企业法律顾问工作总结

企业法律顾问工作总结

总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成

后进行回顾检查、分析评价，从而得出教训和一些规律性认识的一种

书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，因此我

们需要回头归纳，写一份总结了。总结怎么写才是正确的呢？下面是

店铺整理的企业法律顾问工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助

到有需要的朋友。

企业法律顾问工作总结1

精诚合作又一年，我们作为贵公司的常年法律顾问，在过去的一

年里，在贵公司领导的科学决策和大力支持以及公司法律事务部全体

工作人员的广泛、努力配合下，并经我们二人的不懈努力，公司的法

律事务工作取得了较好的成效。旧的一年过去了，新的一年飘然而至,

为总结工作，继往开来，以更好开展、完成新一年的工作，现将过去

一年以来法律顾问工作情况总结如下：

一、全力作好已结案件的执行工作，以最大限度地挽回公司的损

失。

-0XX年的公司的催收货款的诉讼案件，主要有三个，一是XX

县XX镇潘XX拖欠货款案,二是廖XX货运合同纠纷案，另一是广

东省XX县何XX等人拖欠货款案。现三案早已结案并已申请进入法

院的强制执行程序。前一案，经我们与XX县人民法院的积极、主动

配合，并多次、及时与执行法官沟通，使得执行法官出工又出力，最

后取得了法院及时退回了我公司的诉讼保全保证金，潘XX所欠的货

款也依法执行完毕的园满结果。后两案，执行工作很不顺利，至今未

果，其根本原因是当事人居无定所且现下落不明，我们目前还未掌握

他们的行踪及定所，法院也因我们提供当事人的住所不能而无法开展

执行工作，使得后两案的执行尚未了结。从而无形中导致了公司的眼

前损失。在新的一年里，我们将积极主动多方打探上述两案当事人的

踪迹，催促法院加大执行工作力度并全力配合法院的执行工作，以早

日挽回公司的该项损失。

二依法出具了律师函及法律意见书，要求客户履行约定义务及指

导公司及公司法律事务部有序开展法律事务工作。主要表现如下：

（一）向河南省XX股份有限公司等拖欠我公司货款的公司出具律师

催款函，要求拖欠我公司货款的公司及时清偿货款，以使得公司货款

及时回笼，避免造成不必要的损失。

（二）为同违法犯罪行为作斗争，维护公司员工人身权利，应公司的

要求，依法出具了多份法律意见书。

20XX年10月份，前公司员工孙XX多次以不同方式、手段威

胁我公司主要领导并进行敲诈勒索钱物。接到公司的通知时，我们深

感事情的严重性，即刻同公司取得联系，及时同公司领导研究孙XX的

行为性质及其法律后果。通过研究分析，我们认为孙XX的行为已构

成敲诈勒索，于是向公司明确表示：孙XX的行为性质严重，根据我

国刑法规定，其已涉嫌犯罪。为制止不法行为发生，保障公司的人身

安全，我们建议向公安司法机关报案，由公安司法机关介入侦查，以

追究孙XX的刑事责任。为此，连续两次向公司出具了两份关于孙XX

涉嫌敲诈勒索罪的法律意见书，以更好地维护公司及员工的合法权益。

三、为规范公司管理，合法有序牛产经营，继续出谋划策。

公司的经营、管理，特别是大公司的经营、管理活动，依法对其

进行规范，使其科学、有序进行是非常必要的。我公司是一个大公司，

且日益发展壮大，为此，对我公司的经营、管理进行规范就显得十分

重要而必要。因此，我们积极、主动同公司法律事务部联系，及时调

整、修改公司的有关规章制度，并进行细化，使公司、员工的行为尽

量做到规范化。同时，针对个案或公司管理的某方面，进行重点调整

和修改，比如，在农药行业管理方面，我们依法向公司修改并提交了

《对中国XX行业管理的几点意见和建议》一文，供公司参考。

四、制定和完善了公司营销人员的担保制度，办理了部分营销人

员的担保手续。

（一）制定和完善了公司营销人员的担保制度。

对公司历年的营销人员的担保制度进行了总结，并进行了完善，

制定了《担保工作噪作规程》、《保证合同》、《内部销售承包合

同》、《担保人基本情况表》、《担保财产清单》等。

(-)办理了部分营销人员的担保手续。

20xX年3月份，分别到桂林、玉林、贵港、柳州等地,办理了

部分营销人员的担保手续。

(三)为维护公司利益，挽回经济损失，继续对李xx等人拖欠公司

款项纠纷一案的申诉、抗诉。李XX等人与公司欠款纠纷一案，历经

一审二审，法院均裁决为公司内部事务，由公司自行解决。我们认为，

法院裁决依法无据。现案子已申诉至区检察院，区检察院已将案件移

送至XX区检察院立案审查，并将做出抗诉决定。

五、举办法律讲座，对公司员工进行法律知识的培训I。

20XX年12月29日，我所在夏威夷国际大酒店举办新公司法法

律培训讲座，出函邀请李XX总经理等公司领导参加，因临近年终，

公司事务多不能出席。鉴此，我们向公司呈送了此次讲座资料供公司

及时参阅，并附送律师事务所的第五期《同望法律参考》供公司存阅，

以了解法律知识和当前的法律动态。

回顾过去的一年，尽管有些货款得不到及时回笼，已结的案子亦

执行不问"日我们欣喜看到，公司的业务蒸蒸日上，公司的运行有序

规范，诉讼事务明显减少。这在客观上，与我们顾问律师的努力工作

是分不开的。对于工作中的不足之处.在于有些法律事务不能及时的处

理,我们深表歉意，并真诚希望在未来的20XX年内，我们能通力合作,

尽心尽力地参与公司的经营与管理，为公司的科学决策提供法律依据,

提高公司员工的法律意识和法制观念，在市场经济当中运用法律知识

和法律手段，共同把贵公司的法律事务工作做得更好，确实地维护公

司的合法权益，努力地增强公司的市场竞争能力，使公司取得更好的

社会效益和经济效益。

企业法律顾问工作总结2

精诚合作又一年，我们作为贵公司的常年法律顾问，在过去的一

年里，在贵公司领导的科学决策和大力支持以及公司法律事务部全体

工作人员的广泛、努力配合下，并经我们二人的不懈努力，公司的法

律事务工作取得了较好的成效。旧的一年过去了，新的一年飘然而至,

为总结工作，继往开来，以更好开展、完成新一年的工作，现将过去

一年以来法律顾问工作情况总结如下：

一、全力作好已结案件的执行工作，以限度地挽回公司的损失。

二OxX年的公司的催收货款的诉讼案件，主要有三个,一是XX县

XX镇潘XX拖欠货款案，二是廖XX货运合同纠纷案,另一是广东省

