2025南昌华路建设咨询监理有限公司招聘3人笔试历年备考题库附带答案详解2套试卷

2025南昌华路建设咨询监理有限公司招聘3人笔试历年备考题库附带答案详解（第1套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、某工程监理单位发现施工存在重大安全事故隐患，应采取的首要措施是？A.要求施工单位立即整改B.向建设单位报告并暂停施工C.自行组织整改D.降低施工标准2、下列属于工程监理合同中“附加工作”的是？A.日常质量检查B.因业主原因导致监理工作延期C.协调施工进度D.审批施工方案3、旁站监理应记录的内容不包括？A.施工工艺执行情况B.材料进场数量C.隐蔽工程验收结果D.施工人员考勤4、下列情形中，监理工程师需承担连带责任的是？A.未发现施工图设计错误B.对违规施工隐瞒不报C.审批施工方案超时D.未参加竣工验收5、工程监理投标文件的核心内容是？A.报价清单B.监理大纲C.人员履历D.公司资质证明6、施工阶段监理质量控制的重点是？A.工程款支付审核B.施工过程的工序控制C.合同纠纷调解D.施工机械进场验收7、根据《建设工程监理规范》，监理实施细则的编制依据不包括？A.设计文件B.专项施工方案C.监理中标通知书D.施工合同8、监理日志应由谁定期审阅并签字确认？A.项目经理B.总监理工程师C.建设单位负责人D.专业监理工程师9、下列属于监理单位进度控制措施的是？A.调整施工班组人数B.审批施工进度计划C.修改施工合同工期D.采购赶工材料10、建设工程监理的“公平性”原则要求监理单位？A.优先保护建设单位利益B.独立开展监理工作C.在权责范围内协调双方争议D.完全服从政府部门指令11、某建设项目需划分为多个阶段，以下划分顺序正确的是？A.设计、决策、施工、验收B.决策、设计、施工、验收C.施工、设计、验收、决策D.验收、施工、设计、决策12、监理单位在工程质量控制中的核心职责是？A.直接组织施工B.代表业主对施工方进行监督C.承担施工成本核算D.主导设计文件编制13、以下哪项是工程质量控制中常用的因果分析工具？A.鱼骨图B.直方图C.排列图法D.散点图14、工程变更需经下列哪项流程？A.需求方提出→监理审查→业主批准→设计出图B.监理单位直接下达变更令C.施工方自行决定→报备监理D.业主口头通知→施工方执行15、工程索赔成立的必要条件是？A.施工单位单方面认定损失B.监理未到场监督导致损失C.符合合同约定的索赔条款D.业主口头承诺补偿16、以下哪项内容属于监理实施细则？A.项目监理机构组织形式B.审查承包单位资质C.监理工作方法与措施D.安全监理重点部位17、关键路径法（CPM）的主要作用是？A.降低施工成本B.优化资源配置C.缩短设计周期D.确定项目最短工期18、施工现场安全监督的第一责任人是？A.施工班组长B.业主代表C.总监理工程师D.项目经理19、施工准备阶段，监理单位应重点审查？A.施工合同价款支付方式B.承包单位质量保证体系C.材料供应商的市场口碑D.施工机械折旧年限20、工程竣工验收的依据是？A.施工方自检报告B.监理月报C.设计文件及验收标准D.业主会议纪要21、某工程监理单位发现施工存在重大安全隐患时，应采取的正确措施是？A.要求施工单位立即整改并报告建设单位B.自行组织整改并承担费用C.暂停施工并解除施工合同D.仅向施工单位口头提醒22、根据《建设工程监理规范》，监理规划应由（）主持编制。A.专业监理工程师B.总监理工程师代表C.总监理工程师D.监理单位技术负责人23、在施工阶段，监理单位发现存在安全事故隐患时，应（）。A.立即组织专家论证B.直接报告建设单位C.要求施工单位暂停施工D.签发监理通知单要求整改24、关于建设工程质量保修期，下列说法正确的是（）。A.主体结构保修期为设计文件规定的合理使用年限B.防水工程保修期为3年C.装修工程保修期为1年D.设备安装工程保修期为2年25、监理单位在工程验收中的职责不包括（）。A.参与分部工程质量验收B.组织单位工程竣工预验收C.编制竣工结算报告D.审查施工单位提交的验收申请26、下列属于施工阶段进度控制措施的是（）。A.审查设计单位进度计划B.编制施工图供应计划C.定期比较实际进度与计划进度D.审核工程变更对进度的影响27、关于监理平行检验，下列说法正确的是（）。A.由施工单位同步进行自检B.由建设单位委托第三方检测C.