基坑支护施工合同范本

基坑支护施工合同范本一、工程概况条款1.1工程基本信息明确工程名称（如“XX项目基坑支护工程”）、具体地点（附详细地址或场地坐标）、支护工程内容（含支护类型，如排桩+锚索、土钉墙、地下连续墙等；支护范围，如基坑周长、支护深度；配套工程，如降水、截排水系统、监测点布设等）。1.2工程依据列明设计文件（含施工图编号、设计单位）、技术规范（如《建筑基坑支护技术规程》JGJ120等）、地勘报告（编号、出具单位），确保工程实施有明确技术标准。二、双方权利与义务（一）发包方（甲方）义务场地与资料提供：开工前交付具备施工条件的场地（完成清障、通水通电、临时道路搭建等），提供完整的地勘报告、施工图、周边管线/建（构）筑物资料，确保资料真实准确。协调管理：负责协调周边关系，处理因甲方原因导致的停工、设计变更洽商，及时确认乙方提交的技术方案、进度计划。付款与验收：按合同约定支付款项，参与关键节点验收（如隐蔽工程、分部分项验收）。（二）承包方（乙方）义务资质与方案：具备地基基础工程专业承包资质，编制专项施工方案（含应急预案），经专家论证、甲方及监理审批后实施。施工管理：严格按图施工、遵守规范，配备足额技术人员、施工机械，做好施工记录与隐蔽工程影像资料留存。安全与环保：对施工安全负总责，落实基坑监测（含第三方监测时的配合义务）、临边防护、防汛防坍塌措施；控制施工噪音、扬尘，符合环保要求。三、工期约定3.1工期期限明确总工期（如“自开工令签发之日起XX日历天”），分阶段工期（如支护桩施工、锚索张拉、土方开挖配合等节点工期），避免“一刀切”导致责任不清。3.2工期顺延情形列举可顺延工期的事由：甲方未按期提供场地/资料、设计变更、不可抗力（地震、暴雨等）、非乙方原因的停窝工（如周边居民阻工、行政部门停工令）。顺延需乙方书面申请、甲方确认，否则工期不予调整。四、工程价款及支付4.1计价方式根据工程特点选择：固定总价：适用于设计明确、范围清晰的工程，注明“总价包干，含人工、材料、机械、措施、风险（如材料涨价、地质小幅变化）等所有费用”。综合单价包干：按支护面积、延米、桩长等计量，明确单价包含内容（如排桩单价含成孔、钢筋笼、混凝土、截桩头等），工程量按实结算。成本加酬金：需约定成本范围（直接费、间接费）、酬金计取方式（如费率、固定金额），但需注意合规性。4.2付款节点示例：预付款：合同签订后XX日内，支付合同价的XX%（不超30%，需提供等额保函时注明）；进度款：按月/节点支付，如“支护桩完成且验收合格后，支付至已完工程量的XX%”；竣工结算：工程验收合格、结算完成后XX日内，支付至结算价的XX%（预留5%质保金，质保期满无质量问题后付清）。4.3价款调整明确设计变更、签证的计价规则（如按投标单价、市场价、定额计价），约定“签证需甲方代表签字、监理确认，否则不予计价”，避免事后争议。五、工程质量与验收5.1质量标准工程质量符合《建筑基坑支护技术规程》《建筑地基基础工程施工质量验收标准》等规范，及设计文件要求；基坑变形监测数据需满足设计安全值（如水平位移≤XXmm/d、累计≤XXmm）。5.2验收流程隐蔽工程：乙方自检合格后24小时通知甲方、监理验收，验收合格方可隐蔽；未经验收乙方擅自隐蔽的，甲方有权要求返工，费用乙方承担。分部分项验收：按支护结构类型（如排桩、锚索、土钉墙）分阶段验收，形成验收记录。竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工资料（含监测报告、检测报告、隐蔽记录等），甲方组织设计、监理、勘察等单位验收，验收合格出具报告。六、安全文明施工6.1安全责任乙方对施工安全负全部责任，投保建筑工程一切险、第三者责任险及工伤保险；制定安全制度，配备安全员，对作业人员进行安全培训；发生安全事故，立即停工整改，及时报告甲方及主管部门，承担事故赔偿及责任。6.2文明施工遵守当地文明施工规定，设置围挡、警示标志，及时清理渣土、废水，做到“工完场清”；夜间施工需办理许可，控制噪音污染。七、违约责任7.1甲方违约未按期付款：每逾期一日，按未付款的XX‰支付违约金；逾期超过XX日，乙方有权停工，工期顺延，甲方承担停工损失。未提供施工条件：导致工期延误的，工期顺延，赔偿乙方窝工损失（按人工、机械台班单价计算）。7.2乙方违约工期延误：每逾期一日，按合同价的XX‰支付违约金；逾期超过XX日，甲方有权解除合同，乙方返还已付款，赔偿损失。质量不合格：乙方无偿返修至合格，工期不予顺延；返修后仍不合格的，甲方有权委托第三方整改，费用从乙方工程款中扣除。安全事故：因乙方原因发生安全事故，乙方承担全部赔偿责任，甲方有权扣除工程款作为违约金。八、争议解决与其他条款8.1争议解决优先协商；协商不成，约定向工程所在地人民法院诉讼（或提交XX仲裁委员会仲裁）。8.2合同生效与终止合同自双方签字盖章（及甲方支付预付款，若有）后生效；工程验收合格、价款结清、质保期满后终止。8.3补充条款可约定：第三方监测的责任划分（如甲方委托，乙方配合；或乙方委托，费用承担）、材料品牌/型号（如钢筋、水泥需符合XX标准，选用XX品牌）、设计变更的程序（需甲方出具书面变更单，乙方方可施工）等。签订合同的注意事项1.资质审核：乙方需提供资质证书、安全生产许可证、人员证书（项目经理、安全员等），确保具备施工能力。2.技术条款细化：明确支护参数（如桩径、桩长、锚索拉力值）、监测频率（如每XX小时监测一次）、应急响应机制（如位移超标时的处置流程）。3.风险防控：对地质复杂、周边环境敏感的工程，可约定“地质条件与地勘报告严重不符时的价款调整机制”，避免纠纷。4.合规性审查：合同需符合《民法