XX县何XX等人拖欠货款案。现三案早已结案并已申请进入法院的强

制执行程序。前一案，经我们与XX县人民法院的积极、主动配合，并

多次、及时与执行法官沟通，使得执行法官出工又出力，最后取得了

法院及时退回了我公司的诉讼保全保证金，潘XX所欠的货款也依法执

行完毕的园满结果。

后两案，执行工作很不顺利，至今未果，其根本原因是当事人居

无定所且现下落不明，我们目前还未掌握他们的行踪及定所，法院也

因我们提供当事人的住所不能而无法开展执行工作，使得后两案的执

行尚未了结。从而无形中导致了公司的眼前损失。在新的一年里，我

们将积极主动多方打探上述两案当事人的踪迹，催促法院加大执行工

作力度并全力配合法院的执行工作，以早日挽回公司的该项损失。公

司

二、依法出具了律师函及法律意见书，要求客户履行约定义务及

指导公司及公司法律事务部有序开展法律事务工作。主要表现如下：

（一）向河南省XX股份有限公司等拖欠我公司货款的公司出具律师

催款函，要求拖欠我公司货款的公司及时清偿货款，以使得公司货款

及时回笼，避免造成不必要的损失。

（二）为同违法犯罪行为作斗争，维护公司员工人身权利，应公司的

要求，依法出具了多份法律意见书。

20XX年10月份，前公司员工孙XX多次以不同方式、手段威胁我

公司主要领导李XX并进行敲诈勒索钱物。接到公司的通知时，我们深

感事情的严重性，即刻同公司取得联系，及时同公司领导研究孙平的

行为性质及其法律后果。通过研究分析，我们认为孙XX的行为已构成

敲诈勒索，于是向公司明确表示：孙XX的行为性质严重，根据我国刑

法规定，其已涉嫌犯罪。

为制止不法行为发生，保障李XX人身安全，我们建议向公安司法

机关报案，由公安司法机关介入侦查，以追究孙XX的刑事责任。为此,

连续两次向公司出具了两份关于孙XX涉嫌敲诈勒索罪的法律意见书，

以更好地维护公司及员工的合法权益。

三、为规范公司管理，合法有序生产经营，继续出谋划策。

公司的经营、管理，特别是大公司的经营、管理活动，依法对其

进行规范，使其科学、有序进行是非常必要的。我公司是一个大公司，

且日益发展壮大，为此，对我公司的经营、管理进行规范就显得十分

重要而必要。因此，我们积极、主动同公司法律事务部联系，及时调

整、修改公司的有关规章制度，并进行细化，使公司、员工的行为尽

量做到规范化。

同时，针对个案或公司管理的某方面，进行重点调整和修改，比

如，在农药行业管理方面，我们依法向公司修改并提交了《对中国XX

行业管理的几点意见和建议》一文，供公司参考。四、制定和完善了

公司营销人员的担保制度，办理了部分营镇人员的担保手续。

（一）制定和完善了公司营销人员的担保制度。对公司历年的营销人

员的担保制度进行了总结，并进行了完善，制定了《担保工作操作规

程》、《保证合同》、《内部销售承包合同》、《担保人基本情况

表》、《担保财产清单》等。

（二）办理了部分营销人员的担保手续。20xx年3月份，分别到桂

林、玉林、贵港、柳州等地，办理了部分营销人员的担保手续。

（三）、为维护公司利益，挽回经济损失，继续对李XX等人拖欠公

司款项纠纷一案的申诉、抗诉。李XX等人与公司欠款纠纷一案，历经

一审二审，法院均裁决为公司内部事务，由公司自行解决。我们认为，

法院裁决依法无据。现案子已申诉至区检察院，区检察院已将案件移

送至XX区检察院立案审查，并将做出抗诉。

四、举办法律讲座，对公司员工进行法律知识的培训。

20xX年12月29日，我所在夏威夷国际大酒店举办新公司法法律

培训讲座。

以上是我们一年以来的顾问工作总结，回顾过去的一年，尽管有

些货款得不到及时回笼，已结的案子亦执行不回，但我们欣喜看到，

公司的业务蒸蒸日上，公司的运行行有序规范，诉讼事项明显减少。

这在客观上，与我们顾问律师的努力工作是分不开的。对于工作中的

不足之处，我们深表歉意，并真诚希望在未来的20xx年内，我们能通

力合作，尽心尽力地参与公司的经营与管理，为公司的科学决策提供

法律依据，提高公司员工的法律意识和法制观念。

企业法律顾问工作总结3

法律部门以经济工作为中心，完成公司各项法律工作任务，在不

断提高自身素质和业务能力的同时，加强相关法律法规的宣传和教育

工作，为各部门提供法律咨询和服务，做好公司涉讼案件工作以及其

他非诉讼法律工作。20xx年度法律事务工作主要完成情况及20xx年

工作安排

一、争创驰名商标工作。

驰名商标对企业的品牌价值和经济价值不言而喻，公司领导一向

十分重视此项工作。在公司领导的积极争取下，我公司〃瑞泽〃商标

被XXX政府列为20xx年度申报国家驰名商标之一。此项工作也成为我

部门今年工作的重中之重，我部门协调相关部门，根据XXX工商局的

指导和要求，在近两年不断积累材料的基础上，又历经四个月时间准

备相关数字资料、图片资料、文字资料、包括认定申请材料、企业情

况介绍、分子公司情况、主要产品介绍、质量管理情况、三年的国内

国际销售材料、三年的财务数字及纳税证明、三年的广告宣传材料、

客户信息反馈、售后服务情况、商标寓意和注册情况、商标使用和印

刷材料、商标管理制度、知识产权保护、商标侵权材料、企业获奖材

料、行业推荐材料、政府推荐材料及其它相关工作。在准备材料过程

中，得到公司市场部、项目部、财务部、销售部、外贸、质检、行政

等部门的大力配合。目前，500页的申报材料已上报国家工商总局，

相关工作正在进行中，计划20XX年同市工商局经办领导协调好此项工

作，争取在20xx年能够得到认定。

二、做好各案件诉讼阶段的法律事务工作。

第一，清理拖欠货款案件，由于近几年业务人员在外签订合同和

业务往来的履行协议过程中，增强了法律意识和处理业务的能力，避

免了大量拖欠问题的发生。但是，市场交易过程中不良行为的影响和

贸易风险无时不在，个别欠款案件时有发生，目前，共起诉和申请仲

裁的欠款客户XXXX,涉案金额4XXXX万元,按照法院的诉讼程序做好

起诉、送达、调查、开庭、执行等各阶段的证锯搜集、提供、应诉、

协助等项工作。第二，劳动争议案件，一是刘恩宽劳动争议案，10月

份开庭，20xx年1月14日在市中院开庭,现尚未判决；二是十名职

工的劳动争议案，双方在政府部门的干预下达成调解协议。另外，又

有2xxxx职工到法院起诉，诉讼理由是要求给付终止劳动合同补偿金,

我们积极准备相关证据、进行答辩，已于1月16日和17日开庭。第

三，农民药害索赔案件，建三江农垦法庭审理的田归农药害案件，诉

讼标的为lxxxx余元，经我们的大量工作，经法院两审已做出终审判

