一级建造师试题集及参考答案-《法规及相关知识》35

一级建造师考试模拟测试题含答案解析

《法规及相关知识》

一、单选题。

1.单选题

甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧

张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司

接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）O

A、无效

B、成立

C、可变更

D、可撤销

2.单选题

按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程

肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以0。

A.收回国有资金

B.重新审批该项目

C.暂停项目执行或资金拨付

D.撤销承包单位的资质证书

3.单选题

甲公司把A、B两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把B楼的施工任务转包给丙公

司，丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司

工程款，但是丁施工队没有拿到工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是()。

A.丁施工队是B楼外装修工程的实际施工人

B.甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任

C.丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工队只可以起诉丙公司

4.单选题

下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。

A.罚款

B拘役

C.罚金

D.有期徒刑

5.单选题

委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，()

A.无需通知被代理人

B.该转托行为无效

C.应当事先取得被代理人的同意

D.事后及时告知被代理人即可

6.单选题

生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之

日起最长()年内科导担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1

B.3

C.5

D.7

7.单选题

某施工分包合同约定，由总包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械

在使用前应由()共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、监理单位、建设单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位

D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位

8.单选题

保证合同是()订立的合同。

A.债权人与债务人B.债务人与保证人

C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人

9.单选题

下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）。

A、在仲裁程序中形成的仲裁调解书

B、由行政主管部门主持达成的调解书

C、人民法院在民事案件审理中制作的调解书

D、司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议

10.单选题

关于建设工程知识产权时效，说法正确的是（）

A.发明专利权期限为20年，以公告之日计算

B.实用新型专利权期限为10年,以申请日起计算

C.外观设计专利权期限为10年，以设计完成日起计算

D.商标权的有效期为10年，不可以续展注册

11.单选题

某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，

分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任

D.分包单位只承担民事赔偿责任

12.单选题

下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

13.单选题

根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是（）。

A、项目复杂，施工难度大的，已经投保建筑工程一切险

B、需要拆迁的，拆迁工作已完成

C、按照规定应当委托监理的工程，已委托监理

D、已经确定建筑施工企业

14.单选题

根据《安全生产法》，对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）。

A.国务院

B.国务院负责安全生产监督管理的部门

C.国务院建设行政主管部门

D.国务院铁路、交通、水利等有关部门

15.单选题

关于工程建设标准的说法，正确的是（）。

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B行业标准可以是强制性标准

C.国家标准公布后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

16.单选题

以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是

（）。

A行业协会的综合信用评价

B行业协会协助政府部门的综合信用评价

C.政府对市场主体的守法诚信评价

D.社会中介信用机构的综合信用评价

17.单选题

甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位,双方订立分包合同并约定因本合同发生

的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未

经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.分包合同无效，则仲裁协议无效

B.分包合同有效，则仲裁协议有效

C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定

D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

18.单选题

安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。

A.工会民主监督

B.公众举报监督

C.有关行政主管部门监督

D.社区报告监督

19.单选题

某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会

进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法

律途径是()。

A.只能向有管辖权的人民法院起诉

B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁

C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁

D.只能向有管辖权的法院起诉

20.单选题

甲建设单位与乙施工企业在建设工程施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委

员会仲裁或向B地基层人民法院起诉。工程地点在A市。后甲乙双方就工程质量发生争

议，甲欲行使诉讼权，下列甲方的做法符合法律规定的是（）。

A.A市只有一家仲裁委员会，甲有权向A仲裁委员会申请仲裁

B.甲不能申请仲裁，只能按照合同约定向B地人民法院起诉

C.甲不能申请仲裁，可以按照合同纠纷的管辖原则向被告所在地法院起诉

D.甲只能选择诉讼，而且只能向A市人民法院起诉

21.单选题

甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010

年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为

名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）.