由监理对关键部位独立抽样检测D.等同于见证取样检测28、施工组织设计审批流程中，最终审批人应为（）。A.项目技术负责人B.监理工程师C.施工单位技术负责人D.项目经理29、下列不属于监理实施细则编制依据的是（）。A.施工合同B.专项施工方案C.监理规划D.施工图纸30、危大工程专项施工方案实施前，应由（）进行安全技术交底。A.监理员B.专业监理工程师C.施工单位技术负责人D.总监理工程师二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、根据《建设工程监理规范》，以下属于监理企业乙级资质可承接的业务范围是？A.一类工程监理业务B.二类工程监理业务C.三类工程监理业务D.所有工程监理业务32、监理单位在施工安全中的职责包括哪些？A.审查施工组织设计中的安全措施B.直接处理重大安全隐患C.对危大工程实施旁站监理D.定期向建设单位报告安全状况33、以下哪些情形需要编制监理实施细则？A.采用新材料、新工艺的分部分工程B.土方开挖深度超过3米的基坑工程C.常规砌体结构施工D.工程变更导致工期缩短34、下列属于监理工程师质量控制手段的有？A.工程暂停令B.变更设计图纸C.平行检验D.费用索赔审批35、施工阶段监理月报应包含哪些主要内容？A.工程进度分析B.施工人员考勤记录C.质量问题及处理措施D.下月监理工作重点36、以下属于监理单位在竣工验收中职责的是？A.组织竣工预验收B.核查质量保证资料C.签发竣工验收报告D.监督施工单位整改问题37、监理规划编制应依据哪些内容？A.监理合同B.施工总承包合同C.项目审批文件D.建设单位口头要求38、以下情形中，监理工程师可签发工程暂停令的有？A.施工单位擅自修改设计B.发生重大质量事故C.施工进度滞后5天D.使用不合格材料39、监理单位处理施工单位提出的工程变更时，应履行哪些程序？A.组织专题论证会议B.报建设单位审批C.调整监理规划D.通知设计单位补充文件40、以下属于监理资料归档范围的有？A.监理日志B.工程计量审核记录C.施工单位采购清单D.监理工作总结41、在工程施工监理过程中，以下哪些属于监理工程师的核心职责？A.控制工程质量B.管理施工进度C.编制施工图纸D.协调合同争议E.监督安全生产42、施工组织设计审查的重点应包含哪些内容？A.施工方案可行性B.劳动力配置计划C.工程造价估算D.施工总平面布置E.材料采购渠道43、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付进度款时，承包人可采取的措施包括？A.暂停施工并要求赔偿B.单方解除合同C.书面催告付款D.调整合同价款E.自行中止履约44、工程建设中发生安全事故时，监理单位应履行的义务包括？A.立即启动应急预案B.组织事故现场保护C.提交事故调查报告D.督促落实整改措施E.承担事故责任45、投标保证金可不予退还的情形包括？A.投标截止后撤销投标文件B.中标后未签订合同C.投标有效期届满D.提交虚假材料E.评标期间主动澄清三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据《建设工程监理规范》，监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。正确/错误47、监理工程师在发现施工现场存在严重安全隐患时，有权直接下达停工令并报告建设单位。正确/错误48、工程监理企业不得与被监理工程的施工单位存在隶属关系，但可与材料供应单位有合作关系。正确/错误49、监理日志应由专业监理工程师每日填写，总监理工程师只需定期审阅并签字确认。正确/错误50、根据《建设工程监理合同（示范文本）》，因不可抗力导致监理服务期限延长，属于合同约定的附加工作。正确/错误51、工程变更导致合同价款调整时，监理单位应依据施工合同约定与发包人、承包人协商确定调整金额。正确/错误52、监理规划应在签订监理合同及收到设计文件前编制完成，以指导后续监理工作。正确/错误53、隐蔽工程验收时，若监理工程师未按约定时间参与验收，承包人可自行覆盖并继续施工。正确/错误54、监理单位对工程质量事故的处理意见，应包含对事故责任人追究法律责任的建议。正确/错误55、竣工验收阶段，监理单位应组织工程预验收，并对存在的质量问题提出限期整改要求。正确/错误