决，驳回农民的诉讼请求，我公司取得了胜诉，避免了经济损失。

20xx年，继续做好对诉讼和执行案件的证据收集和及时提供，更好地

维护企业的合法权益。

三、做好公司非诉讼法律工作，为公司经济发展服务。

第一，做好打假维权工作。配合相关部门针对部分农药厂家不正

当竞争、侵犯名称权、商标权等违法违规行为进行协调、举报，尤其

是做好打击冒牌产品的违法行为。

第二，做好领导决策和相关部门的法律顾问工作。在公司对外签

订重大投资合同和技术合作协议过程中，做好合同的审查工作，及时

提供相关法律意见，供领导决策时参考。为销售员在业务过程中需要

办理的抵押、质押、保证等担保行为提供法律指导，包括各个必须程

序及在各个程序中应注意的问题，提供各种所需法律材料等，避免经

营风险。为业务员所需签订的分装协议及其他各种合作协议提供法律

指导及样本。

第三，加强合同管理工作。做好公司外签合同的审查管理工作。

对各部门拿来审查的每一份合同认真进行审核，将公司的风险降到最

低，认真讲解修改意见，增强相关人员的合同意识和签订合同的水平。

根据各部门需要，提供相应的合同文本。同时做好每年销售合同的全

面审查工作"故好〃守合同、重信用〃活动年度审验考核相关工作，

提高企业信誉和知名度，公司连续多年被评为守合同重信用单位，

20xx年继续做好国家重守企业的年报工作。

第四，处理行政处罚案件。对有关行政部门下达的行政处罚通知

书，及时了解有关情况，根据实际，进行协调处理，力求将公司的损

失降到最小。

四、做好知识产权管理工作。

自主知识产权在国家经济发展中的重要地位和在企业发展中的重

要作用越来越明显地体现出来，加强知识产权的保护和管理工作对企

业经济发展至关重要。在商标工作方面：今年共有XXXX商标获得商标

注册证，新申请商标注册XXXX；根据需要随时办理商标查询，避免侵

犯他人商标权而给公司造成不必要的麻烦及经济损失；同时核查市场

部在产品包装、产品说明等宣传材料中关于商标的说明及使用方法是

否符合规定，防止违法违规情况的出现。在专利工作方面，今年共办

理已10项授权专利的年度维持手续；共有XXXX专利申请获得授权，

取得专利证书。甲富菊酯与快螭特复配混剂专利申请，因为有在先权,

完全在人家的保护范围之内。经一审通知书答辩，被专利局驳回。新

办理专利申请1项，丁烯氟虫睛国际专利申请已进入国家阶段。同时,

及时做好未授权专利申请的两审答辩工作、分案工作及相关后续工作。

五、结合工作实践学习法律法规和进行法律宣传教育工作。

我们始终把进行理论学习、提高业务能力作为我们做好工作的要

前提。只有不断地学习新的法律法规，才能做好各自的法律事务工作。

对销售业务人员主要针对业务员在业务处理过程中涉及到的法律方面

的问题进行普法教育，我们部门还利用审查设备、开发、市场等相关

业务部门对外签订合同时，针对涉及到的法律知识予以宣传和讲解，

为提高管理人员的法律意识和合理合法处理业务的能力，为避免给公

司造成不必要的经济损失，规避法律风险做出我们的努力。

作为服务部门,我们一切工作的开展以企业经济效益为中心，运

用法律知识，通过合法合理的手段，规避企业在经营活动中的法律风

险，维护企业的合法权益，为企业持续健康发展做出贡献。

企业法律顾问工作总结4

法律顾问工作关乎法治政府建设，是推进法治孝南建设的重要助

力。今年，在区政府的领导下，在四位法律顾问的共同努力下，xx区

法律顾问工作取得了较大成效。

一、基本情况

一直以来，我区法律顾问工作实行兼职政府法律顾问聘任工作制，

从律师事务所等法律实务经验丰富的专业机构中选聘专业人员担任兼

职政府法律顾问，主要负责参与区政府重要行政决策的论证，并提供

法律和政策依据；草拟、修改、审核以区人民政府及政府办公室名义

签署的合同、协议和其他法律事务文件，并根据需要参与重大经济项

目洽谈；参与研究、论证区政府依法行政工作意见及实施方案；参与

规范性文件制定咨询论证工作；根据需要，为涉及行政执法监督、行

政复议提供咨询，办理区政府民事、行政诉讼案件。

二、主要成效

一是积极参与政府的重大行政决策。今年以来，区政府法律顾问

先后共计5次列席区政府常务会议，参与重大行政决策的讨论，为区

政府依法决策提供了法律服务，确保政府的重大决策符合法律法规规

定，促进了法治政府建设步伐。

二是积极为发展经济服务。对重大投资和重大项目建设、重要合

同提供法律审核意见。先后9次对政府重大活动、重要投资和重要合

同进行集中讨论。参与起草章程复函4次，参与起草规范性文件30余

次，对规范性文件的制定提出了具有建设性的审查意见，确保政府的

重大决策科学性、合法性与可操作性。

三是积极为行政复议、行政应诉案件提供在专业服务。今年以来，

政府法律顾问先后5次参与行政应诉，为行政复议案件的解决提供法

律意见，在我区首次行政复议委员会上，法律顾问充分利用法律知识，

结合案情,深入剖析，最终促进了黄某行政复议案件的合法合理解决。

三、存在的问题

一是潜力和作用没有充分发挥。受人员数量、时间、精力等因素

的制约，政府法律顾问还未能全方位、多角度参与政府决策和日常涉

法事务；同时缺乏激励机制，政府法律顾问的积极性未能充分调动起

来。

二是长效机制有待进一步健全。我区实行政府法律顾问制度至今

已有多年，虽然在推进我区经济社会快速发展方面发挥了积极作用，

但从贯彻落实依法行政工作要求来看，从实现行政工作法制化、规范

化、科学化的目的出发，还需要进一步完善相关配套制度，健全政府

法律顾问工作的长效机制。

四、下一步打算

一是加大政府法律顾问对政府事务的参与力度。政府法律顾问对

政府依法行政过程中所涉及的法律事项提供相应的法律服务的范围应

进一步扩大，这是建设〃法治政府〃的必然要求。

二是提高政府法律顾问人员综合素质。法律顾问在承办政府法律

事务时，不是简单法律适用问题，更多的会涉及法律、政策、社会问

题，作为政府法律顾问不仅需要丰富的诉讼经验，更需要的是较强的

政治意识、专业意识、责任意识，对区情的正确把握以及对决策风险

的分析和判断能力。因此，必须提高政府法律顾问业务技能和综合服

务能力，更好的适应政府工作需求。

三是建立长效考核和激励机制，调动政府法律顾问的工作积极性,

推进政府法律顾问工作发展，提高区政府依法行政水平。

企业法律顾问工作总结5

我担任贵公司法律顾问，现将几年来的工作总结如下，供贵公司

在今后的工作和决策中参考。我担任公司的法律顾问主要做了以下几

个方面的工作：

