2026年监理工程师之合同管理基础试题库及完整答案详解一套

2026年监理工程师之合同管理基础试题库及完整答案详解一套1.（2020年真题）购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】：B2.拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。

A.抵押人、抵押人

B.债务人、债务人

C.抵押人、债务人

D.债务人、抵押人【答案】：C3.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】：C4.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】：D5.应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位【答案】：B6.采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿命期)．然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。这种方法属于（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法【答案】：D7.下列属于安全运动条件的是（）。

A.身体不适时要休息

B.一开始不要做剧烈的运动

C.水分的补给充足

D.饿了也要坚持运动

E.可以长时间进行室内运动【答案】：A8.某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()

A.有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担

B.有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担

C.无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度

D.无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度【答案】：A9.点支承玻璃幕墙设计的下列规定中，哪一条是错误的？()

A.点支承玻璃幕墙的面板应采用钢化玻璃

B.采用浮头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于6mm

C.采用沉头式连接的幕墙玻璃厚度不应小于8mm

D.面板玻璃之间的空隙宽度不应小于8mm且应采用硅酮密封胶嵌缝【答案】：D10.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准，不属于勘察人向行政管理部门报建申请的是（）。

A.道路

B.绿化

C.市政设施

D.本工程区域内的临时占地【答案】：D11.材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（）。

A.由买方进行检验

B.由卖方进行检验

C.有资质的第三方进行检验

D.专用合同约定的其他检验方式【答案】：B12.以下哪种隔墙不能用作一般教室之间的隔墙？()

A.

B.

C.

D.【答案】：B13.关于质押的表述中，正确的是（）。

A.质押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物

B.质权自双方约定达成一致意见时设立

C.质权人在债务履行期届满前，可以与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有

D.能够用作质押的动产没有限制【答案】：D14.招标采购和合同管理工作的关键是（）。

A.合同参建各方合同界面管理

B.开展项目招标采购的总体策划

C.适合项目特点的合同计价方式

D.编制的招标文件和合同文件【答案】：C15.关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.意外伤害保险费是强制性保险

C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】：B16.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行550万元本金、25万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款475万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（）。

A.全部消灭

B.还有75万元

C.还有125万元

D.还有160万元【答案】：D17.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（）

A.投标文件没有按要求密封

B.投标人在投标有效期内撤销投标

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正【答案】：A18.（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B19.关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】：B20.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】：A21.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：B22.在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题【答案】：B23.颁发履约证书后将（）保留金返还承包商。

A.30%

B.50%

C.80%

D.全部【答案】：D24.根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：A25.（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】：A26.根据标准施工合同通用条款规定，下列有关暂停施工程序的说法不正确的是（）。

A.由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求

B.监理人应在接到承包人暂停施工的书面请求后的24小时内予以答复

C.逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

D.暂停施工期间由监理人负责妥善保护工程并提供安全保障【答案】：D27.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】：D28.建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包、未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止【答案】：A29.建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。

A.物资交货

B.设备生产制造

C.设备安装调试

D.设备试运行【答案】：A30.下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】：D31.《标准施工招标文件》中，有关综合评估法评标的说法中，不正确的是（）。

A.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

B.评审的综合评分，最接近标底的优先

C.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

D.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目【答案】：B32.投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。

A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正【答案】：A33.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法不正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人

B.合同履行过程中的分包工作需要征得发包人同意，但在投标文件中已说明并经发包人同意的分包除外

C.承包人征得发包人同意后可以将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，并应经监理人审查【答案】：C34.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性【答案】：D35.根据《标准施工合同》，关于“暂估价”的说法，正确的是（）。

A.暂估价未包括在签约合同价内

B.暂估价可以计日工方式支付

C.暂估价是可能予以支付的款项

D.暂估价在招投标阶段暂时不能合理确定价格【答案】：D36.根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

A.7日，3日

B.28日，3日

C.3个月，7日

D.6个月，7日【答案】：D37.不可用于抵押的财产是（）

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地使用权

D.正在使用的交通工具【答案】：C38.在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()

