2026年工程现场签证审核题库及答案

2026年工程现场签证审核题库及答案一、单项选择题1.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2023，承包人应在签证事件发生后（）内提交现场签证报告，发包人逾期未审核也未提出异议的视为认可。A.3dB.7dC.14dD.28d答案：B解析：2023版清单计价规范明确规定，签证事件发生后7d内承包人需提交签证报告，发包人应在48h内完成审核，逾期未回复视为认可签证内容。2.下列现场签证文件中，具备法律效力可作为结算依据的是（）。A.仅加盖施工单位公章的签证单B.有发包人授权代表、总监理工程师共同签字并加盖双方项目章的签证单C.仅有监理工程师签字的签证单D.发包人现场代表口头同意未补签书面文件的签证答案：B解析：现场签证生效的法定要件是需经发承包双方授权的现场代表、监理单位授权的总监理工程师（实行监理的项目）共同签字并加盖双方认可的项目公章，单方签字、口头承诺均不具备法律效力。3.某签证涉及新增C15砼垫层项目，合同无相同或类似子目，招标控制价中该子目综合单价为118元/m³，承包人报价浮动率为7%，该签证的综合单价应为（）元/m³。A.109.74B.118C.112.1D.126.26答案：A解析：无相同类似子目的签证单价，应按招标控制价对应子目结合承包人报价浮动率计算，即118×(1-7%)=109.74元/m³。4.下列签证事件中，发包人应予以驳回的是（）。A.发包人要求承包人完成合同外零星绿化工程产生的费用B.设计变更导致已完墙体拆除产生的返工费C.施工单位为赶进度自行调整模板支护方案产生的额外费用D.甲供材延误进场导致的施工人员窝工费答案：C解析：施工单位自行调整施工方案属于自身管理决策范畴，对应的费用增加属于承包人应承担的风险，签证不予认可。5.下列资料中，不属于现场签证必须附带的佐证材料的是（）。A.带时间戳的现场影像资料B.工程量实测实量记录C.施工单位内部领料单D.相关设计变更、工作联系单答案：C解析：施工单位内部领料单属于内部管理资料，无发包人签字确认的不能作为签证有效佐证，其余三项均为签证必备支撑材料。6.某项目合同约定单项签证费用低于2500元的不调整合同价款，现发生签证事件涉及费用2380元，下列说法正确的是（）。A.按2380元计入结算B.按2500元计入结算C.不计入合同价款D.双方协商确定金额答案：C解析：签证计价优先遵从合同约定，低于约定阈值的小额签证发包人可不予计价。7.某签证涉及人工窝工90工日，合同约定窝工补偿标准为当地定额人工单价的60%，当地定额人工单价为145元/工日，承包人投标人工单价为175元/工日，该签证的窝工费总额为（）元。A.7830B.9450C.13050D.15750答案：A解析：窝工费有合同约定的从其约定，约定按定额人工单价比例核算的，不得采用投标人工单价计算，因此总额为90×145×60%=7830元。8.根据住建部2024年发布的《建设工程现场签证管理导则》，单项经济签证费用超过（）的，必须经发承包双方注册造价工程师签字并加盖执业章后方可生效。A.1万元B.3万元C.5万元D.10万元答案：B解析：导则明确规定，单项费用3万元及以上的经济签证需注册造价工程师签字盖章确认，否则不得作为结算依据。9.承包人提交的签证报告仅记载了事件发生原因，未附工程量计算依据，发包人审核时应（）。A.直接驳回B.按经验估算工程量后审核C.要求承包人3d内补充完整资料后再审核D.视为认可承包人报送的工程量答案：C解析：签证资料不全的，发包人有权要求承包人在规定时限内补充佐证材料，资料完整后再开展审核工作。10.某签证事件同时涉及工期顺延和费用增加，承包人仅提交了费用补偿申请，未提及工期诉求，下列说法正确的是（）。A.默认承包人同时主张工期顺延B.视为承包人放弃工期顺延的权利C.发包人应主动核实工期顺延时长并确认D.