A.所签的合同无效,建设单位必2员支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

22.单选题

招标文件应当包含的内容是（）。

A.招标项目的人员要求

B.投标报价要求

C.特定的生产供应者

6限定为某市的施工单位

23.单选题

招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C议标

D.定向招标

24.单选题

地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，不能确定如何适用时()。

A.由制定机关裁决

B.由国务院提出意见

C.由国务院裁决

D.地方人民代表大会常务委员会裁决

25.单选题

采用欺诈、胁迫等手段订立的合同是()合同。

A有效

B.无效

C.可变更或可撤销

D.效力待定

26.单选题

当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，应该()。

A.依法申请仲裁或者提起诉讼

B.依法申请行政复议

C.依法提起申诉

D.依法提起上诉

27.单选题

甲公司委托乙购买一批钢材，乙去采购的时候发现水泥价格比较便宜，遂购买了10t水

泥，下列说法正确的是()

A.该代理行为无效

B.该代理行为有效

C.甲公司事后没有做任何表示，视为同意该行为

D.乙可以请求甲公司追认，甲公司追认，该代理行为有效

28.单选题

下列关于注册建造师执业范围的说法中，正确的是()。

A.二级建造师可在全国范围内以注册建造师名义执业

B.可担任各类工程项目施工负责人

C.注册有效期内不得变更注册到另一企业

D.一级建造师可担任特级建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理

29.单选题

设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，

有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是()。

A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用

B.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利

C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权

的其他权利

30.单选题

根据我国《民法典》关于设立建设用地使用权的相关规定，工业、商业、旅游、娱乐和商

品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，不能采取()方式出让C

A招标

B拍卖

C.协议

D挂牌

31.单选题

红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙

公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是()。

A.甲某的行为构成无权代理

B.甲某的行为属于有权代理

C.甲某的行为构成滥用代理权

D.甲某的行为属于法定代理

32.单选题

个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得，均适用

Oo

A.比例税率

B.5%~45%的9级超额累进税率

C.5%~35%的5级全额累进税率

D.5%~35%的5级超额累进税率

33.单选题

施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程编制专项施工方案，并附具安

全验算结果，经()签字后实施。

A.施工单位技术负责人

B.项目技术负责人

C.施工单位技术负责人和总监理工程师

D.项目技术负责人和总监理工程师

34.单选题

根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其

()。(2015考题)

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

35.单选题

以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。

A.强制执行的理由和依据

B.当事人的姓名或者名称地址

C.当事人依法享有的陈述权和申辩权

D行政机关的名称印章和日期

36.单选题

某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（）。

A.应自事故发生之日起15日内补报

B.应自事故发生之日起30日内补报

C.应自事故发生之日起10日内补报

D.应自事故发生之日起7日内补报

37.单选题

施工企业必须为职工办理的保险是（）。

A.意夕曲害险

B.工伤保险

C.人寿保险

D.财产险

38.单选题

施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意

见分歧.根据我国《民法典》的施定，该定金金额最多为（）万元.

A.3

B.6

C.10

D.18

39.单选题

根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人

挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.处以一定比例的罚款

B.不得再担任项目负责人

C.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

40.单选题

在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲

材料供应商的货款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.只能由法院确定归属

B.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

C.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

D.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

41.单选题

某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民

联合要求停止夜间施工，并赔偿2万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系，说

法正确的是（）。

A.构成了不当得利之债

B.构成了无因管理之债

C.构成了侵权之债

D.没有债的关系

42.单选题

根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。

A.环境场户

B.税率的确定

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件

43.单选题

根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍（）。

A.可以在同一座建筑物内，但必处保持安全距离

B.可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口

C.不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外

D.不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离

44.单选题

关于施工成本偏差分析方法的说法，错误的是（）。

A.横道图法是进行偏差分析最常用的一种方法

B.横道图法具有形象、直观等优点

C.曲线法可以51寸趋势进行预测

D.表格法具有灵活、适用性强的优点

45.单选题

职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（）承担举证责任。

A职工

B.鉴定机构

C.劳动部门

D.用人单位

46.单选题

省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市

人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同（）部门

划定并公布。

A.环保行政

B城乡规划

C.建设行政

D.工商行政

47.单选题

甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金3万元，同时约

定如任I可一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货,在乙提

出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是

（）o

A.请求甲双倍返还定金6万元

B.请求甲双倍返还定金6万元，同时请求甲支付违约金4万元

C.请求甲支付违约金4万元，同时请求返还支付的定金3万元

D.请求甲支付违约金4万元

48.单选题

关于招标代理机构，下列说法正确的是（）O

A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，应该自行办理招标事宜

B.依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，可以向有关行政监督部门备案

C.招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织

D.招标代理机构与其他国家机关可以存在隶属关系，但不得存在其他利益关系

49.单选题

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的对于超过一定规模的

危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。

A、建设单位

B、总承包单位

C、设计单位

D、分包单位

50.单选题

下列保险中，属于强制性保险的是0.