A.发包商

B.承包商

C.监理人

D.项目经理【答案】：B39.下列不属于申请人须知总则的是（）。

A.纪律与监督

B.项目概况

C.资金来源

D.招标范围【答案】：A40.关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任【答案】：C41.下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】：C42.下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采购和合同管理工作的关键。

A.开展建设工程项目招标采购的总体策划

B.根据标准文本编制招标文件和合同条件

C.细化项目参建各相关方的合同界面管理

D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式【答案】：D43.《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书【答案】：D44.下列属于合同签订及履行阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件

B.灵活规范应对处理合同变更问题

C.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式

D.细化项目参建各相关方的合同界面管理【答案】：B45.具有让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争作用的是（）。

A.资格预审

B.现场考察

C.招标公告

D.解答投标人的质疑【答案】：C46.设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法正确的是（）。

A.提前7天向设计人发出

B.从发出该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同签订之日起60天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同【答案】：A47.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】：C48.依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是()

A.合同关系主体为业主和指定分包商

B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

D.由工程师负责协调管理【答案】：B49.因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】：D50.可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置【答案】：B51.设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42【答案】：B52.常用的评价蛋白质利用率的方法有（）。

A.相对蛋白质值

B.蛋白质功效比值

C.蛋白质净利用率

D.蛋白质生物价

E.净蛋白质比值【答案】：A53.根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是()。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】：B54.关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】：D55.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】：C56.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用【答案】：C57.下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。

A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审

B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审

C.评分因素包括申请人的类似项目业绩

D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】：C58.关于连带责任保证的说法，正确的是()

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】：B59.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】：C60.关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】：B61.下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。

A.投标人须知

B.联合体协议书

C.投标保证金

D.资格审查资料【答案】：A62.青少年选择食物的要点包括（）。

A.注意铁、锌的补充

B.多吃谷类，供给充足的能量

C.保证蔬菜尤其是绿叶蔬菜的摄取

D.保证优质蛋白质的摄取

E.每天注意摄入一定量的奶类和豆类，以保证钙的充足【答案】：A63.轻度活动相当能量消耗为（）kcal/kg体重/min。

A.0.06

B.0.03

C.0.02

D.0.01【答案】：C64.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】：D65.在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）

A.书面同意从工程款中扣留履约保证金

B.按招标文件规定提交工程款支付担保

C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保【答案】：D66.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担【答案】：B67.关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（）。

A.适用于设计施工一体化总承包招标

B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用

C.招标程序与施工招标不同

D.项目经理必须具备工程设计类执业资格【答案】：A68.下列不属于中标通知书中应写明的内容的是（）。

A.承包的施工标段

B.缺陷责任期

C.工程质量标准

D.中标人的项目经理名称【答案】：B69.关于采暖居住建筑的热工设计，下列哪条符合采暖住宅建筑节能设计有关标准规定？()

A.外廊式住宅的外廊可不设外窗

B.除共用楼梯间的集合式住宅外，住宅的楼梯间在底层出入口处均应设外门

C.消防车道穿过住宅建筑的下部时，消防车道上面的住宅地板应采用耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体，可不再采取保温措施

D.住宅下部为不采暖的商场时，其地板也应采取保温措施【答案】：D70.开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。

A.招标人

B.投标人

C.投标人推选的代表

D.招标人委托的公证机构【答案】：A71.下列属于限制民事行为能力人的是（）。

A.十八周岁以上的自然人

B.十六周岁以上的未成年人

C.八周岁以上不满十八周岁的未成年人

D.不满八周岁的未成年人【答案】：C72.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人【答案】：B73.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。

A.买卖合同

B.租赁合同

C.承揽合同

D.融资租赁合同【答案】：C74.根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保【答案】：B75.按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）

A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

B.具有编制招标文件的能力

C.具有组织评标的能力

D.具有100万的注册资金【答案】：D76.施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()