1.提供法律咨询

作为贵公司的法律顾问，我为公司做的主要的经常性的工作是提

供法律咨询。每当公司遇到一些涉及法律法律方面的问题，都是公司

负责法律事务的同志与我联系、磋商，有时是遇到具体问题的同志直

接与我电话联系，我根据相关法律规定进行解答，提供法律意见。如

由代理商开通的无身份证的用户造成的恶意欠费问题，用户提出的边

际漫游问题，蜂窝移动的盲区话费问题，公司的临时用地和租用房屋

场地问题等等。以市场部和工程部所涉及的法律问题为多。每年都不

下几十件。通过咨询，法律顾问根据自己的'法律知识，提出需要注意

的法律风险，为其提供相应的法律意见和应对措施，及时有效地把问

题解决在萌芽状态。

给我印象深刻的有代扣缴税款案。20xx年11月，市地税局稽查

分局凭借省税务局对某联通分公司的一个处理文件，以我公司未为代

办户代扣代缴税款为由，要求我公司补交税款40万元，并欲对我公司

处以罚款20万元。在接到综合部通知后，我立即同公司财务部兰经理

联系，为其提供有关法律依据，提出法律意见，明确指出税务机关要

求我们为具有税务登记手续的代办户代扣代缴税款并无法律依据，即

便应当代扣代缴也应当由税务机关事先核定代扣代缴对象，由企业承

担税款流失的责任是不公平的。在兰经理的努力交涉下，市地税局终

于收回成命。

2.审核公司合同

根据法律顾问合同的约定，法律顾问的另一经常性的工作是审核

修改公司各类合同。特别是在20xx年至20xx年三年间,公司实行合

同会签制度，法律顾问每周夫公司坐班一天，审核处理各类合同，进

行会签。每周合同均有四、五十件之多。在审核公司合同中，我发现

有如下几方面的突出问题：

1）、由于贵公司是由原计划经济体制下的邮电局脱胎而来，许多

职员存在原邮电局具有部分政府管理职能的影响，在合同中违背合同

主体平等的原则，在合同中经常出现处罚、罚款之类的字样，建议修

改为违约金。

2）、违约责任不明确，如约定的违约金没有明确是按银行同期存

款还是贷款利率计算利息，建议明确细节。

3）、违约责任不对等，违反了公平原则，如约定的违约责任对方

是按合同标的的5%,而公司的是20%等等,建议约定双方一致的违

约责任比例。

4）、在纠纷争议的解决方面约定的管辖机关不明确，既约定法院

管辖又约定仲裁管辖，与法律规定冲突。法院管辖违反法律规定，如

约定法院的管辖违反了《中华人民共和国民事诉讼法》不得违反级别

管辖和专属管辖的规定，约定仲裁管辖的没有明确仲裁机构;建议法院

管辖的一律修改为约定为在甲方所在地或乙方所在地人民法院管辖，

约定仲裁管辖的必须明确仲裁机构的准确名称。这些问题经过一段时

间的磨合，都收到了较好的效果。

公司的合同会签工作由于以后改为电子会签，不需要法律顾问进

行会签了，但遇有比较重要的合同，公司综合部或具体负责的合同拟

稿人还是经常与律师咨询讨论。联系的方式有时是律师去公司，有时

是公司人员到律师事务所，更多的是通过电子信箱或传真进行联系。

如20xx年、20xx年公司有两个购买办公楼的合同，由于是期房,更

由于吸取我省某分公司出现损失的教训，负责该项目的公司工作部的

岳某曾多次与律师对合同反复推敲，字斟句酌，几易其稿，并办理了

公证。除岳某外，公司工程部和市场部的几乎所有同志都有类似的经

历。

3酒己合公司进行法制宣传教育

做为公司的法律顾问，对于公司的法制宣传教育工作，有着不可

推卸的责仟。除在日常工作中进行法制宣传工作以外，在20xx年《中

华人民共和国电信条例》公布实施时，我与时任公司市场部经理的文

某某、综合部经理的王某某二同志一起参加了省通信管理局组织的集

中学习。回来后,由我对公司全体干部职工进行了宣传讲解。20xx年,

针对公司合同会签中存在的种种问题，在公司的统一组织下，我对公

司负责合同拟稿和审核的人员进行了《中华人民共和国合同法》的基

本原则和要求的专题讲解，均收到了一定的效果。

4.代理公司进行调解

几年来我与综合部、市场部一起共同处理客户投诉事件多起，主

要是代理商冒用他人身份证、手机卡过户等类事件。经我们共同努力，

均在不违背公司利益的前提下，使客户负气而来，满意而去，或者虽

不满意但对我们的处理意见也表示认可，将尚未形成的民事、经济纠

纷在诉讼之前解决。这方面的典型案例有以下几个：

1）、水上交通事故案。20xx年4月份，我与公司综合部的王经理、

赵等几位同志共同处理了一起水上交通事故案件。某处一孟姓船主的

船只，在港区内河流入海口附近夜航时发生水上交通事故，船只的桅

杆将我公司设置在港区内跨越河流的光缆撞断，桅杆也被折断。该船

主意欲找我公司索赔。经我公司按法定程序向当地港监部门报案，并

与该船船主交涉处理善后事宜，明确表示对方如对我方处理意见不满,

可以到大连海事法院通过诉讼途径解决。该船主最后同意我方的处理

方案。

2）、公司社区基站投诉案。20xx年甲区某社区、20xx年某某社区、

20xx年乙区某社区居民都曾经对我公司设置在该社区的移动基站在噪

声、电磁幅射等问题进行投诉，要求我公司撤走移动基站。本人与公

司的张副总经理、综合部赵副经理六名同志会同物业、居民委员会、

街道、公安部门的同志一赵亲临现场，与社区居民进行面对面的沟通

说服工作，平息事态，收到了较好的效果。

3）、营业厅椅子伤人案。20xx年5月14日晚6时许，客户李某

某到公司某营业厅交费时，因营业厅内的椅子存在质量问题而摔倒，

导致损伤，遂到某县人民医院医治，经诊断为腰4-5节间盘脱出、胸

外伤及软组织损伤，住院长达近二个月。我和公司综合部赵副经理等

三名同志与对方经过平等友好协商，达成调解协议。根据《中华人民

共和国民法通则》第五十五条、人民法院相关司法解释及辽宁省公安

厅公交（20xx）121号文件，同意对客户的医疗费、误工费、护理费、伤

残补助费进行一次性补偿共计48000元，从而息诉止争。

4）、公司在模拟网转数字网接待客户投诉。20xx年，公司根据省

内有关部门的精神和公司业务发展的需要，进行模拟网转数字网的工

作。这在社会上引起极大反响，许多客户纷纷到公司投诉，甚至有人

到法院起诉。经我与公司的综合部两位经理到法院说明情况，甲区人

民法院根据上级指示精神对已经受理的案件做撤案处理。对于到公司

投诉的客户，我与公司市场部的文经理以及另外两名同志一起自始至

终坚持坐班接待客户，做耐心细致的思想工作，使客户负气成来，满

意而去，圆满地完成了模转数的工作，没有发生一起诉讼案件，也没

有造成一起意外的不可控制的纠纷事件。

5.处理诉讼案件情况

