山东省协会监理员考试卷库

概论-工程监理法律法规（单项选择题）（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。

1、下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原B.30.0

则的是（B）.20.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施

B.等价有偿原则工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致

2、依照合同法理论，狭义的合同是指（C）o的，应当以（B）作为结算工程价款的根据。

C.债权合同B.备案的中标合同

3、下列协议中，适用《合同法》的是（C）o21、下列（C）不是无效合同的法律后果。

C.工程承包协议C.继续履行

4、依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双22、下列（D）不是无效合同的情形。

务合同与单务合同。下列合同中，属于单务合同的

D.重大误解

是（B）o23、下列（C）不是建设部124号令规定的参照认

B.赠与合同定挂靠的情形。

5、宪法是由（D）制定和修改的居于最高的、核C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企

心的地位的根本大法。业名义的

D.最高国家权力机关24、勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算

6、狭义的法律，是指（A）按照法定程序制定的规价在（B1人民币以上。

范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的B.50万元

立法依据或者基础。25.某建材供应商向某建筑公司发出一份销售建筑

A.全国人民代表大会及其常务委员会材料的广告，其内容只是介绍多种建筑材料的规

7、行政法规，是指（C）按照法定程序制定的规范格、价格与性能，则此广告不构成要约的原因是

性文件。（D）o

C.国务院D.要约内容不明确

8、有权利制定地方性法规的主体是（A）。26、某建筑公司分别对两个开发商的建设项目进行

A.设区的市的权利机关投标，但是，在提交标书时不慎将两个标书互相错

9、下列（D）不是工程建设法的特征。投。则此建筑公司的两个标书均不构成要约的原因

D.时代性是（Oo

10、建设法律关系是指，由工程建设法律规范所确C.受要约人不特定

认和调整的，在建设管理和建设协作做成中产生的27、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约，

（A）关系。此要约的生效时间是（B）.

A.权利、义务B.该电子邮件进人乙单位指定的电子邮箱的时间

11、下列（C）不是工程建设法律关系的客体。28.下列情形中，构成承诺的是（D）。

C.债D.甲按某广告给乙汇款购买其建材，乙给甲邮寄了

12、能够引起工程建设法律关系产生、变更、消灭其指定的产品

的是（Oo29.某承包商与材料供应商签订了一个水泥供货合

C.法律事实同，但是合同中没有约定水泥的交货地点，则他们

13、表见代理的法律后果由（B）承担。应该优先采用（D）。

B.被代理人D.补充协商决定交货地点

14、下列关于代理的表述，不正确的是（Oo30.某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定

C.可以实施双方代理交货地点，双方又无法补充协商确定交货地点，而

15、下列（D）不是物权当中所有权的权能。且也无法根据交易习惯确定。则供货商备齐钢材

D.放弃

后，应（D）0

16、下列（A）不属于代理的种类。D.通知发包人自提

A.双方代理

31.甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政

17、垫资条款的效力为（D）。府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1

D.有效

日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2004

18.约定的垫资利息超过中国人民银行规定标准的,年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元

应（D）o/吨，结算时应按照（C）计算。

D.超过部分无效C.2500元/吨

19.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起32.某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格

作出了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款50.下列（D）不是承包人行使法定单方解除权的条

约定不明，则法定的处理方法是（B）o件。

B.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算D.非法转包、违法分包

33.下列关于合同无效的表述中，正确的是（C）o51.建设工程合同解除后（A）结算。

C.以合法形式掩盖非法目的A.应当按照约定

34.下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（D）。52.约定的违约金低于或者高于造成的损失的，当事

D.显失公平的合同人（A）变更。

35.某钢铁厂用更换样品包装和产品标签的方法与A.可以

某建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优53.施工合同纠纷（质量、工程款、工期）的诉讼时

质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失。则该建效为（B）年。

筑公司不可（C）oB.2.0

C.申请法院确认该合同无效54.权利最长保护期限为（D）年。

36.下列（D）不属于合同的生效要件。D.20.0

D.完全行为能力人55.诉讼时效起算时间点为从（A）起计算。

37.勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价A.权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日