A.视为不需要补偿

B.工程师应主动确定变更价款予以补偿

C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】：A77.（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查【答案】：A78.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书【答案】：B79.（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】：A80.根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】：D81.我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】：D82.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：D83.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿【答案】：B84.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门【答案】：A85.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】：B86.《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错【答案】：C87.建设工程合同管理的法律基础是（）。

A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任

B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任

C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任

D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任【答案】：C88.关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练.称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】：C89.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但应提供担保

C.无须征得对方同意，但要通知对方

D.无须征得对方同意，也无须通知对方【答案】：C90.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂”的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】：C91.购境外货物时，由卖方负责办理租船订舱，并承担货物装船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费的报价是（）。

A.FOB价

B.CIF价

C.EXW价

D.FCA价【答案】：B92.《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。

A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

D.暂估价属于签约合同价的组成部分【答案】：D93.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料【答案】：B94.无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为【答案】：C95.下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】：B96.设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。

A.设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值

B.全寿命期的费用最小的设备为最优

C.评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命

D.该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物【答案】：C97.（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约【答案】：A98.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】：C99.关于材料采购合同分期交付买卖的表述中，不正确的是（）。

A.分期交付买卖是指购买的标的物要分批交付

B.由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见

C.买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的。则不得就已经交付和未交付的各批标的物解除

D.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除【答案】：C100.按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人【答案】：A101.某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源【答案】：D102.某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月20日【答案】：C103.某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B104.发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素【答案】：D105.关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争【答案】：D106.根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，由（）承担施工现场内的二次搬运费。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.材料供应商【答案】：B107.建设工程勘察合同中，发包人通常可能是工程建设项目的（）。

A.建设单位或者工程设计单位

B.监理单位或者设计单位

C.监理单位或者工程总承包单位

D.建设单位或者工程总承包单位【答案】：D108.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】：A109.按照标准施工合同通用条款的规定，如果监理人没有在约定时间内对承包人提交的进度计划后予以批复或提出修改意见，则视为（）。

A.监理人已批准，对承包人.发包人产生约束力，但监理人不受其约束

B.监理人已批准，将作为判定是否顺延合同工期的主要依据

C.监理人未批准，承包人应修改进度计划

D.监理人未批准，承包人应等待监理人的进一步指示【答案】：B110.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（）。

A.独立评价值

B.加权评价值

C.综合评价值

D.基准评价值【答案】：D111.建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉【答案】：A112.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求【答案】：A113.关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。

A.可以是债务人，也可以是第三人

B.只能是第三人

C.只能是债务人

D.经债权人同意，可以是第三人【答案】：B114.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】：A115.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表【答案】：B116.对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，投标人提交投标文件的时间是（）。

A.上传投标文件开始时间

B.实际传输完成时间

C.电子招标投标交易平台向投标人发出递交回执通知的时间

D.递交回执通知中载明的传输完成时间【答案】：D117.（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：D118.依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12【答案】：C119.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】：B120.材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。

A.采用固定价格合同

B.采用可变价格合同

C.通过补充协议确定合同价格

D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整【答案】：D121.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】：D122.(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】：D123.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】：B124.在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】：C125.价格指数应首先采用（）提供的价格指数。

A.合同签订地有关行政管理部门

B.工程项目所在地工程咨询造价机构

C.合同签订地工程咨询造价机构

D.工程项目所在地有关行政管理部门【答案】：D126.下列关于膳食史法说法正确的是（）。

A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况

E.膳食史法属于开放式的调查【答案】：A127.下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。

A.建设工程合同当事人违约

B.台风造成停工

C.地下埋藏物造成合同索赔

D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】：A128.根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工

B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任

C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款

D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】：A129.（2019年真题）关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失【答案】：A130.关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【答案】：B131.（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会【答案】：B132.根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（）。

A.完成施工场地的征用.拆迁

B.提供地下管线资料

C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权

D.编制施工组织设计【答案】：D133.(2015年真题)根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划【答案】：C134.标准施工合同中的（）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式【答案】：D135.在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去【答案】：A136.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金【答案】：A137.施工合同履行中，项目所在地突发地震导致施工不得不暂停。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。

