000元(叁万元)。

2、主体工程按合同和设计保质保量完成，每层铺好水泥后预付30000元(叁万元/层)。

3、主体砖做好5万，外墙砖做好、铝窗做好3万，其余按工程进度预付。

第八条如城管对工程有所阻栏：

1、在施工过程中城管拿手任何工具或其它由乙方负全责。

2、在施工时城管打拆掉任何东本由乙方负责。

以合同，双方必需共同遵守。台经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力(违约金叁万)。

甲方：

乙方：

签订日期：

私人房屋建筑施工合同第2篇

建设发包发(甲方)：

承包施工方(乙方)：

经甲、乙双方共同协商，双方本着同等、诚信的原则，确保工程平安、优质、高效，经甲乙双方协商自愿签订本合同，就房屋建筑有关事项达成如下协议，望双方共同遵守。

一、承包方式

采纳包工包料的方式

二、承包价格

双方约定按建筑面积包干，每平方米元包干建成。

三、承建范围

正负零以上的'建筑施工由乙方全权负责，从浇灌地圈梁、地盘等起直至屋顶封顶，厨房、卫生间防水均为承包范围，包含墙体砌筑、内外墙粉刷、及瓦面等为乙方承包范围;面积：300㎡(以设计图纸为依据)

四、甲方职责

甲方需依据乙方工程进度支付商定款项，付款不得拖欠，导致影响工程进度。

五、乙方职责

1.乙方自带施工时所需的一切用具(含模板、搅拌机、振动器、脚手架等，且全部费用由乙方负责)，并按图纸和甲方要求施工。

2.乙方购买材料时所产生的一起费用由乙方自行担当。

3.乙方加强对其人员的平安教化，严格管理，遵守国家法律法规，平安施工文明施工。

4.乙方所属人员的工资酬劳由乙方负责支付，与甲方无关。

5.乙方在建筑材料上把关，符合相关建筑标准。

六、工程质量要求

1.乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工。

2.甲方发觉乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责任影响房屋质量等行为时，甲方有权要求乙方停工或整改。

3.砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆匀称饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑平整，杜绝空鼓，墙砖、地砖平实、整齐，缝隙合理，各项符合相关标准，或不低于同等商品房相关标准。

4.需混凝土浇灌的需一次性浇灌，乙方需合理支配时间，不得因天气、工人等缘由造成分次浇灌。混凝土运用标准不得低于同等建筑的商混标准。

5.房屋墙体整体垂直度不得超过cm(厘米)的误差。

6.电路按图纸和甲方要求施工，布置合理规范、平安;开关、插座布置合理，能正常运用。

7.水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。

8.各项钢筋运用不得低于一下标准：

各钢筋之间的间距不得低于同等商品房标准，捆扎后的钢筋在浇灌之前须取得甲方同意(注：以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。

9.工程完工后(5年内)，如房屋出现建筑安装的`质量问题，由施工方负责免费修理。

七、工程款支付方法

1.动工前甲方支付乙方人民币(大写启动资金，待地圈梁、地面平整浇灌，第一层封顶验收合格甲方支付乙方第一层工时费人民币元(大写：)。全部工程完工检查验收合格后一个月内一次性结清剩余款项。

八、平安责任

乙方必需仔细按施工操作程序施工，平安第一、质量第一、信誉第一、预防为主，倘如施工中发生平安事故，均由乙方负责，甲方不负任何责任。

九、工期约定

工程于年月日开工，于年月日前竣工。

十、违约责任

1.由于工程质量达不到要求的，乙方要修理或重做，所造成的材料、人工工资由乙方负责;由乙方缘由导致合同无法履行的，乙方担当违约责任并赔偿相应损失。

2.乙方若无事甲方的合理要求，或实行消极怠工或延误工期等做法犯难甲方，在甲方明确告知以后仍不整改，视为乙方根本违约，甲方有权解除并终止合同，所产生的款项概不支付，所产生的损失，甲方有权接着追讨。

十一、争议解决方法

1.发生合同争议时，双方应友好协商。

2.如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。

十二、其它未尽事宜

1.本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.因自然灾难、政策等不行抗拒因素造成合同无法履行时，双方依据事实状况协商进行，合同可以接着履行时，乙方所产生的工期延误需取得甲方同意。

3.未尽事宜由甲乙双方再行协商处理，补充合同与本合同具有同等法律效力。

4.甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应仔细履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。

甲方签字(章)：

乙方签字(章)：

年月日

私人房屋建筑施工合同第3篇

甲方：________________

乙方：____________

依据《_____》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，法规遵守同等自愿、公允诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一样，签订本劳务作业合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称

__________________

二、工程地址

__________________

三、工程内容

本工程为框剪结构，总高度为___________米，___________层。

四、工程承包方式

为分项承包给木工班，本班组应当完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格根据设计图纸与变更内容的一切工程量施工。

五、工程日期

___________年___________月_________日至_________年_________月___________日。完成全部工程量。

六、工程质量要求

工程质量通过验收，达到合格标准。

七、合同价款及支付方式

按建筑规范计算面积。每平方米___________元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。

本工程付款方式原则上采纳甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的____支付给乙方作本次工程进度款，按此比例依据工程进度及相应的进度款付至___。工程余款待竣工验收交付运用后___________个月付清（除保修金外）的全部工程款。依据业主、甲方对总价合同产生过程的实际状况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的状况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。