在（D）万元人民币以上，属于强制招标投标的规56.工程结算款请求权的诉讼时效从（C）之日开

模标准。始计算。

D.50.0C.应付工程款

38.《招标投标法》规定，投标人不得少于（B）个。57.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约

B.3.0定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按

39.开标由（A）主持，邀请所有投标人参加。照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工

A.招标人程价款的（D）o

40.评标委员会成员总数应当为（B）人以上单数。D.应予支持

B.5.058.一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求,

41.《侵权责任法》规定，建筑物倒塌致人损害的侵对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表

权诉讼，适用（B）归责原则。明已接受的，可以认定为默示。不作为的默示只有

B.过错推定原则在法律有规定或者（A）的情况下，才可以视为意

42.下列（D）不是侵权免责事由。思表示。

D.受损害人无过错A.当事人双方有约定

43.共同危险行为适用《侵权责任法》规定的（A）59.建筑工程的承包人的优先受偿权（B）抵押权

归责原则。和其他债权。

A.过错原则B.优于

44.高空抛物适用《侵权责任法》中的（D）原则。60.建设工程承包人行使优先权的期限为（C）,自

D.公平原则建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工

45.下列（C）不是发包人行使法定单方解除权的之日起计算。

条件。C.6个月

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合61.2013版施工合同示范文本的实施日期是（A）o

强制性标准的A.2013年7月1日

46.下列（D）不是承包人行使法定单方解除权的条62.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后