A.意穷害保险

B.建筑工程一切险

c.安装工程一切险

D.工伤保险

51.单选题

在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（）。2018考题

A、招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B、履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的

C、履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保

证金

D、不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单礴供履约担保

52.单选题

某工程网络计划中工作M的总时差为5天，自由时差为3。该计划执行过程中，只有工作

M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟和使总

工期延长的时间分别为（）。

A.1天和1天

B.4天和1天

C.4天和。天

D.1天和0天

53.单选题

关于项目经理的说法，正确的是（）。2014

A.项目经理的权利来自于企业法人的授权

B.施工项目可以设有项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉

54.单选题

关于物权特征的说法，正确的是（）。2014

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

55.单选题

根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。（2015考题）

A.原告住所地

B被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

56.单选题

仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制

作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。2016

A、调解书不具有强制执行效力

B、调解书自作出之日起发生法律效力

C、调解书与裁决书具有同等法律效力

D、裁决书不可以申请撤销

57.单选题

法律规定，为（），在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。

A.债权人质押担保的当事人

B.债权人质押担保的第三人

C.债务人质押担保的当事人

D.债务人质押担保的第三人

58.单选题

合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（）负责合同履行费用。

A.履行义务一方

B.接受履行的一方

C.双方平均分摊

D.双方按法定比例

59.单选题

甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000

吨，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的

水泥，则（）。

A.这1万元定金归乙水泥厂所有

B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元

60.单选题

《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、

处置的，应当向（）提出申请。

A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府

B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府

C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门

61.单选题

当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的（）计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

