展位施工合同范本

展位施工合同范本甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟举办[展会名称]，需要乙方为其提供展位搭建及相关服务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方搭建展位事宜达成如下协议：一、合同标的及服务内容1.展位搭建乙方负责按照甲方提供的展位设计图纸及要求，在[展会地点]指定区域内完成展位的搭建工作。展位搭建应符合相关展会的规定及安全标准，确保结构稳固、外观美观。2.展具提供乙方应提供搭建展位所需的展具，包括但不限于展板、展架、展示柜、桌椅等。展具的质量应符合行业标准，能够满足展会期间的展示需求。3.现场布置乙方负责展位的现场布置工作，包括展品摆放、灯光设置、音响设备调试等，营造出符合甲方展会主题及风格的展示环境。4.展会期间服务在展会期间，乙方应安排专人负责展位的维护及管理，确保展位设施的正常运行。如遇突发情况，应及时采取措施进行处理，并向甲方报告。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的展位搭建工作进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准完成展位搭建及相关服务。2.义务向乙方提供展位设计图纸及详细的搭建要求，并确保其准确性和完整性。按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同款项。协助乙方办理展会期间与展位相关的手续，提供必要的支持和配合。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照合同约定支付合同款项。在甲方未按照合同约定履行义务时，有权暂停工作，并要求甲方承担相应的违约责任。2.义务按照甲方提供的设计图纸及要求，精心组织施工，确保展位搭建工作按时、高质量完成。严格遵守相关展会的规定及安全标准，确保展位搭建及使用过程中的安全。展会结束后，负责展位的拆除及清理工作，恢复场地原状。对甲方提供的设计图纸及相关资料负有保密义务，不得向任何第三方泄露。三、合同价款及支付方式1.合同价款本合同总价款为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。此价格为固定总价，包含展位搭建、展具提供、现场布置、展会期间服务及拆除清理等全部费用，除因甲方提出的重大设计变更导致费用增加外，合同总价不再调整。2.支付方式合同签订后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。展位搭建完成并经甲方验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。展会结束后[X]日内，甲方向乙方支付合同总价款的剩余[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，并有权要求乙方按照合同总价款的[X]%支付违约金。四、工程期限1.本合同约定的展位搭建开工日期为[开工日期]，竣工日期为[竣工日期]（以甲方验收合格为准），总工期为[X]天。2.如因甲方原因导致工程延误，工期相应顺延，但乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。如因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；延误超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。五、质量标准及验收1.质量标准展位搭建应符合国家及行业现行的相关标准和规范，同时满足甲方提供的设计图纸及要求。展具应具备良好的质量和外观，能够正常使用且无安全隐患。2.验收乙方完成展位搭建后，应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后[X]日内组织验收。验收内容包括展位搭建质量、展具质量、现场布置效果等。如验收合格，双方应签署验收报告；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至验收合格为止。整改期间乙方应承担相应的费用，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。因整改导致工期延误的，按照本合同关于工期延误的约定执行。六、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同款项，每逾期一天，应按照未付款项的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的款项及违约金。若因甲方原因导致乙方无法按时完成展位搭建或展会期间出现问题，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、质量标准完成展位搭建及相关服务，每逾期一天，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金；逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。若乙方提供的展具或服务不符合质量标准，乙方应负责免费更换或整改，直至符合要求为止。如因质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。若乙方违反保密义务，应向甲方支付合同总价款[X]%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。