件。（C28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并

D.非法转包、违法分包说明发生索赔事件的事由。

47.建设工程合同解除后（A）结算。C.28天

A.应当按照约定63.争议评审小组作出的书面决定（B）对双方具

48.约定的违约金低于或者高于造成的损失的,当事有约束力，双方应遵照执行。

人A）变更。B.经合同当事人签字确认后

A.可以64.下列关于法的效力高低的表述不正确的是（D）。

49.下列（C）不是发包人行使法定单方解除权的条D.行政规章的效力低于宪法、法律、行政法规和地

件。方性法规

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合65.关于法的形式，下列表述不正确的是（B）。

强制性标准的B.广义上的法律，泛指《宪法》调整的各类法的规

范性文件C.施工总承包单位将工程主体结构的施工发包给其

66.下列属于行政法规的是（D）。他单位的

D.《建设工程质量管理条例》D.分包单位将其承包的建设工程再分包的

67.下列属于民法商法的是（B）o12.建设工程合同无效的情形有（ABCDE）,

B.公司法A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等

工程监理法律法规（多选题）级的

1、建设工程合同的性质是（BDE）OB.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企

B.有名合同D.诺诚合同E.要式合同业名义的

2、《合同法》中规定的基本原则有（ABCDE）OC.非法转包

A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

D.诚实信用原则E.不损害社会公益原则E.违法分包

3、法律有广狭两层含义，广义的法律是指包括13.下列关于要约撤销的表述中，正确的是（BD）O

（ABCD）在内的一切规范性文件。B.要约生效之后且受要约人承诺之前可以撤销

A.宪法D.撤销通知应在受要约人作出承诺之前到达

B.全国人民代表大会及其常委会制定的法律14.下列情况中，不得撤销的要约包括（ABDE）。

C.国务院制定的行政法规A.要约人约定了承诺期限

D.地方人大制定的地方性法规B.要约人明示要约不可撤销

4、部门规章的效力低于（AB）»D.情形并已为履行合同做了准备工作

A.宪法E.通知在承诺发出之后到达受要约人

B.法律15.A市甲厂与B市乙绿化公司签订了一份买卖合

5、工程建设法律规范的调整对象为（ABC）o同，约定由甲厂供应乙公司苗木1000棵，乙企业

A.工程建设管理关系支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未

B.工程建设协作关系约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应

C.工程建设主体内部劳动关系为（AB）o

6、工程建设法律规范的基本原则有（ABCDE）。A.付款地点为A市

A.确保工程建设质量与安全B.交货地点为A市

B.工程建设活动应当符合国家工程建设安全标准16.甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程

C.遵守法律法规款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，

D.不损害社会公共利益及他人合法权益于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程

E.合法权利受法律保护款。则下列说法正确的有（ABCDE）O

7、法人的成立条件有（ABCD）oA.乙只能以自己的名义行使代位权

A.依法成立B.乙行使代位权的费用应当由甲承担

B.有必要的财产和经费C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限

C.有自己的名称、组织机构和成果D.乙可以直接向丙行使代位权

D.能够独立承担民事责任E.乙必须向法院请求行使代位权

8、债消灭的原因有（ABCDE）O17.14岁的中学生张某擅自与某善意的成年人王某

A.履行B.抵消C.提存D.混同E.免除签订合同转让了自己上学用的电动自行车，则下列

9、垫资利息的支付方式为（AB）o关于此合同的表述中正确的是（CDE）0

A.有约定时支付C.此合同属于效力待定合同

B.无约定时不支付D.王某可催告张某父母确认

10、工程实践中，建设单位（ACE）规避阴阳合同。E.合同被追认前王某可撤销

A.进行合法有效的招标投标18.下列关于合同生效的要件中，正确的是（ABDE）。

C.签补充协议，并备案A.当事人的主体资格要合格

E.重新进行招标投标，并重新签订合同B.当事人的意思表示要真实

11.非法转包的情形有（ABCD）OD.合同不损害社会公共利益

A.总承包人将建设工程分包给不具有相应资质条件E.具备法律要求的合同形式

的单位的20.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循

B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经发包方（ABCD）原则。

的同意，承包人将其承包的部分建设工程交由其他A.公开B.公平C.公正D.诚实信用

单位完成

承包人可以与发包人协议将该工程（BE）,也可以

21.《招标投标法》规定，强制招标投标的项目范围申请人民法院将该工程（），就所得价款优先受偿

包括（ABCDE）OBjfx彳介E推I支：

A.大型基础设施公用事业等关系社会公共利益、公32.除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人