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位发现重大隐患时应立即向建设单位报告并暂停施工，确保安全责任落实。2.【参考答案】B【解析】附加工作指因非监理方原因导致服务范围扩大，如业主拖延审批、暂停施工等。3.【参考答案】D【解析】旁站记录需涵盖关键工序、材料质量、验收结果等，人员考勤属施工单位内部管理范畴。4.【参考答案】B【解析】《建设工程质量管理条例》规定，监理单位对隐瞒不报的违规施工承担连带责任。5.【参考答案】B【解析】监理大纲体现服务方案和技术能力，是评审重点，报价和资质为次要内容。6.【参考答案】B【解析】工序控制直接影响实体质量，监理需通过巡检、平行检验等方式强化过程管理。7.【参考答案】C【解析】实施细则需结合设计、施工方案和合同要求编制，中标通知书仅体现委托关系。8.【参考答案】B【解析】总监理工程师负责全面管理监理工作，包括日志审阅以确保记录的完整性。9.【参考答案】B【解析】审批进度计划属于监理权限，其他措施涉及施工单位或建设单位职责。10.【参考答案】C【解析】《建筑法》规定监理应基于合同条款，在公正立场上协调建设单位与施工单位的关系。11.【参考答案】B【解析】建设项目通常分为决策、设计、施工、验收四个阶段。决策阶段确定项目可行性，设计阶段完成图纸编制，施工阶段实施建设，验收阶段确认成果。其他选项顺序混乱，不符合工程管理逻辑。12.【参考答案】B【解析】监理单位受业主委托，独立监督施工单位的质量、进度和安全，不参与施工或设计。选项B正确，其他选项均为建设方或承包方职责。13.【参考答案】A【解析】鱼骨图（特性要因图）用于分析质量缺陷的原因，如材料、工艺等。排列图法用于确定主要问题，直方图展示数据分布，散点图分析变量关系。选A正确。14.【参考答案】A【解析】变更需书面申请、监理审核合理性、业主批准费用、设计单位更新图纸，确保程序合法。选项A完整覆盖流程，其余选项违反规范。15.【参考答案】C【解析】索赔必须基于合同条款，且需提交证据证明责任归属。选项C正确，其他选项缺乏法律依据。16.【参考答案】B【解析】监理实施细则包含具体操作方法、重点部位及措施，选项B属于监理规划内容，故正确。17.【参考答案】D【解析】关键路径是项目中耗时最长的活动序列，决定总工期。其他选项为进度管理的延伸目标，非CPM核心功能。18.【参考答案】D【解析】施工单位项目经理对施工安全负总责，总监理工程师承担监督责任。选项D正确，需区分责任层级。19.【参考答案】B【解析】监理需审核承包单位的资质、人员配备及质量管理体系，确保具备开工条件。其他选项由施工单位或业主关注。20.【参考答案】C【解析】验收必须严格对照设计图纸、规范及合同约定标准。其他选项为辅助资料，不能替代技术依据。21.【参考答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位发现安全隐患时，应要求施工单位整改并及时报告建设单位，属于法定职责。