几年来我与公司综合部王经理、李经理、赵副经理一起，为贵公

司处理民事诉讼案件多起。在这些案件中，我们坚持合情合理合法的

原则，努力维护公司的合法权益，取得了较为圆满的结果。需要说明

的是，尽管在法律顾问合同中约定，公司诉讼应当另行收费，但所有

的案件本人都没有收取任何费用。典型案例如下：

贾某诉公司人身损害赔偿案。20xx年5月，社会闲散人员贾某到

公司找人要手机卡，在员工通道处受到社会上不明身份人的追杀，在

公司外面被人砍伤。此人诉至法院，要求公司给予人身损害赔偿。我

与公司职员赵某在详细了解案发情况后，到法院与承办法官提出四点

意见：L原告与公司没有任何I法律上的合同关系，双方没有合同上的

权利义务关系，自然也就不存在任何附随义务，也就是安全保障义务

关系;2、员工通道不是营业厅，也不是公司对外的经营场所，更不是

公司保安的重点防范区域;3、此案系社会人员寻仇所致，原告应当对

此有所了解;4、公司在此案中没有任何过错，也不存在无过错责任。

此案被法院驳回原告的诉讼请求结案。

居民干某某诉公司赔偿财产损失案。20xx年4月，某具某镇居民

王某某以公司光缆经过其家院落为由，诉至县人民法院，要求公司赔

偿其损失6万元。我与公司综合部工作人员赵某处理此案。我们提出

的答辩意见是原告的诉讼请求没有事实依据（没有损害的事实和证据，

公司光缆也已经改线）也没有法律依据（《电信条例》规定基础业务电信

运营商有权铺设光缆，任何地区也没有支付费用的先例）。一审法院采

纳了我们的答辩意见，驳回了原告的诉讼请求。二审法院则主持调解，

由我方象征性地补偿对方3000元，由对方承担一、二审诉讼费用。调

解时本人不在场，调解的原因是公司已经对对方的无理取闹不堪其扰。

6.协助公司完善各项规章制度

根据公司领导的要求，几年来对公司提出的各项规章制度和工作

流程，凡是要求本人提供意见的，本人都能如实地根据本人的水平毫

无保留地提出自己的意见。如针对补卡、过户中出现的失误，木人就

曾经提出过对于特殊号码，需经领导审核把关和核对当事人密码的意

见。对于公司的业务代理、广告发布、资费公开、服务质量要求等问

题也都提出过一些个人意见。但是应当承认，在这方面，我的工作还

存在许多不足，需要今后注意和加强。

几年的工作中,在公司领导和广大职工的大力支持下，法律服务

工作取得了一些成绩，但也存在一些问题。由于自己在以前的工作中

缺乏总结，难免挂一漏万。希望公司领导多提宝贵意见，也希望在今

后的工作中合作愉快，使我的法律服务工作更上一层楼。

企业法律顾问工作总结6

作为公司的法律顾问，为公司提供法律服务又有一年了，在此，

对于公司能给我提供这样的一个平台深表感谢。在我这一年的工作中，

不断学习建筑工程法律专业方面的知识，提高自己解决工程纠纷和法

律诉讼的实践能力,很大程度上增强了自身的综合素质和团队协助能

力。

在过去的一年里，在公司领导的科学决策和大力支持以及公司全

体工作人员的广泛、努力配合下，经过我的不懈努力，公司的法律事

务工作取得了较好的成效。旧的一年过去了，新的一年飘然而至，为

总结工作，继件开来，以更好开展、完成新一年的工作，现将过去一

年以来法律顾问工作情况总结如下：

一、努力做好公司所涉案件的审理工作，以最大限度的降低公司

的损失

20xx年,公司共发生各类诉讼案件19起,其中劳动仲裁1起、

强制执行1起、反诉1起，具体情况如下：

1、河南某某机械设备制造公司诉我公司、某某公司买卖合同纠纷

案，此案已经审结，原被告调解解决；

2、唐某、丁某某诉我公司、李某某合伙协议纠纷案，此案已经过

云南省某州中级人民法院一审审结，驳回原告的诉讼请求；现唐某、

丁某某向云南省高级人民法院提起上诉，二审上诉正在审理阶段；

3、吕某某诉我公司、肖某某、王某某买卖合同纠纷案，此案正在

人民法院一审审理阶段；

4、河南某某建设公司诉我公司工程合同纠纷案，此案涉及两个工

程纠纷，分别为两个诉讼案件，该两起案件已审结，均为驳回原告的

诉讼请求；

5、我公司诉河南某某学校工程合同纠纷案，此案正在审理阶段；

6、河南某某桥梁建设公司上诉我公司建设工程分包合同纠纷案，

二审于20xx年11月17作出发回重审的裁定，现正在审理阶段；

7、刘某某劳动关系仲裁案，此案安阳市劳动仲裁委员会已作出

《仲裁裁定》（裁定驳回），现某某又以健康权损害纠纷起诉到安阳

市文峰区人民法院，诉讼案件正在审理阶段；

8、徐某某诉我公司、罗某某买卖合同纠纷案，此案在20xx年11

月21日经安阳市人民法院作出一审判决，由罗某某承担支付欠款责任,

我公司承担担保连带责任。

9、我公司诉某某学校返还工程质保金案，此案已经过许昌市中级

人民法院二审审结，支持我方的诉请，目已向禹州市人民法院申请强

制执行，现正在执行阶段；

10、李某某诉我公司借款纠纷案，此案已经过人民法院审结；

11.王某某诉我公司借款纠纷案，此案法院一审审理阶段；

12、宋某某诉我公司建设工程合同纠纷案（诉请工人工资、误工

费），我公司已于20xx年11月7日提起反诉请求,此案正在审理阶

段；

13、我公司诉某某学校建设工程合同纠纷案（诉请工程款、材料

款），此案正在许市中级人民法院一审审理阶段；

14、河南某某建筑材料有限公司诉我公司买卖合同纠纷一案，双

方调解结案，河南某某建筑材料公司提出撤诉；

15、河南某某有限公司诉我公司施工合同纠纷一案，三方签订调

解协议，河南某某公司提出撤诉。

在新的一年里,我将积极主动的参与上述正在审理阶段的案件的

审理工作，争取公司最大的利益；对于已经审结，正在执行的案件，

应积极和法院及承办法官联系、沟通，催促法院加大执行工作力度并

全力配合法院的执行工作，查询被执行人财产情况，以便于更快执行，

早日挽回公司的该项损失。

二、对于未形成诉讼的工程纠纷，积极参与、谨慎处理，本着友

好、解决问题、减少公司诉讼量和降低公司损失的心态与原则，进行

工程纠纷的处理。

20xx年,我所参与解决的未形成诉讼的工程纠纷共5起，情况如

下：

1、某某工程所涉及的拖欠工人工资问题，此事经过公司领导于工

程发包人的多次协商，达成协议，圆满解决此事；

2、某某工程所涉及的工人工资问题,此事在20xx年初已得到初

步解决，因该工程涉及到某劳务公司，所以在以后的时间里要对该工

程加强关注，把风险和纠纷遏制在萌芽状态；

3、某某工程涉及的拖欠工人工资问题，经我和工程部领导与其他

方多次协商，最终在20xx年5月30日得到圆满解决;