众安全的项目提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担

B.全部使用国有资金投资或者国家融资的项目保。有关支付担保说法正确的是（ABCD）o

C.使用国际组织贷款、援助资金的项目A.支付担保可以采用银行保函的形式

D.使用外国政府贷款、援助资金的项目B.支付担保可以采用担保公司担保的形式

E.部分用国有资金投资或者国家融资的项目C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条

22.法律责任的构成要件有（ABCD）o款中约定

A.有损害事实D.合同可以不约定支付担保。

B.存在违法行为33.除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人

C.损害事实与违法行为之间具有因果关系提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担

D.有过错保。有关支付担保说法正确的是（ABCD）o

23.《侵权责任法》中规定的规则原则有（ABCE）oA.支付担保可以采用银行保函的形式

A.过错原则B.过错推定原则B.支付担保可以采用担保公司担保的形式

C.无过错原则E.公平原则C.支付担保具体的形式由合同当事人在专用合同条

24.发包人行使法定单方解除权的条件有（ABCDE）O款中约定

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的D.合同可以不约定支付担保。

B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的34.应依照法律规定参加工伤保险的单位有

C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的（ABCDE）o

D.非法转包E.违法分包A.发包人B.监理人C.发包人为履行合同聘请的第三

25.《合同法》规定的法定赔偿范围包括（ACE）o方D.承包人E.分包人

A.实际损失C.预期利益35.某施工企业中标省人民医院门诊楼工程项目，工

E.防止损失扩大而支出的合理费用程完成后审计机关对其进行审计，作了审计结论。

26.发包人行使法定单方解除权的条件有对此过程中产生的法律关系，下列说法中正确的是

（ABCDE）o（ABDE）O

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的A.该施工企业与医院之间是民事法律关系

B.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的B.该施工企业与医院之间法律地位平等

C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.审计机关与该施工企业之间是行政法律关系

D.非法转包E.违法分包E.审计机关与该施工企业之间法律地位不平等

28.诉讼时效期限为一年的情形有（ABCD）o36.与工程建设相关的法规的表现形式多种多样，以

A.身体受到伤害要求赔偿的B.延付或拒付租金的下属于与工程建设相关法规的形式的有（ABC）（,

C.出售质量不合格的商品未声明的A.某省人大常委会通过的建筑市场管理条例

D.寄存财物被丢失或损毁的B.建设部发布的注册建造师管理办法

29.承包人因以下（ABDE）事由，请求发包人支付C.某省人民政府制定的招标投标管理办法

工程价款的，不受诉讼时效的限制。

A.承包人未就工程价款与发包人进行结算的

B.工程价款数额尚未确定的

D.发包人收到承包人递交的竣工结算文件后，不及

时审核或者答复的

E.承包人有证据证实发包人故意拖延进行结算的

30.“逾期不结算视为认可结算”的适用条件为

（ABC）o

A.约定结算答复期限

B.约定“逾期不答复视为认可结算”

C.发包人在“结算答复期间”没有答复

31.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告

发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付

的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,

规定的是（D）。

概论-工程监理实务（单项选择题）D.专业队伍办理签证、索赔；实现资料（证据）专

1.下列关于监理的工作内容，表述完整准确的是人管理；

.根据版施工合同示范文本，下列说法不正

（D）o132013

D.三控制，两管理，一协调，履行安全生产管理的确的是（C）,

法定职责C.承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递

2.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；

14.根据2013版施工合同示范文本，下列说法不正

术措施或者专项施工方案是否符合（B）o

B.工程建设强制性标准确的是（Oo

3.总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程C.因发包人违反合同约定造成暂停施工的，发包人

应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误

师代表，其中不正确的是（D）o

D.进行隐蔽工程验收的工期，无须支付承包人合理的利润。

4.施工组织设计审查应包括下列基本内容，其中不15.以下不属于施工机械台班单价组成费用的是

正确的是（D）。（A）o

D.施工图纸符合工程建设强制性标准A.防暑费：

5.《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一16.机械因窝工而闲置时，机械设备台班费可按

定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施（C）计算。

工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负C.租赁费或折旧费

责人、（B）签字后实施。17.根据2013版施工合同示范文本，下列说法正确

B.总监理工程师的是（B）,

6.《建筑工程安全生产管理条例》规定，对达到一B.因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已

定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此

工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合

责人、（B）签字后实施。理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承

B.总监理工程师担；

7.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技18.（A）是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种

方法的计算原则是，以承包商为某项索赔工作所支

术措施或者专项施工方案是否符合（B）o

B.工程建设强制性标准付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。

8.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项A.实际费用法

方案应当由（）组织召开专家论证会。（A）。19.直接费是指直接用于工程的人工费、材料设备费

A.施工单位和（B）。

9.工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措B.施工机械使用费

施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；20.当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向

逾期未改正的，责令停业整顿，并处（A）的罚款;业主提出（B）。

情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。B.工期延长的费用赔偿

A.10万元以上30万元以下21.合同规定的索赔是指承包商所提出的索赔要求,

10.2013版施工合同示范文本通用条款规定：承包在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可

人应在知道或应当知道索赔事件发生后（B）天内，以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。这些在合