2.【题干】下列关于建设工程监理合同的说法，正确的是？

【选项】A.监理合同属于委托合同，需明确监理范围和权限

B.监理合同可口头约定，无需书面形式

C.监理单位可自行转包监理业务

D.监理费用由施工单位单方承担

【参考答案】A

【解析】《民法典》第七百九十一条规定，监理合同必须采用书面形式，明确权利义务，且不得转包。

3.【题干】建设工程施工阶段的质量控制重点是？

【选项】A.审查施工组织设计

B.监督材料进场检验

C.控制施工工艺和工序质量

D.审核竣工结算文件

【参考答案】C

【解析】施工阶段质量控制需通过工序交接检查、旁站监督等方式确保工艺符合规范。

4.【题干】监理工程师在收到工程变更申请后，应首先？

【选项】A.直接批准变更以加快进度

B.组织建设、施工方论证变更可行性

C.拒绝变更以避免成本增加

D.上报政府部门审批

【参考答案】B

【解析】根据《建设工程监理规范》，变更需经三方技术经济论证后方可决定是否实施。

5.【题干】根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托给专业监理工程师的工作是？

【选项】A.签发工程开工令

B.审查专项施工方案

C.调解建设单位与施工单位争议

D.组织分部工程验收

【参考答案】A

【解析】总监理工程师必须亲自负责签发开工令、竣工验收等关键指令，不得授权。

6.【题干】某工程需夜间连续施工，监理单位应重点核查施工单位的？

【选项】A.夜间施工照明设备功率

B.噪声污染防治措施

C.施工人员健康体检报告

D.材料进场时间安排

【参考答案】B

【解析】依据《环境噪声污染防治法》，夜间施工需取得许可并采取降噪措施。

7.【题干】施工过程中监理发现设计文件存在明显错误，应？

【选项】A.直接要求设计单位修改图纸

B.书面报告建设单位并抄送设计单位

C.指示施工单位按经验调整施工

D.暂停施工并追究设计单位责任

【参考答案】B

【解析】监理单位无权直接修改图纸，需通过建设单位协调设计单位解决。

8.【题干】下列情形中，监理单位可向施工单位发出工程暂停令的是？

【选项】A.施工单位未提交施工进度计划

B.隐蔽工程未经报验擅自覆盖

C.施工材料价格波动超过10%

D.项目经理未参加监理例会

【参考答案】B

【解析】根据监理规范，未经检验合格的隐蔽工程被覆盖时必须暂停施工。

9.【题干】监理月报应当包括的主要内容是？

【选项】A.施工人员考勤记录

B.工程进度、质量、安全及合同管理情况

C.施工单位财务报表

D.建设单位内部会议纪要

【参考答案】B

【解析】监理月报需综合反映工程实施过程中的关键数据和问题。

10.【题干】根据《建设工程质量管理条例》，监理单位将不合格的建设工程按照合格签字的，应？

【选项】A.责令改正并处50万元以上100万元以下罚款

B.吊销监理工程师执业资格证书

C.承担施工合同价2%的违约金

D.向社会公众公开道歉

【参考答案】A

【解析】该行为属于严重违规，需承担行政处罚及连带赔偿责任。22.【参考答案】C【解析】根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后，由总监理工程师主持编制，并经监理单位技术负责人审批。23.【参考答案】D【解析】依据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位发现安全事故隐患时，应要求施工单位整改；情况严重的，应要求暂时停止施工，并及时报告建设单位。24.【参考答案】A【解析】根据《建设工程质量管理条例》，主体结构保修期为设计文件规定的合理使用年限，防水工程为5年，装修工程为2年，设备安装为2年。25.【参考答案】C【解析】监理单位职责包括参与分部验收、组织预验收、审查验收申请，但竣工结算报告由建设单位或造价咨询单位编制。26.【参考答案】C【解析】施工阶段进度控制措施包括定期检查进度、比较实际与计划、调整偏差，而设计进度审查和施工图计划属于设计阶段工作。27.【参考答案】C【解析】监理平行检验是监理机构利用自检手段，对涉及结构安全的关键部位独立抽样检测，与施工单位自检、见证取样共同构成质量监控体系。28.【参考答案】C【解析】根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计应由施工单位技术负责人审批，重点工程需报企业技术负责人审批。29.【参考答案】A【解析】监理实施细则应依据监理规划、专项方案、施工图纸、规范标准编制，施工合同属于监理规划编制依据。30.