承包人可在结算时补充申请工期顺延答案：B解析：清单计价规范明确规定，承包人提交签证申请时应明确全部诉求，仅主张费用未提工期的，后续不得再就同一事件主张工期顺延。二、多项选择题1.现场签证的审核原则包括（）。A.时效性原则B.实事求是原则C.合同优先原则D.权责一致原则E.最大让利原则答案：ABCD解析：签证审核应秉持公平公正立场，不得强制要求承包人不合理让利，E选项错误，其余四项均为法定审核原则。2.下列签证事件中，发包人应予认可的有（）。A.发包人要求承包人完成合同外临时围挡搭设产生的费用B.设计变更导致已完管线拆除产生的返工费C.常规雨季施工导致的现场排水费用D.甲供材进场检测不合格，承包人二次转运产生的费用E.施工机械故障导致的停工损失答案：ABD解析：常规雨季属于施工单位可预见的风险，费用已包含在冬雨期施工增加费中，C选项不予认可；施工机械故障属于承包人自身责任，E选项不予认可。3.下列材料中，属于签证有效佐证材料的有（）。A.带时间戳的现场施工影像资料B.发包人现场代表签字的工程量实测记录C.施工单位单方记录的施工日志D.监理单位下发的工作联系单E.第三方检测机构出具的质量检测报告答案：ABDE解析：施工单位单方记录的施工日志无发承包双方签字确认的，不能作为签证有效佐证，C选项错误。4.审核签证费用时，下列做法正确的有（）。A.合同中有相同子目的，按合同相同子目单价计算B.合同中有类似子目的，参照类似子目调整后计算C.无相同类似子目的，直接按承包人报送的单价计算D.措施费签证的计算需符合合同约定的措施费调整规则E.规费和税金按国家规定计取，不得下浮答案：ABDE解析：无相同类似子目的，应按招标控制价对应子目结合承包人报价浮动率计算，或由双方协商确定单价，不得直接认可承包人报送的单价，C选项错误。5.下列关于签证时效性的说法正确的有（）。A.承包人逾期提交签证报告的，发包人有权不予认可B.发包人收到签证报告后48h内未审核也未提出异议的，视为认可C.签证事件持续发生的，承包人应每隔7d提交中间报告，事件结束后7d内提交最终报告D.发包人可以内部审核流程未走完为由拖延签证确认E.签证可在竣工结算时一并提交，无需提前上报答案：ABC解析：发包人不得以内部流程为由拖延签证审核，D选项错误；签证需在事件发生后约定时限内上报，结算时补报的发包人有权不予认可，E选项错误。6.下列情形的签证应予以驳回的有（）。A.签证内容与合同约定的承包人风险范围重合B.签证签字人未取得发承包双方书面授权C.签证工程量与实测值偏差超过6%D.签证事件是因承包人未按规范施工导致的返工费用E.签证仅涉及工期顺延不涉及费用答案：ABD解析：工程量与实测值偏差过大的应按实测值调整，并非直接驳回签证，C选项错误；符合要求的工期顺延签证应予认可，E选项错误。7.审核窝工费用时，下列说法正确的有（）。A.人工窝工费不得计取管理费和利润B.自有机械窝工按台班折旧费计算C.租赁机械窝工按租赁合同约定的租金计算D.窝工期间的现场管理人员工资不得计入窝工费E.窝工费可按规定计取规费和税金答案：ABCE解析：窝工期间的现场管理人员工资属于窝工损失范畴，符合合同约定的可计入窝工费，D选项错误。8.下列签证可作为竣工结算有效依据的有（）。A.经发承包双方签字盖章确认的签证B.经仲裁机构生效裁决确认的签证C.仅有监理单位签字的签证D.承包人有充分证据证明发包人默示认可的签证E.无任何签字盖章的承包人报送签证单答案：ABD解析：仅有监理签字无发包人确认的签证无效，C选项错误；无签字盖章的签证不具备法律效力，E选项错误。三、判断题1.现场签证只要有双方签字即可直接作为结算依据，无需再次审核真实性。答案：错解析：结算阶段仍需对所有签证的真实性、合法性、有效性进行复核，核对佐证材料是否齐全、签字人员是否具备授权，避免虚假签证。2.承包人在签证事件发生后第9天提交签证报告，发包人必须受理。答案：错解析：按规范要求签证需在事件发生后7d内上报，逾期提交的发包人有权不予受理。3.签证涉及的工程量必须经双方现场实测实量确认，不得仅凭估算确定。