4、某某工程所涉及的劳资问题，20xx年初经工程部到项目现场

处理，已得到圆满解决；

5、某某工程所涉及的工程问题，该工程问题经过我和工程部领导

与发包方的多次会议协商，问题已得到解决，现工程基本完工。

三、积极、细致、全面对公司涉及的建设工程合同和其他法律文

书进行起草、审核，有效的降低了法律风险，20xx年所签订的建设工

程合同未引发一起法律诉讼纠纷。

截止到20xx年12月份，该年度共审核建筑工程合同140份，起

草各类法律文书30余份，其中包括律师函、催告函、工程调解协议、

合作协议、注销分公司协议及法律意见书等法律文书。这些方面的工

作都在一定程度上减少了公司的损失，并且防范了纠纷的深化，把矛

盾解决在萌芽状态是这些工作的真实体现。另外，积极参与多起商务

谈判，特别是建设工程施工合同的现场谈判，并结合实际和管理提出

相应的法律意见和建议，为商务谈判提供有力的支撑。

在合同审核过程中认真负责，从合同的方方面面周全地考虑，逐

条地审查，提出相关有效而又操作性强的法律意见和建议。尽管有时

工作量很大，但也不得有一点马虎，审不完的合同，有时加班或带回

家去审查；目的只有一个，就是尽量把好合同关，为企业最大限度地

消除风险和挽回可能发生的损失。

四、进一步深入公司各个方面，协助规范公司管理，建立健全公

司制度，合法有序生产经营，继续出谋划策。

公司的经营、管理，特别是总公司的经营、管理活动，依法对其

进行规范，使其科学、有序进行是非常必要的。我公司是一个大公司，

且日益发展壮大，为此，对我公司的经营、管理进行规范就显得十分

重要而必要。

因此，我认真学习《公司规章制度》，在学习过程中，根据实际

情况对公司制度提出修改意见；并应公司领导安排积极、主动同公司

其他部门联系，及时调整、修改公司的有关规章制度，进行细化，使

公司、员工的行为尽量做到规范化。

同时，针对个案或公司管理的某方面，进行重点调整和修改，比

如，在公司公章和合同章使用方面，工程合同审查用章方面，我与工

程部、办公室共同研究，形成了工程合同审核流程及用章审批的方案,

进一步规范了公司管理制度，使公司事务办理程序化，可更好的预防

法律风险的产生。

公司法律顾问继续深入公司各方面工作，每周参加公司例会对公

司运营情况及公司各个职能部门有了更深层次的了解和沟通。进一步

深入公司管理，公司法律顾问与各个职能部门及分公司的领导建立了

良好的工作关系并且在今年进一步加深。直接致电或发送电子邮件给

各分公司领导处理公司涉法问题，省去中间环节，及时、迅速的解决

有出现的问题，为各个分公司业务正常进行保驾护航。法律顾问全力

协助公司各种工作，尽职尽责，配合做好危机处理工作、提供合理建

议，避免公司遭受损失。

五、通过分析以往，特别是这一年来公司产生的工程纠纷和诉讼

案件，在我处理过程中初步总结出纠纷和诉讼产生的原因，即在工程

合同管理方面和工程施工过程中易发生法律风险的问题，现针对以下

主要性问题进行总纭概述。

1、为杜绝风险，遏制〃黑白合同”。

在实践中，很多发包方为了少缴规费，或出于压级、压价、压缩

工期以及将工程肢解发包的不正当需要，往往强迫施工企业签订〃黑

白合同〃。由于以上行为在实践中均为我国建设行政主管部门所禁止，

因此写入招标文件或施工合同，将无法办理招标文件备案和施工合同

备案手续。如此一来，发包方为规避法律的规定，在签订一份〃规规

矩矩〃的备案合同（白合同）外，还会在私下和建设工程承包人重新

签订一份不经备案的合同（黑合同），在该合同内体现其真实要求，

如要求承包人垫资施工、降低工程价款，或者给予发包人其他优惠等。

在工程完工后，双方往往会因建设工程〃黑白合同〃的履行发生纠纷。

根据《最高人民法院审理建设工程合同纠纷适用法律若干问题的

司法解释》第二十一条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设

工程施工合与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案

的中标合同作为结算工程价款的根据。

在法律规定情形下，〃黑白合同〃会产生以下三方面后果：

⑴〃黑合同〃签订在中标之前，属于中标无效，〃黑白合同"均无效。

该情形属于串通投标，会触犯刑法。⑵〃黑合同〃签订在中标之后，

〃黑合同〃对〃白合同〃的实质性内容进行了变更的，变更的内容无

效。⑶合同的实质性内容。为质量、工期和价款。我个人观点：除质

量、工期和价款条款外，工程项目、工程量、安全生产、价款支付方

式、违约责任、争议解决方式也应为合同的实质性内容。

2、在建设工程分包、转包过程中存在的风险问题。

住房城乡建设部关于印发《建筑工程施工转包违法分包等违法行

为认定查处管理办法（试行）》的通知，该通知于20xx年10月1日

生效执行。

⑴、违法分包的情形。①分包工程发包人将专业施工工程或者劳

务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；②施工总承

包合同中未有约定，又未经建设单位认可，分包工程发包人将承包工

程中的部分专业工程分包给他人的。

⑵、转包的情形。①承包方将其承包的全部工程转给他人承包的；

②承包方将其承包的全部工程肢解后以分包名义转给他人承包的；③

承包方将主体结构工程转给他人承包的；④分包单位将其承包的工程

再行分包的。

违法分包或转包都属于法律禁止的范围，签订的合同无效。了解

了不合法的分包和转包的情形，就不难对合法的分包和转包的情形作

出界定了。

⑶、专业工程分包：是指施工总承包企业将其所承包工程中的专

业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。专业工程

分包除合同有约定外，必须经发包人认可。专业分包工程承包人必须

自行完成所承包的工程。基础和主体不得分包。

⑷、劳务作业分包：是指施工总承包企业或者专业承包企业将其

承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。注意：劳务

承包人要具备个条件：①应为企业组织；②应具备相应法定资质。根

据《建筑业劳务分包企业资质标准》的规定，劳务企业分为木工、抹

灰、砌筑等13个类别，木工、砌筑等作业分包企业资质分为一级、二

级，抹灰、石制作等不分等级。

根据《最高人民法院审理建设工程合同组纷适用法律若干问题的

司法解释》第七条规定：具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、

分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为

由请求确认无效的，不予支持。