【参考答案】C【解析】根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，专项方案实施前，编制人员或技术负责人应向现场管理人员进行方案交底，再由施工方管理人员向作业人员交底。31.【参考答案】BC【解析】根据《建设工程监理企业资质管理规定》，乙级资质可承接二类工程监理业务，丙级可承接三类。甲级可承担所有类别，但乙级不可跨级承接，故选BC。32.【参考答案】ACD【解析】监理单位需审查安全措施（A）、旁站危大工程（C）、定期报告安全情况（D），但无直接处理隐患的执法权，应要求施工单位整改并报告建设单位，故B错误。33.【参考答案】AB【解析】监理实施细则需针对危大工程（如深基坑B）、新技术应用（A）等编制，常规工程（C）和一般变更（D）无需单独编制。34.【参考答案】AC【解析】监理质量控制手段包括暂停令（A）、平行检验（C），但无权变更图纸（B），费用索赔（D）属于合同管理范畴，非直接质量控制手段。35.【参考答案】ACD【解析】监理月报需涵盖进度、质量、安全等内容（A/C/D），人员考勤（B）属于施工单位内部管理，无需纳入月报。36.【参考答案】ABD【解析】监理单位负责组织预验收（A）、核查资料（B）、监督整改（D），但竣工验收报告由建设单位签发（C），故错误。37.【参考答案】ABC【解析】监理规划需依据合同（A/B）、审批文件（C）等编制，口头要求（D）无法律效力，故不选。38.【参考答案】ABD【解析】根据规范，擅自修改设计（A）、重大质量事故（B）、不合格材料（D）均需停工整改，进度滞后（C）可视情况采取其他措施，无需强制停工。39.【参考答案】ABCD【解析】工程变更需经论证（A）、建设单位审批（B）、调整监理规划（C）、由设计单位完善图纸（D），故全选。40.【参考答案】ABD【解析】归档资料包括日志（A）、计量记录（B）、工作总结（D），采购清单（C）属施工单位内业资料，不纳入监理档案。41.【参考答案】ABD【解析】监理工程师的核心职责包括质量控制（A）、进度控制（B）和合同管理（D），依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）。编制施工图纸（C）属设计单位职责，安全生产监督虽重要，但属于施工单位主体责任（E）。42.【参考答案】ABD【解析】监理需重点审查施工方案的可行性（A）、劳动力与机械的匹配性（B）及施工总平面布置的合理性（D）。造价估算（C）和采购渠道（E）属承包商内部管理范畴，非监理审查重点。43.【参考答案】ACD【解析】承包人有权暂停施工（A）、书面催告（C）并申请顺延工期及费用补偿（D），但需经协商或仲裁（B、E错误）。依据《建设工程施工合同》通用条款第12.4.1项。44.【参考答案】ABD【解析】监理需参与应急处置（A、B）、监督整改（D），但事故调查由政府部门主导（C），责任归属依法认定（E）。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》。45.【参考答案】ABD【解析】依据《招标投标法实施条例》第35、74条，投标截止后撤标（A）、中标拒签合同（B）、提供虚假材料（D）均属没收保证金情形；有效期届满未中标应退还（C），澄清属合法程序（E）。46.【参考答案】正确【解析】依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理单位有责任审查施工组织设计中的安全技术措施，确保其符合强制性标准。47.【参考答案】正确【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，监理工程师对重大安全隐患可采取停工措施并及时上报，这是其法定职责。48.【参考答案】错误【解析】《建筑法》第三十四条规定，监理单位不得与施工、材料供应单位有隶属关系或其他利益关系，以确保公正性。49.【参考答案】错误【解析】监理日志一般由总监理工程师指定专人负责记录，且总监需每日签字审核，确保信息完整性和责任明确性。50.【参考答案】正确【解析】附加工作包括非因监理单位原因导致的额外服务，不可抗力延长服务期需按合同约定处理。51.【参考答案】正确【解析】监理单位在变更价款处理中需遵循合同约定，协调三方达成一致，避免单方面决定引发争议。52.【参考答案】错误【解析】监理规划应在合同签订后、设计文件明确后编制，确保内容具有针对性和可操作性。53.【参考答案】错误【解析】根据规范，监理未到场验收时，承包人需书面催告，待监理确认后方可进行后续施工，否则视为违约。54.【参考答案】错误【解析】监理单位职责为技术处理和整改监督，事故责任追究属司法或行政程序，非监理职责范围。55.【参考答案】正确【解析】监理单位需通过预验收发现工程缺陷，协调整改后提交正式验收申请，确保验收顺利通过。