八、材料

1、本工程由甲方供应全部材料及大型机械。

2、乙方负责供应人工及运用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。

九、考核验收

1、平安生产：乙方应加强平安教化，仔细执行平安技术规范，确保施工平安。

2、质量：坚持工程质量标准，严格根据图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。

十、甲方责任

1、组织有关人员对乙方现场施工人员进行平安、质量、文明施

工、综合治理方面的教化，做好日常监督管理工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。

3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。

4?根据合同的约定。刚好供应工程全部须要的机械设备，刚好供应过程所须得建筑材料，供应必需的施工技术资料，供应书面的技术质量，平安等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。

十一、按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，细心组织施工

乙方必需帮助甲方放线、测量定位。乙方主动组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必需确保平安生产。

十二、违约责任

1、生下列状况之一时，甲方应担当违约责任：

（1）甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金____元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。

（2）乙方因自身缘由延误工期，应向甲方支付违约金_____元

3、双方分别担当自身缘由给对方造成的损失。

十三、本工程甲方派___________为现场负责人。乙方派李同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。

十四、争议

甲、乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。

十五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。

十六、平安事故，每次发生医药费___________元，以外的由甲方负责。

十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。

甲方（合同章）___________乙方（合同章）___________

法定代表人：___________法定代表人：___________

托付代理人：___________托付代理人：___________

地址：___________地址：___________

电话：___________电话：___________

___________年___________月___________日___________年___________月___________日

私人房屋建筑施工合同第4篇

甲方：_______________

乙方：_______________

依据有关法律法规，甲乙双方在同等自愿，公允合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建立私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

一、建筑工程概况：开工期为___月下旬。

本工程为砖混结构，在__________迎宾街北面，西邻___东至___，建一栋二层楼门面房，连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米，以实际建筑面积为准。

二、合同价：本工程为甲方包料，乙方包工，包工价一次性包死，每平方米包工价为：壹百玖拾伍元人民币，总包工价以实际面积为准。

1、承包方式：工程实行包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方供应，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

2、工程内容：从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构，室内外的'抹灰，楼房高度以及前面部份式样，到封顶。及电路，上下水安装。

3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平、，钢筋两头弯角。

三、双方的责任：

1、本工程施工前，甲方必需保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。

2、工程必需根据甲方要求施工，乙方不得随意变更施工方式，因施工过程中，发觉设计问题，的确须要变更的，需双方协商一样。

3、乙方在施工中必需做到平安生产，平安施工，要有足够的平安保障机制和措施，因乙方不留意平安，出现平安事故，甲方不担当一切责任。

四、结算付款方式为现金支付，甲方依据工程进度计算付给乙方部分工资款，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。

五：如未尽事宜由双方协商解决。

六：本合同一式二份，双方各执一份。

甲方：_______________乙方：_______________

日期：_______________日期：_______________

私人房屋建筑施工合同第5篇

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

经甲、乙双方协定和诚恳信用原则，就本建设工程施工事项甲、乙双方达成以下协议，特订立本合同，望双方共同遵守执行。

一、承包方式：

甲方建房工程以包工不包料的方式承包给乙方修建，按实际施工建筑面积以每平方米壹佰贰拾元整（120元/㎡）计价。

二、工程内容：

工程施工内容为基础、主体、屋面和内外装饰。二层和三层层高净空3米。楼梯施工至顶。内墙为水泥砂浆打底，地坪为一般清光，外墙前面贴砖、背面和两侧清光。

三、在每层梁、板布筋均由甲方组织有关人员进行质量监督和验收。

如因乙方缘由造成返工，材料由乙方负责。

四、乙方负责施工期间的平安生产责任

从工程开工到工程竣工验收合格为止，所发生的一切平安事故均由乙方全部负责，与甲方无关。

五、付款方式：

工程完工后一个月内验收，验收合格后10天内结算付清余款。

六、保修范围和期限：

屋面防渗和装修保修两年，其他保修按国家相关保修条例执行。

七、工程结束

乙方负责把周边及室内全部建筑垃圾清运干净。

八、未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。此合同自签字之日起生效，保修期满后实效。

甲方：

乙方：

签订日期：

私人房屋建筑施工合同第6篇

甲方（房屋修建方）：

乙方（房屋承建方）：

根据双方同等自愿协商的原则，乙方自愿承包甲方两间三层房屋修建工程，详细协定如下：

一、承包方式：乙方负责包工（劳务、技术、钢架、模板等建筑生产工具），甲方负责供应材料（砖块、沙石、石灰粉、水泥、钢筋等建房材料）。

二、承包价格：工价为___元/平方米，其中地面砖，室内墙面砖、楼梯砖、房面领条方水工费甲方另付。

三、付款方式：主体每修建一层后预付该层建筑面积的55%，在工程完工经按工程验收合格后支付全部工程款总额的40%，剩余15%的工程款质做为改工程的质量保证金，6个月后，房屋无修建质量问题后一次性付