3、在合同的审核过程中更要注重合同有效性的审核。

(1)、合同无效的情形。

①、合同主体不合法导致的无效。具体为：a、不具有从事建筑活

动主体资格的个人，合伙组织或企业借用具备从事建筑活动资格建筑

企业的名义的；b、资质等级低的建筑施工企业借用资质较高的建筑施

工企业的名义的；&不具有总承包资质的建筑企业借用具有总承包资

格的建筑企业名义承揽工程的。

②、合同内容不合法导致的无效。具体为：a、招投标法规定必须

招标的项目未招标或中标无效的；b、总承包人未经建设单位同意，将

承包工程中的部分工程分包的；总承包人将工程分包给不具备相应资

质条件的分包人的；总承包人将基础或主体结构工程分包给其他分包

人的（无论分包人是否具备相应资质条件，也无论建设单位是否同

意）；分包人将其承包的工程再分包的（违法分包）；C、总承包人将

其承包的工程转包或肢解后以分包的名义转包的（转包）。

⑵、施工合同被确认无效后，合同约定的条款对承发包双方当事

人便不再具有约束力，当事人不再承担和享有原合同规定的权利和义

务，当事人因履行该合同本可取得的利益不再受法律保护。法律后果

如下：

①、合同订立后尚未履行前被确认无效的处理。合同不能继续履

行，按缔约过失处理，有过错一方赔偿另一方损失，双方均有过错，

依照过错承担相应责任，已获财产一方应当返还给另一方。

②、工程已开工但尚未完工时被确认无效的处理。a、合同应终止

履行；b、恢复原状或折价补偿；*赔偿损失。

③、合同已经履行完毕后被确认无效的处理。按最高院冯小光法

官观点，在本情形下，不区分过错，只要工程质量合格或符合合同约

定，承包人就可以参照合同约定请求支付包括利润在内的工程价款，

参照的实质性含义可以理解为〃按照〃。

值得注意的是，在上述三种情况下，承包人可以参照合同约定请

求支付工程价款的情形，应以工程经竣工验收合格为前提，对于经验

收不合格的工程，根据新司法解释第3条的规定，承包人关于支付工

程价款的请求将得不到支持。

④、合同被确认无效后，如果该合同属于损害国家、集体或者第

三人利益的应对非法所得收缴。根据司法解释第4条的规定，在承包

人非法转包、违法分包或没有资质的实际施工人借用资质与他人签订

施工合同的情况下，因其行为存在恶意串通、损害他人利益的情形，

对其已取得的非法所得（如合同中约定的利润、管理费等）应根据

《民法通则》第134条的规定依法予以收缴。

4、工程量变更宜产生法律纠纷。

施工企业在实际的施工过程中，往往由于管理上的原因或者自信

发包方不会赖账等原因，没有对变更的工程量进行签证，最后在结算

工程款时引发双方意见的不一致时，没有证据支持自己要求付款的请

求；另外，如施工方未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照

双方在工程施工过程中往来的其他证据文件确认实际发生的工程量；

如若施工方上述证据材料都没有时，在这种情况下，就是上升到诉讼

程序也很难得到支持。

承包人按照变更通知及有关要求进行变更施工。如果因此而导致

合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相

应顺延。合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性

变更，由双方协商解决。承包人在工程变更确定后可向发包人提出变

更工程价款的报告，但是，因承包人自身原因导致的工程变更，承包

人无权要求追加合同款。

在施工合同履行过程中发生工程变更主要是以工程签证的形式来

体现，所谓〃工程签证〃是指在施工过程中，由于发生了工程变更而

通过约定的程序对其支付各种费用、顺延工期、损失赔偿等事项达成

意思表示一致的协议，从其性质上来看，应视为是原工程承包合同的

补充协议，是工程款结算时的有效凭据。工程签证可分为两类：一类

是定性的确认，即仅对变更的事实予以确认的签证；另一类则是既定

性又定量，不仅对变更的事实予以确定，而且对变更的事实所需要的

费用和延误的时间予以确认的签证。

从法律层面而言，工程变更签证，是一个经过要约与承诺的而对

原施工承包合同的变更或补充的过程。法律规定，承包人是不得对原

设计进行变更，只有发包人可以进行设计变更，而发包人进行工程变

更往往是向承包人发出变更通知单方式进行的，而承包人就该工程变

更所涉及的工程价款往往以工程签证的形式要求发包人确认。这一切

往往均与送达的概念连在一起。司法送达是指人民法院按照法律程序

向受送达人送交有关的文件的行为。法律规定的司法送达方式包括：

直接、邮寄、委托、留置、转交、公告六种送达方式。

承发包双方在履行施工承包合同中，应用比较多的送达方式主要

是直接送达、邮寄送达。当事人在用直接送达的方式时，应注意送达

人不仅要取得曾经送过的证据，而且要取得曾经过对方收到过的证据。

在应用邮寄送达中，严格说，必须采用挂号邮寄，最好采用双挂号。

在采用挂号邮寄中必须写明邮寄的内容。对特别重要、特别敏感的文

件可采用公证加挂号的办法进行邮寄送达。如果碰到拒绝签收的行为，

可采用〃电信发传真〃、〃快递送来回〃、〃挂号办公证〃等方式。

如果确实送达了，但相对人就是故意不作明确表示，这种情况在施工

实际中经常会碰到。为此、要充分利用默示条款。

为了避免对方不作明确的表示，可以在施工合同中约定不作为默

示。而这种约定必须明确两点，一是期限，二是超过期限的默示所代

表的意思表示。所以，施工承包合同双方当事人，首先应当对施工承

包合同通用条款中的默示条款有一个分类，对于施工方来说即〃发包

方默示〃。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法

律问题的解释》第十六条第二规定：〃因设计变更导致建设工程的工

程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致

的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的

计价方式或者计价标准结算工程价款。〃第十九条规定：〃当事人对

工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包

人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生

的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发牛的工程量。〃

根据《建设工程价款结算办法》第九条规定：〃承包人应当在合

同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知