2025南昌华路建设咨询监理有限公司招聘3人笔试历年备考题库附带答案详解（第2套）一、单项选择题下列各题只有一个正确答案，请选出最恰当的选项（共30题）1、根据《建设工程监理规范》，下列哪项属于监理工作的核心职责？A.直接组织施工队伍开展作业B.审核施工单位资质并监督施工合同履行C.代替建设单位进行工程设计方案优化D.负责编制施工图纸并进行技术交底2、某工程发生安全事故，监理单位未及时下达停工令。根据《安全生产管理条例》，监理单位应承担什么责任？A.行政处罚与连带赔偿责任B.仅需向建设单位作书面检讨C.免责，因施工单位为直接责任方D.承担全部事故赔偿责任3、下列情形中，监理单位可以单方解除合同的是？A.建设单位延迟支付监理酬金超过30日B.施工单位连续三次验收不合格C.不可抗力导致监理业务暂停15日D.建设单位要求监理人员兼任施工员4、分项工程质量验收合格的依据是？A.主控项目抽检合格率≥85%B.全部检验批均符合合格标准C.一般项目允许偏差值≤3mmD.监理工程师签署质量承诺书5、根据《招标投标法》，评标委员会成员人数应为？A.3人以上单数B.5人以上单数C.7人以上单数D.9人以上单数6、施工过程中需调整设计图纸，监理单位应如何处理？A.直接要求设计单位修改图纸B.审核变更申请并提交建设单位审批C.组织施工单位进行现场变更D.停止施工直至建设单位自行解决7、施工组织设计的核心内容是？A.施工进度计划与资源配置方案B.工程预算明细与材料采购计划C.环境影响评估与应急预案编制D.施工合同风险分析与索赔策略8、监理实施细则的编制依据不包括？A.监理规划B.施工合同C.工程设计文件D.施工单位应急预案9、因建设单位原因导致工期延误，承包单位提出索赔应提交？A.工程变更单B.工程延期申请表C.索赔意向通知书D.监理通知回复单10、工程质量问题处理完毕后，监理单位应进行？A.重新组织竣工验收B.第三方检测机构复核C.处理结果验收与记录D.向建设行政主管部门备案11、建设工程监理的核心职责是（）。A.控制工程成本B.监督施工安全C.协调参建方关系D.确保施工阶段质量与进度12、依据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对施工质量的监理依据不包括（）。A.设计图纸B.技术标准C.施工单位经验D.合同文件13、在质量控制中，以下哪项属于施工前的重点监理工作？A.验收隐蔽工程B.审查施工组织设计C.处理质量事故D.签发竣工验收报告14、关于安全生产责任，下列说法正确的是（）。A.监理单位承担施工安全主要责任B.施工单位负责现场安全管理C.设计单位需制定安全施工方案D.业主单位监督安全措施落实15、监理大纲的主要作用是（）。A.指导投标阶段监理工作B.替代监理规划C.明确监理取费标准D.规定监理人员资质16、见证取样程序中，正确的操作顺序是（）。A.取样→标识→送检→报告归档B.取样→送检→标识→报告归档C.标识→取样→送检→报告归档D.标识→送检→取样→报告归档17、工程监理例会通常由（）主持。A.建设单位代表B.施工单位负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师18、竣工验收的组织责任主体是（）。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位19、监理规划应在（）完成编制。A.签订监理合同后B.施工图会审前C.开工报告审批后D.签发开工令前20、下列情形中，监理单位需承担连带责任的是（）。A.未发现设计图纸缺陷B.未按规范进行隐蔽工程验收C.参与施工方案编制D.默许施工单位偷工减料21、根据《建设工程监理规范》，监理单位应承担的职责是？A.自行组织施工验收B.替代建设单位履行合同C.对施工质量进行监督并承担相应责任D.直接指挥施工单位具体作业22、某施工项目发生安全事故，监理单位未要求施工单位整改，按规定应承担什么责任？A.行政罚款B.吊销监理资质C.连带赔偿D.刑事责任23、下列情形中，适用单价合同的是？A.工程量明确且无变动风险B.设计图纸已完全确定C.项目复杂且工程量可能调整D.工期短且风险由承包商承担24、施工阶段的质量控制中，审查施工组织设计属于哪类控制环节？A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.动态控制25、当建设单位要求变更施工图纸时，监理工程师应首先？A.直接批准变更B.要求施工单位评估费用C.组织专业审查并出具意见D.暂停原施工计划26、投标保证金有效期一般应超过投标有效期多少天？A.15天B.20天C.30天D.45天27、监理实施细则的主要内容不包括？A.专业工程特点B.监理工作流程C.施工组织设计D.旁站监理方案28、单位工程完工后，竣工预验收应由谁组织？A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.质量监督站29、监理日志中不需要记录的内容是？A.施工人员到岗情况B.材料进场验收结果C.施工方案审批意见D.天气及环境条件30、工程索赔成立的必要条件不包括？A.存在有效的合同关系B.发生实际经济损失C.非索赔方自身原因D.