62.单选题

某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支

付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工

单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（）。

A.2004年4月1日

B.2004年8月1日

C.2006年4月1日

D.2006年8月1日

63.单选题

以下各项中，不属于建设单位"不合理的干预行为”的是（）。

A.要求施工单位违法解氐工程质量

B.迫使承包方以低于成本的价格竞标

C.任意压缩工期

D.与施工单位签订赶工奖励协议，激励施工单位提前完工

64.单选题

甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付

定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向

乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金L5万元

65.单选题

行政处分的方式是（）。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.记过、撤职、开除等

66.单选题

某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监督管理部门、建设行政主

管部门或其他有关部门上报的是（）。

A.现场施工人员

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

67.单选题

（2020年考题）民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须

有委托人的授权，该授权属于（）

A.一般授权

B.特别授权

C.无条件授权

D.全面授权

68.单选题

（2019年考题）当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

69.单选题

某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，

工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。（2014）

A.按约定由分包单位自行承担全部责任

B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任

C.总承包单位承担全部责任

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

70.单选题

根据《建筑业企业资质管理规定》，属于建筑业企业资质序列的是（）。

A.工程总承包

B.专业分包

C.专业承包

D.劳务承包

二、多选题。

71.多选题

根据《民法典》的有关规定，禁止抵押的有()。

A.土地所有权

B.宅基地使用权

C.荒山承包经营权

D.学校图书馆

E.被扣押的］气车

72.多选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，划分事故分级的要素有()。

A.事故发生地点

B.人员伤亡数量

C.事故发生时间

D.社会影响程度

E.直接经济损失数额

73.多选题

民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说

法正确的是6

A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律约束力

B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，其和解协议不具有强制执行力

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

D.审判阶段的和解没有法律效力

E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力

74.多选题

按《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境

噪声污染的设施的正常使用；()环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政主

管部门批准。

A报装

B维修

C.调试

D拆除

E.闲置

75.多选题

必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有()O

A.用于墙体的砌筑砂浆试块

B.用于承重结构的混凝土试块

C.用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂

D.用于承重结构的钢筋及连接头试件

E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料

76.多选题

某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在

没有充分证明自己没有过错的情况下，()应先对李某伤害赔偿承担责任。

A.写字楼的产权单位

B.写字楼的施工单位

C.写字楼的设计单位

D.写字楼的使用单位

E.写字楼的物业管理单位

77.多选题

下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有()。

A.继续履行

B.赔礼道歉

C.赔偿损失

D.恢复原状

E.支付违约金

78.多选题

下列属于印花税的应纳税凭证的有

A.建设工程承包合同或者具有合同性质的凭证

B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证

C.产权转移书据

D.权利、许可证照

E.财产所有人将财产赠给政府所立的书据

79.多选题

行业标准中的强制性标准包括()。

A.验收的重要的行业专用的质量标准

B.重要的行业专用的术语、符号、代号标准

C.部门专用的信息技术标准

D.企业专用的卫生的标准

E.重要的行业专用的信息技术标准

80.多选题

施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则

下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有（）。

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设T程未交付，T程价款也未结算的,为人民法院判决之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

81.多选题

发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程数，

则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（）。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖

B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日泥出

D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除

82.多选题

在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管

部门证明的是（）。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面塌陷抢修

83.多选题

根据我国《民法典》规定，要约失效的情形有()等。

A.拒绝要约的通知到达要约人

B.若承诺期限内，受要约人作出承诺

C.受要约人对要约的内容作出实质性变更

D.要约人依法撤回要约

E.要约人依法撤销要约

84.多选题

根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有

().

A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证

B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告

C.建设单位不得以停可理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件

D.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造

E.施工单位进行施工时,不得违反审有合格的设计文件和建筑节能施工标准

85.多选题

生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重

点，进行（）。2014

A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

B.每半年至少绢织一次现场处置方案演练

C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

E.每年至少组织一次的现场处置方案演练

86.多选题

（2020年考题）根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位不得与被监理工程的

（）有隶属关系或者其他利害关系。

A.建筑材料供应单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工承包单位

E.设备供应单位

87.多选题

授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为（）。

A.新颖性

B.创造性

C.美观性

D.实用性

E.适用性

88.多选题

关于工程质量检测的说法，正确的有（）。

A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

89.多选题

《民法典》规定，有（）情形的，合同无效。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B.恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.违反法律、行政法规的强制性规定

90.多选题

某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的懵况下，随之转移的

其他权利有（）。

A.人身损害赔偿请求权

B.任意撤销权

C.担保权

D.抗辩权

E.抵消权

91.多选题

按照《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，生产经营单位的应急预案分为（）。

A.专项应急预案

B.灭火和应急疏散预案

C.综合预案

D.职业病危害事故应急救援措施

E.现场处置方案

92.多选题

关于诉讼时效中断的说法,正确的有（）。2018考题

A、自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届满

B、人民法院应当认定申报破产债权与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力

C、权利人对同T责权中的部分债权主张权利，诉讼时效中断的效力不及于剩余债权

D、债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断

E、因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断

93.多选题

（2020年考题）根据《仲裁法》，关于仲裁的说法，正确的有（）。

A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权

B.劳动争议仲裁不属于《仲裁法》的调整范围

C.当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权

D.仲裁不公开进行

E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉

94.多选题

（2019年考题）关于施工企业安全费用的说法,正确的有（）

A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低

B.安全费用，以工程造价为计提依据

C.安全费用不计入工程造价

D.房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程

E.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用

95.多选题

根据《民事诉讼法》的规定，审判人员（）的，当事人有权申请其回避。

A.与本案有利害关系

B.其近亲属与本案无任何关系

C.是本案原告的近亲属

D.是被告诉讼代理人的近亲属

E.与本案原告是大学同学，可能影响案件公正审理的

96.多选题

下列关于债的种类，说法正确的是（）。

A.施工合同中，对完成施工任务而言，建设单位是债权人

B.施工现场排放施工噪声、废水等扰民，建设单位或施工单位是债务人

C.设计图纸错误造成施工单位返工损失，施工单位可以向设计单位主张侵权责任

D.施工企业错将609室当作606室装修完毕，与609室业主发生无因管理之债

E.轻轨修通，两边房价上涨，受益人应当就取得的利益返还轻轨公司

97.多选题

下列仲裁协议条款有效的是（）。

A.口头达成的仲裁协议

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.当事人约定在某地仲裁并未写明仲裁机构名称，但查明该地有且只有一个仲裁机构