A.工期

B.费用

C.利润

D.以上均可以【答案】：A138.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。

A.招标人的意见

B.评标委员会主席的意见

C.多数成员的意见

D.政府主管部门的意见【答案】：C139.在全部设计施工阶段的总承包合同履行中，视为（）已充分估计了应承担的责任和风险。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】：B140.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。

A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明

C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准【答案】：D141.（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】：C142.在设计合同履行中，由（）进行设计交底。

A.设计单位

B.监理单位

C.发包单位

D.总承包单位【答案】：A143.依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()

A.在颁发接收证书时全部返还

B.在颁发履约证书时全部返还

C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半

D.不再返还【答案】：C144.某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】：B145.下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】：C146.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定

C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B147.（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：B148.取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。

A.本专项相应等级的专项工程设计业务

B.各行业、各等级的建设工程设计业务

C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务

D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务【答案】：A149.以下关于勘察合同管理的说法中，正确的是（）。

A.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换28天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人

B.在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人提交书面报告

C.发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函

D.项目负责人7天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责【答案】：C150.根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】：C151.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔【答案】：C152.某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是()

A.试验室只接受发包人指示的试验项目

B.试验室应完成承包人要求的试验项目

C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责

D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任【答案】：C153.材料采购合同履行中，支付货款的条件是（）。

A.转账结算或托收承付

B.托收承付或验单付款

C.验单付款或验货付款

D.验货付款或转账结算【答案】：C154.无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理终止后的代理行为

D.超越代理权限为代理行为【答案】：B155.下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。

A.提供的基准资料错误

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人原因造成质量不合格

D.发包人违约解除合同【答案】：B156.关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。

A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化

B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效

D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】：C157.关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当在中标结果确定前保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】：A158.根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】：D159.施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度【答案】：A160.根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。

A.合同工期

B.缺陷责任期

C.质保期

D.施工期【答案】：D161.特别重要的公共建筑屋面的防水等级为Ⅰ级，其防水层合理使用年限为()。

A.50年

B.40年

C.30年

D.25年【答案】：D162.根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方【答案】：B163.通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。

A.固定单价合同

B.成本加酬金合同

C.固定总价合同

D.可变单价合同【答案】：B164.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】：D165.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是()。

A.招标申请经批准后，招标人可以自行招标

B.办理招标备案后，招标人可以自行招标

C.无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D.办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标【答案】：B166.某房地产开发公司将其拥有的房地产抵押给银行，以担保未来3年连续获得总额1.2亿元人民币的贷款额度，下列表述中正确的有（）。

A.该抵押属一般房地产抵押

B.该抵押可以不经登记即产生合同效力

C.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.5亿元

D.若银行实际发放了1.5亿元贷款，其优先受偿价款为1.2亿元【答案】：D167.某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位【答案】：B168.施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。

A.费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担

B.费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担

C.费用增加和(或)工期延误由承包人承担

D.费用增加和(或)工期延误由发包人承担【答案】：C169.承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人【答案】：A170.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】：C171.在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。

A.开标

B.发出中标函

C.提交履约保证

D.开工【答案】：C172.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。

A.有利于提高经济效益

B.有利于自身资质的不断完善

C.有利于提高自身的利益和供货质量

D.有利于吸引多家投标人参加竞争【答案】：D173.在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金【答案】：D174.在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。

A.血液

B.肌肉

C.皮肤

D.卵巢和肝脏【答案】：D175.下列关于建设工程设计施工总承包合同工程价款支付的说法，错误的是（）。

A.勘察设计费按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

C.技术服务培训费按照价格清单中的单价，结合合同进度计划按比例进行分解

D.其他工程价款按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解【答案】：C176.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密【答案】：D177.下列不属于保证合同包括的内容的是()。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】：B178.关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】：B179.监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】：A180.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天【答案】：C181.(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】：C182.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过