建筑工程勘察合同

建筑工程勘察合同

建筑工程勘察合同1

发包人：（以下简称甲方）

勘察人：（以下简称乙方）

发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段

的岩土工程详细勘察任务，并提交合格的勘察成果报告。根据《中

华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情

况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察

人协商一致，签订本合同，共同遵守。

1:工程概况

L1工程名称：会议餐饮楼地勘工程

1.2工程建设地点：宁乡县灰汤镇电力疗养院内

L3工程规模、特征：详见总平面图

详见建筑平面图及勘察任务书

1.4工程勘察任务与技术要求：满足勘察任务书内容、或《岩

土工程勘察规范》GB50021-20_（09）中相关条款。

1.5预计勘察工作量：在建设方提供的规划平面图中初步布

设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。

2：发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可

靠性负责:

2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑（带地形图）

总平面图。

2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标

高资料。

2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯

电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向

勘察人支付相应费用。

3：勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责

向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收

费。

4：开工及提交资料的时间

4.1本工程的勘察工作定于20_年4月2日开工，20_年4

月12日分期提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因，未

按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规定办理。

4.2勘察工作有效期限以发包人下达的.开工通知书或合同规

定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力

影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.3本工程勘察费按：

勘察包干价为¥16800元（大写：壹万陆仟捌佰元整），合同生

效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金，在提交报告后7日

内，发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须提供正式法票。

5：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘

察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场出现的问

题（如处理影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通

行道路以及水、电接到施工现场等），并承担其费用。

5.L3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包

人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.4由于发包人的原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延

外，发包人需支付停、窝工费。

5.L5发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、资

料图纸、合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、泄露、

擅自修改、传送或向第三人转让等。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务

委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量

合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应

负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完

善，需另委托其他单位时，勘察人应承担其认可的全部费用。

5.2.3勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要

求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正

式变更手续。

6：违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作条件而造成停、

窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按

预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘

察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足

技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解

除合同时，勘察人未进行勘察工作时的，不退还发包人已付定金；

已进行工作且完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付

预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%,则应向勘察人支付

预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日,

应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间提交勘察成果资料，每

超过一日，应减收勘察费千份之一。

7：其它约定事项：

本合同未尽事宜，在双方协商的附件中补充完善，附件与本

合同具有等同的法律效力。

8：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决,

协商不成的提交长沙市仲裁委员会仲裁。

本合同一式伍份，发包方执叁份，勘察方执贰份。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年—月—日年—月—日建

筑工程勘察合同2

工程名称：__________

工程地点：__________

合同编号：__________

（由勘察人编填）

勘察证书等级：

发包人：__________

勘察人：

签订日期：__________

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

二。年、月

发包人____________________________________

勘察人____________________________________

发包人委托勘察人承担____________________________

__________________________________任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合

本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，

经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条、工程概况

L1工程名称：____________________________

L2工程建设地点：__________________________

L3工程规模、特征：_________________________

L4工程勘察任务委托文号、日期：

L5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.6承接方式_____________________________

L7预计勘察工作量：_________________________

第二条、发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其

准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、

施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形

图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与

标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯

电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向

勘察人支付相应费用。

第三条、勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增

加的份数另行收费。

第四条、开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费

方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工,

年—月一日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因

未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同

规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗

力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计

取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作

量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收

费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为元（大写）,合同

生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%、作为

定金，计一元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、

工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度—%时,

向勘察人支付、预算勘察费的_%的工程进度款，计一元；勘

察工作外业结束后一天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的

%,计元；提交勘察成、果资料后10天内，发包人应一次

付清全部工程费用。

第五条、发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘

察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.L2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包

人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供

的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过

程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条

件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地

下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整

施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水

上作业用船等），并承担其费用。

5.L4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场

作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对

从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人

提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关

承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包

人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承

担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，

发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同

规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提

前一天向勘察人支付—元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文

件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，

未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、

传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发

包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它

责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务

委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量

合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由、于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人

应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充

完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘、察费用；或因

勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责

任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人

支付赔偿金，赔偿金由、发包人、勘察人商定为实际损失的—%o

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与

发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的'岩土工程条件（或工作现场

地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出

增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保

卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它

责任。

第六条、违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成

停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金

额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付

给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满

足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求

解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;

已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察

人支付预算额50%的勘察费计元；完成的工作量超过50%时,

则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一

日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果

资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。

6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定

金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。

第七条、本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签

订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条、其它约定事项：

第九条、本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，

也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、

勘察人同意由____仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同

中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院

起诉。

第十条、本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到

省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为

必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘

察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式_份，发包人一份、勘察人一份。

发包人名称：

勘察人名称：

（盖章）

（盖章）

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

住所：_____

住所：_____

邮政编码：.