D.当事人约定工程结算价款争议向A仲裁委员会申请仲裁

E.当事人约定既可以向甲仲裁机构申请仲裁也可以向乙仲裁机构申请仲裁，且最终未能达

成一致

98.多选题

根据《绿色施工导则》，关于水资源利用的说法，正确的有（）。

A.优先采用中水搅拌，中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非彳专统水源和循环水的再利用量大于30%

99.多选题

根据《工伤保险条例》，下列情形中应当认定为工伤或者视同工伤的有（）。

A.李某因患职业病导致部分劳动能力丧失

B.孙某为报复单位故意纵火时不慎将本人烧伤

C.正在工作岗位上操作设备的张某突发心脏病当场死亡

D.陈某驾车上班途中逆行与对面来车发生碰搔受到伤害

E.王某因工作压力大，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

100.多选题

根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定直处理办法（试行）》，施工企业有转包、

违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。

A、给予警告，限期整改

B、责令改正，没收违法所得

C、并处工程合同价款定比例的罚款

D、责令停业整顿，降低资质等级

E、情节严重的，吊销资格证书

【参考答案】

一、单选题。

1.B

解析：【知识点】合同的订立与合同成立。《民法典》第32条规定，”当事人采用合同

书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。"第37条还规定，"采用

合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受

的，该合同成立。”