索赔金额低于合同价10%二、多项选择题下列各题有多个正确答案，请选出所有正确选项（共15题）31、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。对此，以下哪些说法是正确的？A.监理单位有权要求施工单位暂停施工B.监理单位需书面通知施工单位整改C.监理单位无权直接要求施工单位暂停施工D.监理单位未履行报告义务造成损失的需承担连带责任32、以下哪些属于工程监理质量控制的核心内容？A.审核施工组织设计B.检查进场材料质量证明文件C.组织编制竣工验收报告D.对关键工序进行旁站监理33、根据《建设工程监理规范》，监理规划应包含以下哪些内容？A.工程项目概况B.监理工作范围、内容、目标C.施工总承包合同条款D.监理组织形式及岗位职责34、以下哪些情形属于监理工程师未履行法定职责的违法行为？A.未对专项施工方案进行审查B.未参与工程质量事故调查C.签署虚假监理文件D.接受施工单位礼品未上报35、工程监理单位在合同管理中的职责包括哪些？A.审核工程变更费用合理性B.处理施工单位索赔申请C.确定合同争议的最终解决方案D.监督施工合同履行情况36、以下哪些情况属于监理旁站的关键部位或工序？A.钢筋笼吊装B.混凝土浇筑C.脚手架拆除D.模板支撑搭设37、工程监理档案中，以下哪些文件需长期保存？A.监理规划B.开工令C.监理日志D.工程验收记录38、以下哪些行为违反监理独立性原则？A.接受施工单位提供的工地通讯设备B.监理人员在施工企业兼职C.与被监理单位存在利害关系未回避D.使用自购检测仪器进行材料抽检39、工程监理单位在安全监理中的责任包括哪些？A.编制安全监理实施细则B.审核危险性较大工程专项方案C.对施工用电设备进行日常维护D.定期组织安全生产检查40、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，可能承担哪些责任？A.责令停止执业1年B.吊销执业资格证书C.追究刑事责任D.处罚款10万元E.赔偿损失41、下列关于建设工程监理合同文件构成的说法，正确的有（）。A.中标通知书是合同组成部分B.专用合同条款优先于通用合同条款C.施工图纸属于合同文件D.合同协议书效力最高E.工程量清单具有优先解释权42、项目监理机构实施质量控制时，应遵循的原则包括（）。A.以人为核心B.预防为主C.质量标准是唯一依据D.严格执行合同E.安全重于质量43、下列属于监理工程师职业道德规范的行为有（）。A.拒绝收受承包商现金礼物B.在政府机构兼职取酬C.独立完成专业监理工作D.伪造执业资格证书E.保守建设单位商业秘密44、施工阶段监理工作内容包含（）。A.审核施工组织设计B.组织图纸会审C.控制工程变更D.进行竣工验收E.签署工程付款凭证45、根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位安全职责包括（）。A.审查专项施工方案B.发现隐患要求暂停施工C.编制安全实施细则D.承担全部安全责任E.监督特种作业人员持证上岗三、判断题判断下列说法是否正确（共10题）46、根据工程监理规范，监理单位可将部分监理业务转让给其他单位以提高效率。A.正确B.错误47、建设工程施工合同约定，承包人提出索赔的时效通常为事件发生后14日内书面提交报告。A.正确B.错误48、设计变更涉及结构安全时，监理工程师可直接确认变更方案并实施。A.正确B.错误49、工程验收时，若地方标准与国家标准存在冲突，应优先执行地方强制性标准。A.正确B.错误50、安全生产监理责任中，监理单位需对施工现场安全生产事故承担直接管理责任。A.正确B.错误51、监理规划应在工程开工后由总监理工程师组织编制并报建设单位备案。A.正确B.错误52、工程进度款支付需同时满足：工程质量合格、变更费用确认及总监理工程师签字。A.正确B.错误53、工程索赔争议中，监理单位应偏向建设单位立场，维护其经济利益。A.正确B.错误54、监理例会会议纪要由总监理工程师代表审核后，即可作为正式文件分发各方。A.正确B.错误55、工程质量保修期内，因监理单位过失导致的质量问题，监理需承担终身责任。A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】监理核心职责包括审核资质和监督合同履行，选项B正确。A属于施工单位职责，C/D属于设计或施工单位职责，监理不得越权代管。依据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第3.2条。2.【参考答案】A【解析】监理未履行安全监管责任需承担行政和民事责任，选项A正确。依据《建设工程安全生产管理条例》第57条，监理单位未及时制止或报告的，应依法追责。3.【参考答案】A【解析】根据《建设工程监理合同》专用条款，建设单位拖欠酬金超约定期限，监理单位可解除合同。选项D属于违规行为但需协商处理，B/C不属于单方解除条件。4.【参考答案】B【解析】依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，分项工程所含检验批均合格则判定合格，选项B正确。A/C为具体项目要求，D为程序性文件非判定依据。5.【参考答案】B【解析】《招标投标法实施条例》第48条规定评标委员会成员人数应为5人以上单数，选项B正确。