邮政编码：

电话：_____

电话：_____

传真：_____

传真：_____

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

建设行政主管部门备案：—

鉴证意见：

（盖章）

（盖章）

备案号：

经办人：

备案日期：年月日

鉴证日期：年月日建筑工程勘察合同3

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包

合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

（一）工程概况

1.1、工程名称：办公楼装修

1.2,工程地点：上东新邻里办公楼

1.3,承包范围：3F—4F室内装饰工程

1.4.承包方式：包工包料

1.5,工期：本工程自年月

日开工，于年月

_____________日竣工。

1.6、工程质量:优良元,大写o

（二）甲方工作

2.1、开工前7天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明

1份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影

响施工的障碍物。处理好土建、空调、供暖及水电、门窗等遗留

问题并协调各方记录在案。向乙方提供清楚的施工界面。向乙方

提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项，水电费由甲

方承担。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和

其他事宜。

2.3.如确实需要拆改原建筑结构或设备管线，负责到有关部

门办理相应审批手续。

2.4、甲方要及时确认材料样板、验收工作，按时支付工程款。

2.5、协调有关部门做好现场保卫、消防、安全处理等工作,

并承担相应费用。

（三）乙方工作

3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定

施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负

责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环

境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量

检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原

建筑结构及各种设备管线。

（四）关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同

意，并支付乙方赶工采取的措施费用。

4.2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按工期开工或中途无故停工，影响工

期，工期不顺延。

4.4、因设计变更或非人为原因造成的停电、停水、停气及不

可抗拒因素影响，导致停工24小时以上（一周内累计计算），工

期相应顺延。

（五）关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰

工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评

定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范为质量

评定验收标准。

5.2、本工程质量应达到质量评定优良标准。

5.3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通

知30日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间

内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

(六)、关于工程价款及结算的约定

6.1、双方商定本合同价款采用第(3)种；

(1)固定价格

(2)固定价格加价%包干风险系数计算。

(3)包工包料。

6.2、工程进度款与支付：

竣工验收合格后30日内付款95%,5%为交工验收备案开始计

满一年的质保金。

(七)、有关安全生产和防火的约定

7.1.甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共

和国消防条例》和有关防火设计规范。

7.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规

范》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的‘法规、规范。

7.3,由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规

程、消防条例和防火设计规范，乙方有权拒绝施工，若导致发生

安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

7.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消

防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切

经济损失。

（A）奖励和违约责任

8.1、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或

设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责承担

损失。

8.2、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,

由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

8.3,未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失

由甲方负责。

8.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理

合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

（九）争议或纠纷处理

9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进

度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

9.2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，

本合同在执行中发生的争议双方同意由管辖权的人民法院仲裁委

员会仲裁

（十）其他约定

（十一）附则

11.1,本工程需要进行保险时，应另订协议。

11.2、本合同一共两份，双方各执一份。

11.3,本合同履行完后自动终止。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月_______________________

年月日建筑工程勘察合同4

发包人：（以下简称甲方）

勘察人：（以下简称乙方）

发包人委托勘察人承担其拟建的餐饮会议楼施工图设计阶段

的岩土工程详细勘察任务，并提交合格的勘察成果报告。根据《中

华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情

况，为明确责任，协商配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察

人协商一致，签订本合同，共同遵守。

1、工程概况

L1工程名称、会议餐饮楼地勘工程

L2工程建设地点、县灰汤镇电力疗养院内

1.3工程规模、特征、详见总平面图详见建筑平面图及勘察任

务书

1.4工程勘察任务与技术要求、满足勘察任务书内容、或《岩

土工程勘察规范》GB50021-（09）中相关条款。

1.5预计勘察工作量、在建设方提供的规划平面图中初步布

设勘察点5个，视其场地复杂情况，增加勘察孔数量。

2、发包人应及时向勘察人提供下列资料，并对其准确性、可

靠性负责、

2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑（带地形图）

总平面图。

2.2提供勘察工作范围已有技求资料及工程所需的坐标与标

高资料。

2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯

电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向

勘察人支付相应费用。

3、勘察人向发包人提交勘察成果并对其质量负责勘察人负责

向发包人提交勘察成果资料陆份，发包人要求增加的份数另行收

费。

4、开工及提交资料的时间

4.1本工程的勘察工作定于年月日开工，

—年—月一日分期提交勘察成果资料，由于发包人或

勘察人的原因，未按期开工或提交成果资料时，按双方协商的规

定办理。

4.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规

定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力

影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.3本工程勘察费按、勘察包干价为16800元（大写：壹万陆

仟捌佰元整），合同生效后发包人向勘察人不支付人民币作为定金,

在提交报告后日内，发包人向勘察人支付清勘察费。勘察人须

提供正式法票。

5、发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必