答案：对解析：签证工程量需坚持实测实量原则，确保数据真实准确，杜绝虚增工程量。4.发包人现场代表的口头指令，承包人执行后补报签证的，发包人必须认可。答案：错解析：口头指令需在48h内补签书面确认文件，未补签的发包人有权不予认可。5.合同约定的安全文明施工费范围内的工作内容，发包人可以另行签证增加费用。答案：错解析：安全文明施工费为不可竞争费，常规范围内的内容不得另行签证，仅发包人要求增加的超出合同约定范围的安全文明措施可办理签证。6.签证单上的签字人只要是发包人现场工作人员，无论是否有授权均有效。答案：错解析：签证签字人必须是发承包双方书面授权的现场代表，无授权人员签字的签证无效。7.签证涉及的新增子目无相同类似报价的，承包人报送的单价经发包人造价工程师审核确认后可作为计价依据。答案：对解析：无相同类似子目的单价，双方协商一致后经双方造价人员确认即可生效。8.异常恶劣气候导致的人员窝工费用，发包人应予签证补偿。答案：错解析：异常恶劣气候导致的人员窝工损失属于承包人应承担的风险，发包人仅需顺延工期，不予补偿窝工费用。9.签证内容与设计变更单重复的，应按设计变更计算费用，不得重复计价。答案：对解析：签证与设计变更、工作联系单内容重复的，不得重复计量，仅按优先级更高的文件计算一次费用。10.签证资料存在涂改的，该签证一律无效。答案：错解析：签证涂改处经双方签字盖章确认的仍然有效，未经确认的涂改内容无效，并非整份签证一律无效。四、案例分析题1.某住宅项目2026年3月开工，合同约定采用工程量清单计价，签证事件发生后7d内上报，单项签证费用低于3000元的不予调整。事件1：2026年5月12日发包人下发设计变更通知，要求将1#楼外墙保温厚度从5cm调整为7cm，承包人于5月22日提交该变更对应的签证报告，要求增加费用28000元，附带设计变更通知单、工程量计算书。事件2：2026年6月8日当地突发百年一遇暴雨，属于合同约定的异常恶劣气候，导致承包人现场临时围挡倒塌，修复费用12000元，现场堆放的承包人采购的保温材料泡水损失8000元，承包人人员窝工150工日，窝工费按120元/工日计算合计18000元，承包人于6月14日提交签证报告，要求顺延工期7d，补偿费用38000元。事件3：2026年7月发包人要求承包人在施工现场额外搭建临时休息室供发包人现场管理人员使用，承包人完成后于7月10日提交签证报告，要求费用2800元，附带实测工程量记录、影像资料。请逐一审核上述三项签证，说明是否认可并给出理由。答案：事件1：签证不予认可。理由：合同约定签证需在事件发生后7d内上报，设计变更5月12日下发，承包人5月22日提交已超出时效要求，发包人有权不予认可。事件2：工期顺延7d的诉求予以认可，理由：百年一遇暴雨属于异常恶劣气候，为发包人应承担的工期风险，工期应予顺延；费用诉求全部不予认可，理由：临时围挡属于安全文明施工费中的临时设施，修复费用由承包人自行承担；承包人采购的材料保管责任由承包人承担，泡水损失自行承担；异常恶劣气候导致的人员窝工损失属于承包人风险，发包人不予补偿。事件3：签证不予认可。理由：合同约定单项签证费用低于3000元的不予调整，该签证费用2800元低于约定阈值，不计入合同价款。2.某市政道路项目合同约定：无相同类似子目时按招标控制价相应子目下浮6%计算，人工窝工费按定额人工单价135元/工日的70%计算，自有机械窝工按台班折旧费的80%计算，租赁机械按实际租金的90%计算，规费税金合计按9.8%计取。事件：2026年8月15日因发包人负责的地下管线交底错误，导致承包人已施工的120m污水管线全部挖除重新施工，事件持续3d，承包人报送费用如下：①已完管线拆除费用：报送综合单价88元/m，招标控制价中拆除子目综合单价为82元/m；②重新施工的污水管线费用：合同有相同子目，综合单价415元/m；③人工窝工60工日，按投标人工单价180元/工日计算；④自有挖掘机窝工3台班，按台班单价2450元/台班计算，该机械台班折旧费为1220元/台班；⑤租赁破碎机窝工2台班，租赁合同约定