向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事同文件中有文字规定的合同条款，被称为（A）。

件的事由；承包人未在前述时间内发出索赔意向通A.明示条款

知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权22.下列表述正确的是（C）。

利。C.工期顺延又称顺延工期，是指由于发包人的原因

B.28.0或其他非承包人的原因造成的工期延误。

11.下列不属于2013版施工合同示范文本通用条款23.下列表述正确的是（A）。

规定的是：（C）。A.只有关键工作延误才必然导致工期延误；非关键

C.承包人应在发出索赔意向通知书后14天内，向监工作延误不一定导致工期延误。

理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔24.某项工作出现进度偏差，此偏差不大于该工作的

理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期,自由时差，则B

并附必要的记录和证明材料；

12.下列不符合2013版施工合同示范文本通用条款B.不影响后续工作

25.某项工作出现进度偏差，此偏差大于该工作的自6.2013版监理规范规定，项目监理机构批准工程延

由时差但不大于该工作的总时差，则（D）.期应同时满足下列条件：（ABC）o

D.不影响总工期A.施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延

26.根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤期。

回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期B.因非施工单位原因造成施工进度滞后。

限应在（C）oC.施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。

C.提交投标文件的截止时间前7.根据FIDIC合同条件的规定，不可抗力是指某种

27.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股异常事件或情况，包括（ACDE）等。

或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动

中标人的说法，正确的是（C）oC.叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人政权，或内战

28.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是D.承包商人员和承包商的其他雇员以外的人员的骚

（C）o动、喧闹、混乱、罢工或停工

C.联合体各方均具备招标文件规定的相应资格条件E.战争军火、爆炸物资、电离辐射或放射性物质引

29.A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总起的污染，但可能固承包商使用此类军火引起的除

承包二级、一级和特级。其中，A和C组成了联合外

体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标8.费用索赔成立的条件如下（必须同时具备）：

文件。下列行为不符合法律规定的有（Oo（ABCD）0

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本

31.关于联合体投标，下列表述中正确的是（Oo的额外支出（费用增加）。

C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不

32.下列（C）不属于投标人之间串通投标。属于承包人的原因。

C.招标人明示或者暗示投标人压低价格C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不

33.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列属于承包人应当承担的风险；

（D）oD.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通

D.使用国家政策性贷款的项目知和索赔报告。

工程监理实务（多项选择题）9.关于施工索赔的特征，下列说法中不正确的是

1.相关服务是指工程监理单位受建设单位委托，按（ABCD）o

照建设工程监理合同约定，在建设工程（ABD）等A.与工程签证是双方法律行为的特征不同，工程索

阶段提供的服务活动。赔不是双方协商一致的结果，而是单方主张权利的

A.勘察B.设计D.保修要求。

2.项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足B.与工程签证涉及的利益已经确定的特点相比，工

下列条件（ABC）»程索赔涉及的利益尚待确定，是一种期待权益。

A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔C.工程签证的内容已经确定，签证可直接作为结算

B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工的依据；而工程索赔存在三种结果。

合同约定D.对于工程签证而言，工程签证前的有关书面或口

C.索赔事件造成施工单位经济损失头证据的取得与保管并不重要；而工程索赔是单方

3.以下属于专家论证项目的有（ABC）。面提出的权利主张，必须依赖于证据予以证实，这

A.深基坑B.地下暗挖工程C.高大模板工程些证据不仅包括实体证据还包括程序证据。

4.工程监理单位和监理工程师应当按照（ABCE）实10.索赔报告的组成内容包括（ABCD）»

施监理。A.总论B.合同引证C.索赔费用、工期的计算

A.法律B.法规C.工程建设强制性标准E.工程合同D.索赔证据

5.2013版监理规范规定，项目监理机构批准施工单11.工期索赔成立的条件如下（必须同时具备）：

位费用索赔应同时满足下列条件：（ABE）O（ABCD）o

A.施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索A.与合同对照，事件已造成了直接工期损失（工期

赔。延误或工期延长）。

B.索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工B.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不

合同约定。属于承包人的原因。

E.索赔事件造成施工单位直接经济损失。C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不

属于承包人应当承担的风险；

D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通合同-项目监理合同管理（单项选择）

知和索赔报告。1.有关监理的“附加工作酬金”，下列说法正确的

12.关键线路与关键工作的确定方法有（ABC）o是（A）o

A.观察法B.计算总时差法C.标号法A.除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行

13.根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况

情形应按废标处理的有（BE与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工

B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点作时间、工作内容应视为附加工作。

E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议2.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包情形

14.按《中华人民共和国招标投标法》相关规定，以中，不属于违法分包的是（A）

下说法正确的是（DE）。A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建

D.评标结束后，招标人最迟应当在投标有效期结束设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完

日30个工作日前确定中标人成

E.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3.甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型