2.C

解析：2021、2020版教材P116/2019版教材P115

建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；

对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。

3.D

解析：2021/2020版教材P71

本题考察的是：禁止无资质承揽工程。《无资质承揽劳务分包工程，常见的是作为自然人

的“包工头"，带领一部分农民工组成的施工队，与总承包企业或者专业承包企业签订

劳务合同，或者是通过层层转包、违法分包获签合同。A正确；当作为无资质的“实际

施工人"的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权

利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。2004年10月发布的《最高人民法院

关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，"实际施工人

以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被

告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付

工程价款的范围内对实际施工人承担责任"。

4.C

解析：2021/2020版教材P53

附加刑包括：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。

5.C

解析：2021/2020版教材P14

委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。

6.C

解析：2021版教材P278/2020版教材P277/2019版教材P275

事故责任单位及主要负责人应承担的法律责任事故发生单位对事故发生负有责任的，由有

关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂

停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事

处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营

单位的主要负责人。

7.D

解析：2021版教材P253/2020版教材P252/2019版教材P251

《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、

模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收,也可以委托具有相应资质的检验

检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包

单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

8.C

解析：本题考核的是保证合同的当事人。保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同。

保证人与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就

一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立一个保证合同。

9.B

解析：【知识点】调解、和解制度与争议评审。调解的主要方式是人民调解、行政调解、

仲裁调解、司法调解、行业调解以及专业机构调解。其中行政调解属于诉讼外调解。行政

调解达成的协议不具有强制约束力，仲裁调解和司法调解具有强制执行力，人民调解本没

有强制执行力，但经司法确认的人民调解具有强制执行力。

10.B

解析：本题考查的是建设工程知识产权制度。《专利法》规定，发明专利权的期限为20

年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计

算，D商标权的有效期为10年，应当在期满前12个月内申请续展注册。

11.D

解析：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。《建设

工程安全生产管理条例》规定，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责

任。分包单位并非只承担民事赔偿责任。

12.D

解析:P119-121

（一）资质不良行为认定标准:（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承

榄工程的；（2）以欺骗手段取得去质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位

名义承揽工程的;（4）未在规定期限内办理资质变更手续的;（5）涂改、伪造、出借、转

让《建筑业企业资质证书》的;（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未

经培训I、考核，未取得证书上岗,情节严重的。

13.D

解析:P58-61

本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。《建筑法》规定，申请领取施工许

可证，应当具备下列条件：（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；（2）在城市规划区

的建筑工程,已经取得规划许可证；（3）需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求；（4）

已经确定建筑施工企业；（5）有满足施工需要的施工图纸及技术资料；（6）有保证工程

质量和安全的具体措施；（7）建设资金已经落实；（8）法律、行政法规规定的其他条

件。

14.B

解析：本题考核的是安全生产的监督管理。根据《安全生产法》和《建设工程安全生产管

理条例》的有关规定，国务院负责安全生产监督管理的部门，对全国建设工程安全生产工

作实施综合监督管理。国务院建设行政主管部门对全国建设工程安全生产实施监督管理。

国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院的职责分工，负责有关专业建设工程安全

生产的监督管理。

15.A

解析:P290-293

《标准化法》规定，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，故A对。

对于没有推荐性国家标准，需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标

准，故B错。

国家标准公布后，原有的行业标准应及时修订或废止，故C错。

国家标准的复审一般在国家标准实施后5年进行一次，故D错。

16.C

解析：政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导,以守法为基础，根据违法违规行为的

行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价。社会中介信用机构的综合信用评价是市场主

导，以守法、守信（主要指经济信用，包括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道

德、伦理信用）、综合实力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。

17.D

解析：本题考核的是仲裁协议的效力。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者

无效，不影响仲裁协议的效力。

18.C

解析：2021/2020版教材P225/2019版教材P224

三、政府监督住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施

工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许

可证。企业取得安全生产许可证后，不得降彳氐安全生产条件，并应当加强日常安全生产管

理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检杳C

19.B

解析：仲裁机构通常是民间团体的性质，其受理案件的管辖权来自双方协议,没有仲裁协

议就无权受理仲裁。但是，有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权；纠纷发生后，一方当

事人提起仲裁的，另一方应当通过仲裁程序解决纠纷。

20.D

解析：A错误，仲裁协议有"或裁或审”的原则，仲裁和诉讼两种民事纠纷的解决方式只

能二选其一，仲裁协议约定或裁或审的，仲裁协议无效。

BC错误，D正确。建设工程施工合同纠纷只能由不动产所在地人民法院管辖，有登记

的，为登记地，未登记的为实际所在地。

21.C

解析：C正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合

同约定支付工程价款的，应予以支付。如建设工程经竣工验收不合格，则要求承包人修

复，修复费用由承包人承担，修复后验收仍不合格，可以拒绝支付工程款。

22.B

解析：2021/2020版教材P91

招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审杳的标准、投标报价要求和评标

标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

23.A

解析：2021、2020版教材P89/2019版教材P88

本题考察的是：公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法

人或者其他组织投标。

24.B

解析：2021/2020版教材P5

本题考察的知识点：需要由有关机关裁决适用的特殊情况。《立法法》第86条规定，地

方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：(1)同一机

关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；(2)地方性法规与

部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务

院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用

部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；(3)部门规章之间、部门规

章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规

与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

25.C

解析:2021、2020版教材P143/2019版教材P142

《民法典》规定，卞列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：

（1）因重大误解订立的。（2）:在订立合同时显失公平的.（3）一方以欺诈、胁迫的手段或者

乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者

仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

26.A

解析:2021版教材P333/2020版教材P332/2019版教材P331

《民法典》规定，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲

裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构

申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。

27.D

解析：本题考查的是建设工程代理制度。该代理行为属于无权代理，无权代理的代理行为

属于效力待定，被代理人追认，代理行为无效，被代理人拒绝或者不做表示，该代理行为

无效。

28.D

解析：2021/2020版教材P81

《建造师执业资格制度暂行规定》中规定，建造师的执业范围包括：（1）担任建设工程项

目施工的项目经理。（2）从事其他施工活动的管理工作。（3）法律、行政法规或国务院建

设行政主管部门规定的其他业务。《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，一级注册

建造IJ何在全国范围内以一级注册建造师名义执业。此外，注册建造师还可以从事建设工

程项目总承包管理或施工管理，建设工程项目管理服务，建设工程技术经济咨询，以及法

律、行政法规和国务•院建设主管部门蜘定的其他业务C

29.B

解析：2021/2020版教材P29

本题考察的知识点是著作权主体。有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权

的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：⑴主要是利

用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计

图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作品；（2）法律、行政法规规定或者合同约定著

作权由法人或者其他组织享有的职务作品。

30.C

解析：2021/2020版教材P19

该题主要考察的是：建设用地使用权的设立，工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营

性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出

让。

31.A

解析：2021/2020版教材P14

代理权限是有范围的，甲某超越其代理权限，其权限只限于采购水泥，属于无权代理。

32.D

解析：2021/2020版教材P46

个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得，适用5%至

35%的超额累进税率。

33.C

解析：专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工

程审查签字、加盖执业印章后方可实施。

34.B

解析：本题考有的是施工单位消防安全责任人和消防安全职责。《国务院关于加强和改进

消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位法定代表人是本单位消防安全第一

责任人。

35.C

解析：2021、2020版教材P374/2019版教材P373

强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：（1）当事人的姓名或者名称地址；（2）

强制执行的理由和依据；（3）强制执行的方式和时间；（4）申请行政复议或者提起行政诉讼的

途径和期限；（5）行政机关的名称印章和日期。A、B、D选项均属于行政强制执行决定书

中必须载明的法定事项。而对于"当事人依法享有的陈述权和申辩权"，则是行政机关在

作出强制执行决定之前，书面催告当事人时所必需载明的事项之一。

36.D

解析：一般事故：30日内未口艮;道路交通事故、火灾事故：7日内未杼瓦

37.B

解析：工伤保险是强制保险，意外伤害保险是自愿险。

38.C

解析：定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合

同标的额的20%。

39.C

解析：对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证

书的吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其

执业资格证书，终身不予注册。

40.D

解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的

行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系

41.C

解析：由于该工程夜间施工明显侵犯了居民夜间休息的权利，对居民正常生活造成严重影

响，已经构成侵权，由此产生的债为侵权之债。

42.B

解析：只能由法律规定的事项：⑴国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、

人民法励口人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基

层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措

施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财

产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基

本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的

其他事项。

43.D

解析：生产、经营、贮存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍不得在同一座建

筑内，并应当保持安全距离。

44.A

解析：表格法是进行偏差分析最常用的一种方法

45.D

46.B

解析：省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、

直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同城

乡规划行政主菅部门划定并公布。

47.C

解析：定金和违约金赔偿原则二者只能择一使用，选择违约金时收受定金一方违约的话定

金应当返还。

48.C

解析：A错：招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。

B错：依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门

备案。

D错：招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。

49.B

解析：本题考杳的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。对于超过

一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。

50.D

解析：《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓

励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

2

51.B

解析：本题考查的是中标的法定要求。选项A错误，《招标投标法》规定，文件要求中标

人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项C错误，履约保证金不得超过中标合同金额

的10%,选项D错误，引导承包企业以银行保函或担保公司保函的形式，向建设单位提

供履约担保。

52.D

解析：此题考查总时差与自由时概念。

总时差指的是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。

自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时

间。

根据题意。因为M的总时差为5天，实际进度拖后4天，所以会使总工期拖后0天；M

的自由时差为3天,所以实际进度拖后4天会导致其紧后工作也拖后1天。

53.A

解析：本题考直的是企业法人与项目经理部的法律关系。在每个施工项目上必须有一个经

企业法人授权的项目经理C

54.B

解析：本题考查的是物权的法律特征。物权是权利人直接支配的权利；物权是绝对权；物

权具有排他性。

55.D

解析：本题考查的是行政诉讼的法院管辖、起诉和受理。因不动产提起的行政诉讼，由不

动产所在地人民法院管辖。

56.C

解析：本题考查的是仲裁协议的效力。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿

调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应

当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解

书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及

时作出裁决。

57.D

解析：2005年建设工程法规考题第18题

根据《中华人民共和国民法典》第72条规定，为债务人质押担保的第三人，在质权人实

现质权后，有权向债务人追偿.

综上所述，本题正确答案是D。

58.A

解析：《民法典》规定，当事人就有关合同内容约定不明确，依照合同法有关规定仍不能

确定的，适用下列规定：（一）质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有

国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。（二）价款或

者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政

府指导价的，按照规定履行。（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在

地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给

对方必要的准备时间。（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。

（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。

根据（六），履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。

综上所述，本题正确答案为A。

59.C

解析：根据《民法典》的规定，当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合

同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。

在