建设猪场协议书

建设猪场协议书甲方（委托方）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（受托方）：名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方有建设猪场的需求，乙方具备相关建设资质和经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方建设猪场事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.猪场建设地点：位于[具体地址]，占地面积为[X]平方米。2.建设内容猪场的整体规划与设计，包括但不限于猪舍的布局、饲料储存区、污水处理区、办公生活区等功能区域的规划。猪舍的建设，采用[具体建筑结构类型]，建筑面积为[X]平方米，猪舍内部应具备良好的通风、采光、保暖、降温等设施，以满足生猪生长的环境需求。配套设施建设，包括但不限于围墙、大门、道路、水电设施、消防设施等，确保猪场的正常运营和安全。环保设施建设，按照环保要求建设污水处理系统、粪便处理设施等，确保猪场产生的污染物达标排放。3.建设标准猪舍建设应符合国家及地方关于畜禽养殖场所建设的相关标准和规范，保证猪舍的结构安全、抗震性能良好。配套设施和环保设施的建设应满足猪场日常生产、生活及环保要求，各项设施的质量和性能应达到行业标准。猪场建设所使用的建筑材料、设备等应符合国家质量标准，具备合格证明文件。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的建设工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。在乙方未按照协议约定履行义务时，有权要求乙方限期整改或采取其他补救措施。2.义务向乙方提供建设猪场所需的相关资料，包括但不限于土地使用证明、规划许可文件等，并确保资料的真实性和完整性。按照协议约定及时支付建设费用，为乙方的建设工作提供必要的协助和支持。在猪场建设过程中，协调处理与周边环境、相邻关系等方面的问题，确保建设工作顺利进行。（二）乙方权利义务1.权利按照协议约定收取建设费用。根据建设需要，要求甲方提供必要的协助和配合。2.义务按照国家及地方相关标准和规范，以及本协议约定的建设内容和建设标准，组织专业人员进行猪场的规划、设计和施工。制定详细的建设施工计划，并严格按照计划组织施工，确保建设工程按时完成。在建设过程中，定期向甲方汇报工程进展情况，接受甲方的监督检查，对甲方提出的问题及时整改。负责建设工程所需材料、设备的采购和管理，确保材料和设备的质量符合要求。工程竣工后，负责组织相关部门进行验收，并提供验收所需的资料。在验收合格后，按照规定办理工程交付手续。对建设工程的质量负责，在质保期内对出现的质量问题及时进行维修或处理。质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为[X]年。三、建设费用及支付方式1.建设费用本猪场建设项目的总费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定总价，包含乙方完成本协议约定的全部建设内容所需的费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素导致的费用增加外，不再调整。2.支付方式协议签订后[X]日内，甲方向乙方支付建设费用的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程进度达到[具体进度节点，如基础完工、主体结构完工等]后，甲方向乙方支付建设费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。工程竣工并经甲方及相关部门验收合格后[X]日内，甲方向乙方支付剩余建设费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限1.本猪场建设工程的开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]天。2.如因甲方原因导致工程延误，工期相应顺延，并由甲方承担因此给乙方造成的损失；如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任，每延误一天，按照建设费用的[X]%向甲方支付违约金。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素导致工程延误，双方应协商解决工期顺延事宜。五、质量保证及售后服务1.乙方应严格按照国家及地方相关标准和规范，以及本协议约定的建设标准进行施工，确保工程质量符合要求。工程竣工后，乙方应提交质量合格报告，并负责组织相关部门进行验收。如验收不合格，乙方应负责无偿返工直至验收合格，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。2.在质保期内，乙方应对建设工程的质量负责。如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后[X]小时内做出响应，并在[X]日内到达现场进行维修或处理。质保期内的维修费用由乙方承担，但因甲方使用不当或不可抗力因素导致的质量问题除外。3.质保期届满后，乙方应继续为甲方提供技术支持和售后服务，如甲方有需求，乙方应按照市场合理价格收取费用提供相关服务。六、违约责任1.若甲方未按照协议约定按时支付建设费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程的费用及违约金，同时工期相应顺延。2.若乙方未按照协议约定的建设内容、建设标准、工程期限进行施工，应承担违约责任，向甲方支付建设费用的[X]%作为违约金。如因乙方原因导致工程质量不合格或延误交付，乙方应负责无偿返工、承担甲方因此遭受的损失，并按照上述标准支付违约金。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付人民币[X]元的违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。4.如一方违反本协议其他条款的约定，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照法律规定和协议约定承担相应的违约责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自