30日之内按规定订立书面合同建筑工程的施工，关于该联合体承包行为的说法，

15.甲建筑单位和乙建筑单位组成一个联合体投标,正确的是（Oo

在合同的履行过程中，由于甲施工单位的过失，造C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责

成了业主30万元的损失。就此，建设单位（ACE任

A.可以要求甲单位赔偿全部损失4.我国工程总承包主要的方式不包括下列

C.可以要求甲赔偿10万元的经济损失（D）o

E.可以要求甲乙各赔偿15万元D.设计施工监理总承包

16.下列（CE）不属于投标人之间串通投标。5.下列建设工程承包行为违反《建筑法》规定的

C.招标人明示或者暗示投标人压低价格是（C）o

E.投标人以低于成本的报价竞标C.分包人将其承包的工程再次进行分包

6.关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限

内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确

的是（A）o

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

7.发包人要求甩项竣工的，承包人应予协助和配

合，合同当事人应签订（B）0

B.甩项竣工协议

8.合同审查工作，特别是补充协议的签署应慎重。

有关“补充协议”的说法正确的为（D）o

D.在不违反法律、行政法规的强制性规定的情况

下，补充协议的效力高于原合同

9.除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到

竣工结算申请单后（A）天内完成核查并报送发包

人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结

算申请单后（）天内完成审批，并由监理人向承

包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

A.14天，14天

12.下列（C）不属于投标人之间串通投标。

C.招标人明示或者暗示投标人压低价格

13.使用国有资金投资的项目范围，不包括下列

（D）o

D.使用国家政策性贷款的项目

14.2013版施工合同示范文本的实施日期是（A）o

A.2013年7月1日

15.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后

（28）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说

明发生索赔事件的事由。30.抵押与质押的区别主要在于（C）o

C.28天C担保财产是否转移占有

16.争议评审小组作出的书面决定（B）对双方具31.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又

有约束力，双方应遵照执行。可以用第三人的财产作担保的方式是（D）。

C.任何情况下都D.质押

17.根据《招标投标法》，投标人补充，修改或者撤32.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担

回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期保时，（D）。

限应在（C）oD.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承

C.提交投标文件的截止时间前诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

18.根据《招标投标实施条例》，非国有资金占控股33.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应

或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定由（A）的人民法院管辖。

中标人的说法，正确的是（C）oA.工程所在地

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人34发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时,如果

19.关于投标联合体资格条件的说法，正确的是仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由（D）鉴定

（C）o部门鉴定。

C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条D当事人约定的

件35.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材,但

21.分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，

错误指令而返工并造成损失。对此损失（C）o与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B）o

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款

义向工程师递交索赔报告36.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价

22.按照FIDIC《施工合同条件》规定，因非承包商款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按

原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（O的顺序履行。

（A）签发接收证书。C补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的

A.本该进行检验日市场价格

23.按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分37.依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不

包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行能按期开工，（C）后推迟开工日期。

为时，（D）oC.应经工程师批准

D.应由指定分包商直接对业主承担责任38.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施

24.按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师工合同示范文本的规定，如果是（A）o

的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包A发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包

商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生人承担相应费用

的费用由（C）o39.施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞

C.承包商自行承担后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施

25.在《建设工程委托监理合同（示范文本）》中，后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误

纲领性的法律文件是（A）0的责任应由（B）承担。

A.建设工程委托监理合同B.承包人

26.某监理合同中，出现了“需遵守XX市地方性标40.依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在

准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在工程竣工（A）»

（D）中。A.验收后由发包人负责

D.建设工程委托监理合同专用条件41.某工程项目施工过程中,承包人运料车由于公共

27.在监理合同履行过程中,发生不可抗力导致施工道路断路不能向工地运送材料,致使工期拖延5天,

被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包

监理准备工作属于（B）o人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于（C）o

B.额外工作C.默示索赔

28.监理合同的有效期是指（C）o42.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的

C.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日28天内，承包人应向工程师递交（B）o

29.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行,B.索赔意向通知

订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（D）043.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商

D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效的索赔报告时，对因（O提出的索赔，不应计入

利润损失补偿。

C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作7.下列（CE）不属于投标人之间串通投标。

44.工程师直接向分包人发布了错误指令,分包人经C.招标人明示或者暗示投标人压低价格

承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返E.投标人以低于成本的报价竞标

工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人8.除专用合同条款另有约定外，发包