特殊项目可适当调整但不得少于5人。6.【参考答案】B【解析】依据《建设工程监理规范》第6.3.1条，工程变更需经监理审核后报建设单位批准，选项B正确。AD违反程序，C属于施工单位职责。7.【参考答案】A【解析】施工组织设计重点在于进度和资源安排，选项A正确。BCD属于专项方案内容，不属于施工组织设计核心框架。8.【参考答案】D【解析】依据《建设工程监理规范》第4.3.2条，实施细则应基于规划、合同、设计文件编制，选项D不属于编制依据。应急预案为施工单位专项文件。9.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》第19.1条，索赔需先发出书面意向通知，选项C正确。ABD为其他流程文件，不具索赔效力。10.【参考答案】C【解析】《建设工程监理规范》第5.7.6条规定，质量问题处理后需监理验收并记录，选项C正确。AD适用于重大事故，B非强制性要求。11.【参考答案】D【解析】监理单位的主要职责是在施工阶段对工程质量、进度进行控制，协调合同管理。成本控制通常由业主或造价咨询单位主导，安全监督属于次要职责，故选D。12.【参考答案】C【解析】法规明确要求监理必须以设计文件、技术标准和合同条款为依据，施工单位经验可作为参考但非法定依据，故选C。13.【参考答案】B【解析】施工前监理需审核施工单位提交的技术方案、资源配置等施工组织设计文件，A和D属于施工中后期工作，C为事后处理，故选B。14.【参考答案】B【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位为安全责任主体，监理单位履行监督职责，设计和业主单位分别承担设计安全和资金保障责任，故选B。15.【参考答案】A【解析】监理大纲是投标文件核心内容，用于展示监理服务方案，中标后需编制监理规划与实施细则，B、C、D均不符合规范，故选A。16.【参考答案】A【解析】规范流程为：材料取样后张贴唯一性标识，送至检测机构检测，最终将检测报告归档备查，故选A。17.【参考答案】C【解析】总监理工程师负责组织协调工程参建各方的例会，专业工程师参与但不主持，建设单位可列席，故选C。18.【参考答案】A【解析】《建设工程质量管理条例》明确规定，建设单位负责组织竣工验收，监理单位仅协助验收工作，故选A。19.【参考答案】D【解析】监理规范要求监理规划需在项目启动前完成编制并内部审批，开工令签发前需提交建设单位审查，故选D。20.【参考答案】B【解析】监理单位对施工质量验收负法律责任，未按规范验收隐蔽工程属于失职行为，需承担连带责任；A、C、D均非监理法定职责范围，故选B。21.【参考答案】C【解析】监理单位的核心职责是对施工质量、安全、进度进行监督，但不替代建设单位合同责任。依据《建设工程监理规范》第3.1.4条，监理人员需通过检查、验收等方式履行监督职责，但不得越权指挥施工单位具体作业。22.【参考答案】C【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，监理单位发现安全隐患未要求整改的，应承担连带赔偿责任；情节严重的才会吊销资质或追究刑事责任。23.【参考答案】C【解析】单价合同适用于工程量不确定或可能调整的项目，如土方工程。此时业主承担工程量变动风险，承包商承担单价风险，符合《建设工程工程量清单计价规范》规定。24.【参考答案】A【解析】施工组织设计审查发生在施工前，属于事前控制措施。此阶段通过方案审核确保质量预防机制有效，符合全面质量管理理论。25.【参考答案】C【解析】根据《监理规范》第5.4.6条，监理单位需对变更申请进行技术经济分析，评估对质量、工期的影响后提出书面意见，而非直接批准或暂停。26.【参考答案】C【解析】依据《招标投标法实施条例》第二十六条，投标保证金有效期应超出投标有效期30日，确保中标后签约期间保证金有效，防止恶意撤标。27.【参考答案】C【解析】监理实施细则由专业监理工程师编制，内容包含工程特点、流程、方法及旁站方案等，而施工组织设计属于施工单位的文件，不在监理细则范围内。28.【参考答案】B【解析】根据《统一标准》第6.0.5条，竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，检查工程质量是否符合验收条件。29.【参考答案】C【解析】监理日志需记录每日施工动态、验收情况及环境因素，但施工方案审批属于审批流程文件，应单独归档，不纳入日常日志。30.【参考答案】D【解析】索赔成立需满足合同关系、损失事实及非自身责任三个条件，金额比例并非前提。依据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，索赔金额需合理即可。31.【参考答案】ABD【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位发现安全隐患有权要求暂停施工（A正确），需书面通知整改（B正确），未履行报告义务需担责（D正确）。C错误，因严重隐患时监理单位有权暂停施工。32.【参考答案】ABD【解析】质量控制包括审核施工方案（A）、材料验收（B）、旁站监理（D）。竣工验收报告由建设单位组织编制（C错误）。33.【参考答案】