发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度

款同期支付。发包人收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改

意见，视为已经同意该项调整。当合同规定的调整合同价款的调整情

况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内

提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金

额，并书面通知承包人。〃

5、建设工程劳务宜引发的法律问题。

建设工程施工方在施工中因劳务所产生的纠纷是很普遍的现象，

比如拖欠工人工资，特别是发生安全事故时产生的赔偿等一系列的问

题。对于这些法律问题的防范，主要在管理的规范性方面。

首先，对于没有劳务资质的施工企业，应严格执行劳务分包的法

律规定。施工承包单位应该将劳务工程分包给具有相应资质的劳务分

包企业，禁止分包给不具有相应资质的单位或者个人，而且，从事规

定技术工种的施工作业人员无《建设职业技能岗位证书》和《国家职

业资格证书》不得在施工现场从事相应的施工作业。根据《建筑业企

业资质管理规定》（建设部第87号令）第五条规定，〃建筑业企业资

质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。〃

其次，禁止劳务〃清包〃。当前，建筑企业为了加强施工成本控

制，防止施工作业人浪费建筑材料和建筑租赁器材，出现了一种新型

的承包方式，即将建筑材料和劳务，或者机械设备、模板架料捆绑分

包给劳务分包企业，这种承包方式在建筑市场称之为劳务〃清包〃。

我国立法并未对劳务〃清包〃的概念尚予以明确，此处所指的劳务

〃清包〃，是指只包工以外的分包方式。虽然劳务〃清包〃对施工总

包单位的施工管理以及成本控制等较为有利，但是，有的地方部门作

出了相应的规定，比如根据湖南省建设厅颁布的〃湘建价［20xx］第88

号〃文件的规定，施工总包单位不得将施工起重机械设备和自升式模

板、脚手架等架设设施的安装与拆卸分包给施工作业分包人。也就是

说，劳务分包只允许分包劳务施工作业部分，而不允许分包其他承包

内容。

最后，应完善相应的劳务用工手续。河南省建设厅在20xx年下发

《关于进一步加强劳务分包市场管理工作的有关要求通知》，通知中

规定：至20xx年6月底，所有企业进行劳务分包，必须使用有相应资

质的建筑劳务企业，严禁将建筑劳务作业分包给无资质的企业、劳务

召集人、带头人或者〃包工头〃或私招滥雇劳务人员。对施工总承包、

专业承包企业直接雇用农民工，不签订劳动合同，或只签订劳动合同

不办理社会保险，或只与无资质的劳务召集人、带头人或者〃包工头〃

签订劳务合同或分包协议等行为，均视为违法用工和违法分包进行严

肃处理。

通过严格执行法律、法规规定的劳务分包制度，规范工程施工管

理，在发生安全工伤事故时，作为施工承包单位就可以有效避免承担

不利后果。

6、针对被挂靠资质企业，如何降低法律风险的产生，本人认为，

应从根本点上进行控制，即在签订合同和资金管理方面进行的操作。

首先，若有没有相应资质的企业或者个人挂靠有施工承包资质企

业的名义进行施工的，作为被挂靠企业，在和发包方签订《建设工程

施工合同》后，应另行和挂靠的企业和个人（特别是个人）签订协议，

以规避法律风险；即可以和挂靠的个人签订《劳务分包协议》（让挂

靠的个人再另外找劳务公司）和《建筑材料采购承包、租赁协议》

（把工程所需材料承包给挂靠的个人进行采购和租赁）。

其次，被挂靠企业在和挂靠的个人签订上述两份协议后，不能把

协议原件交给挂靠的个人。若所挂靠资质的项目出现法律纠纷时，涉

及到劳务工伤赔偿或者挂靠问题时，被挂靠企业可以单独出示上述两

份合同的一份就可以（此两份合同不可同时出示）。

最后，规范所挂靠工程的资金管理，特别在和发包方签订《工程

施工合同》时，应在合同中明确约定工程款转入到专门的账户上；另

外，对挂靠工程的出资也应用该专门账户。

现阶段，省、市建设主管部门开展为期两年的工程检查、治理，

这更要加强风险和管理的意识；通过以上方式，可以有效防范被挂靠

企业法律风险的产生。

六、对公司全体员工进行法律方面的讲座

〃法律和空气一样，无处不在"，不管是一个国家，还是一个公

司或者一个个人，从普通法律意义上来说从出生到死亡的各各方面都

受到法律的规范。举办法律讲座，就是为了我们所生活的法律这张网

中，不去触碰这张网的禁区，而可尽最大可能的用这张网来维护自己

的权益。20xx年为公司举办一期法律讲座，主要讲解《侵权责任法》

所包含的常见侵权行为，以增强公司员工的法律意识，在参加社会活

动及生活、工作中提高法律风险的防范能力，个人能力的提高，从而

让公司的整体实力得到提升。

七、公司法律业务档案的整理

20xx年对公司此年度中已经完结的法律诉讼档案进行分类归纳整

理，并归入电子档案登记表，以方便对档案的查询、审阅，对档案的

规范性管理，是法律顾问最基本的工作之一，企业完善的档案管理制

度，也对企业的管理和发展起到基垫的作用。

八、存在的问题及不足

在这一年的法律顾问工作中，虽然通过努力取得了一定的成绩，

但是不足之处和问题还是有的，包括：

1、法律顾问工作的法律意识还需提高加强，特别要增强建筑工程

方面的法律知识及问题的处理能力，以更一步地防范法律风险；

2、对公司举办的法律讲座过少，下一年计划没季度举办一次法律

讲座，并且内容倾向于建筑工程方面；

九、对现在工作的思考和对新一年的展望

首先，信任是第一位的。法律顾问和公司要建立互相信任的关系，

这是干好工作的前提。领导层要给予法律顾问相应的信任和待遇，法

律顾问也要用自己的工作态度、工作能力和诚信去赢得管理层的信任

和支持，建立不可分割的信任体。

其次，法律顾问需不断地学习与实践，不断总结经验与教训，不

骄不躁，使自己的专业知识和能力不断提升和升华，让企业法律顾问

工作得心应手，为企业做出更多、更大贡献。

最后，理清企业的经营战略和需求，把法律顾问工作和公司的经

营战略融为一体。因为法律顾问就是为了更好地防范企业在法律方面

风险，使企业更稳健、更好地发展。一般情况下，法律风险对企业有

害无益，甚至是致命的；那么，这种情况下，我们要坚决消灭这些风

险点。而有些风险防范与企业经营目标或利润严重冲突，或者说企业

追求的利润和前景远远超过风险本身时，风险就是机遇。这时候，我

们就要追求这种风险，而不是去防范。总之，法律顾问在工作过程中，

要有超前意识和犀利的眼光，该出手时不留情，该放手时得放手。

综上，我国现在正大力倡导〃依法治国〃，企