工程误工协议书

工程误工协议书甲方：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方[具体工程名称]工程施工过程中出现误工情况，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》相关规定，就误工事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容：[对工程具体内容进行详细描述，包括但不限于建筑结构、装修要求、设备安装等方面]4.计划工期：自[计划开工日期]起至[计划竣工日期]止，共计[工期天数]天。二、误工原因及情况说明1.误工原因[详细说明导致误工的具体原因，如恶劣天气、设计变更、甲方供应材料延迟、不可抗力等，并提供相应证据或说明情况][如有多种原因，分别详细阐述各原因对误工产生的影响及持续时间]2.误工情况自[实际误工起始日期]起至[实际误工结束日期]止，工程处于误工状态，累计误工天数为[X]天。在误工期间，工程现场实际停滞的工作内容包括但不限于[列举具体停滞的工作项目，如基础施工暂停、主体结构施工中断、装修工作停止等]。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方提供误工期间详细的工作停滞记录、人员安排情况、设备使用状况等相关资料，以便核实误工情况及损失。对乙方提出的因误工产生的费用索赔进行审核，有权要求乙方提供合理的费用计算依据及相关凭证。2.义务负责协调解决因甲方原因导致误工的相关问题，如及时提供应由甲方供应的材料、明确设计变更要求等，尽量减少误工时间及损失。根据本协议约定，及时向乙方支付因误工产生的合理费用及补偿款项。如因甲方原因造成乙方机械设备闲置、人员窝工等损失，应承担相应的赔偿责任。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方承担因误工给乙方造成的直接经济损失，包括但不限于人员窝工费、机械设备闲置费、周转材料租赁费等，并按照本协议约定获得相应的补偿。在误工期间，有权根据实际情况对现场人员、设备进行合理调整和安排，以降低损失。2.义务负责做好误工期间工程现场的保护工作，确保工程质量不受影响，如因乙方保护不善导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。按照甲方要求，及时提供误工期间详细的工作停滞记录、人员安排情况、设备使用状况等相关资料，配合甲方进行误工情况的核实及费用计算。根据本协议约定及甲方要求，积极采取措施减少误工损失，如合理调配资源、优化施工计划等。四、误工费用及补偿1.人员窝工费根据乙方提供的人员考勤记录及工资发放凭证，误工期间窝工人员数量共计[X]人，窝工费标准为每人每天[X]元，人员窝工费总计[X]元。[如有不同工种或级别人员窝工，分别列出各工种或级别人员数量、窝工费标准及相应费用]2.机械设备闲置费误工期间闲置的机械设备包括[详细列出机械设备名称、型号、数量等]，根据设备租赁协议或购置成本及折旧情况，计算机械设备闲置费总计[X]元。[如不同设备闲置费计算方式不同，分别说明各设备闲置费计算依据及金额]3.周转材料租赁费因误工导致周转材料租赁时间延长，周转材料包括[详细列出周转材料名称、规格、数量等]，周转材料租赁费总计[X]元。[说明周转材料租赁费计算依据，如租赁单价、租赁天数等]4.其他费用[如有其他因误工产生的合理费用，如现场管理费增加、临时设施维护费等，详细列出费用名称、计算依据及金额]5.误工补偿考虑到误工对工程整体进度及乙方预期利润的影响，甲方同意给予乙方误工补偿[X]元。6.费用总计以上各项误工费用及补偿款项总计[X]元。五、支付方式1.甲方应在本协议签订后[X]个工作日内，向乙方支付误工费用及补偿款项的[X]%作为预付款，即[X]元。2.乙方应在收到预付款后，按照甲方要求提供详细的费用支付申请及相关凭证。甲方在审核无误后，于[具体日期]前支付剩余款项[X]元。六、工期调整1.鉴于本次误工情况，双方同意对原计划工期进行调整。调整后的竣工日期为[新的竣工日期]，较原计划竣工日期顺延[X]天。2.乙方应根据调整后的工期，重新制定详细的施工计划，并提交给甲方审核备案。施工计划应明确各阶段工作任务、时间节点及资源配置等内容，确保工程能够按照新的工期要求顺利完成。七、违约责任1.若甲方未按照本协议约定及时支付误工费用及补偿款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方支付已到期款项及违约金，同时承担乙方因此遭受的其他损失。2.若乙方未按照本协议约定履行相关义务，如未及时提供误工资料、未做好现场保护工作等，导致甲方损失或工程出现质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任，并负责采取措施消除影响。3.任何一方违反本协议约定，给对方造成其他损失的，应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、可得利益损失等。八、争议解决1.本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行本协议其他无争议的条款。九、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。