2027年融资租赁合同（飞机租赁配套）

2027年融资租赁合同（飞机租赁配套）1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国国际航空租赁有限公司，注册地址位于北京市朝阳区东三环中路甲6号，法定代表人：张伟，联系电话甲方是一家经中国商务部批准设立的专业从事飞机融资租赁业务的股份有限公司，拥有丰富的航空租赁经验和雄厚的资金实力。甲方在全球范围内为航空公司、航空租赁公司及企业客户提供飞机融资租赁服务，致力于通过灵活的租赁方案满足客户的航空资产配置需求。根据甲方业务发展需要，甲方拟通过融资租赁方式引进一架波音737-800ER型飞机，用于补充甲方航空运输市场的机队规模。为满足该架飞机的采购需求，甲方与乙方达成本合同项下的融资租赁交易，乙方同意按照本合同约定向甲方出售并出租该架飞机，甲方同意按照本合同约定承租该架飞机并支付租金。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：全球航空设备有限公司，注册地址位于美国加利福尼亚州洛杉矶市比佛利山庄大道88号，法定代表人：JohnSmith，联系电话：+1-310-98765432。乙方是一家全球领先的航空设备制造商和供应商，专注于高端商用飞机的研制、生产和销售，拥有完整的飞机供应链体系和技术研发能力。乙方在全球航空市场享有盛誉，与多家国际知名航空公司和租赁公司建立了长期稳定的合作关系。根据市场需求，乙方已成功研制并交付多架波音737-800ER型飞机，并具备持续稳定供货的能力。为拓展中国航空租赁市场业务，乙方同意按照本合同约定向甲方出售并出租一架波音737-800ER型飞机，甲方亦同意按照本合同约定承租该架飞机并支付租金。双方基于长期合作共赢的原则，经友好协商一致，达成本合同项下的融资租赁交易。

合作背景：

本合同项下的飞机租赁交易基于以下背景：随着全球航空业的快速复苏和市场竞争的加剧，航空公司对飞机机队规模扩张和更新换代的需求日益增长。甲方作为中国领先的航空租赁公司，在市场扩张过程中需要补充新的飞机资产以提升运力配置能力。乙方作为全球知名的飞机设备制造商，具备先进的生产技术和稳定的供应链管理能力，能够满足甲方对飞机质量和交付时效的要求。基于双方在航空租赁领域的专业优势和市场资源，双方决定通过本合同项下的融资租赁方式实现飞机资产的交易和租赁，以促进甲方业务发展需求，同时为乙方拓展中国市场业务提供合作机会。本合同项下的飞机采购和租赁交易符合双方的战略发展方向，且已获得各自内部决策机构的批准，具备充分的法律和商业可行性。双方基于平等互利、诚实信用的原则，通过本合同约定明确双方的权利义务，确保交易顺利履行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方（中国国际航空租赁有限公司）通过融资租赁方式引进一架波音737-800ER型飞机的购买与租赁关系，并约定双方在交易过程中的权利与义务。具体内容涉及飞机的出售、购买、交付、租赁、维护、保险、税务处理、租金支付、合同终止及后续处理等事宜。甲方购买并租赁该架飞机，用于补充其航空运输市场的机队规模，满足市场运营需求；乙方作为飞机的出售方和出租方，负责按照合同约定将该架飞机出售并出租给甲方，确保飞机的合法权属转移至甲方，并监督飞机的合理使用。双方通过本合同确立合法、合规、高效的交易框架，确保飞机租赁业务的顺利开展，促进双方在航空租赁领域的长期合作。

第二条定义

1.**融资租赁**：指甲方向乙方购买飞机，同时乙方将该飞机出租给甲方使用的交易形式，甲方支付租金，乙方保留飞机所有权，但甲方享有占有、使用和收益权。

2.**飞机**：指本合同项下乙方出售并出租给甲方的波音737-800ER型飞机，其具体技术参数和型号以双方签署的飞机购买合同和技术规格书为准。

3.**租金**：指甲方根据本合同约定向乙方支付的飞机租赁费用，包括本金和利息，具体计算方式和支付期限以本合同附件二为准。

4.**租赁期限**：指本合同项下甲方租赁飞机的期限，自飞机交付之日起至合同终止时止，具体期限以本合同附件一为准。

5.**保险**：指为飞机购买的商业保险，包括机身险、第三者责任险等，保险责任范围和投保要求以双方签署的保险协议为准。

6.**维护**：指对飞机进行的定期检查、保养和维修，具体标准和费用承担以双方签署的维护协议为准。

7.**合同终止**：指本合同因约定的租赁期限届满、提前终止或其他法定情形而终止，后续处理方式以本合同约定为准。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方的权力：甲方有权要求乙方按照合同约定交付符合技术规格的飞机，并确保飞机的合法权属转移至甲方；甲方有权在租赁期限内占有、使用和收益该架飞机，用于自身的航空运输业务；甲方有权要求乙方提供飞机的必要技术支持和售后服务；甲方有权在合同约定的范围内对飞机进行改装或添置设备，但需事先征得乙方书面同意。

（2）甲方的义务：甲方应按照本合同约定按时足额支付租金，并承担租赁期间的飞机使用成本，包括燃油费、机场使用费、维修费等；甲方应合理使用飞机，遵守相关航空法规和操作规程，确保飞机安全运行；甲方应承担飞机的保险费用，并确保保险持续有效；甲方应在合同终止时按照约定返还飞机，并确保飞机处于可交付状态，包括完成必要的维修保养和清偿相关债务。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方的权力：乙方有权要求甲方按照合同约定支付租金，并享有对飞机的所有权；乙方有权监督甲方对飞机的使用情况，确保飞机不被用于非法目的；乙方有权要求甲方提供必要的飞机使用信息和技术配合，以便进行保险和维护管理；乙方有权在合同约定的范围内对飞机进行技术改造或升级，但需事先征得甲方书面同意。

（2）乙方的义务：乙方应按照本合同约定将该架飞机出售并出租给甲方，确保飞机的合法权属转移至甲方，并提供完整的权属证明文件；乙方应确保交付的飞机符合技术规格和质量标准，并承担因飞机质量问题导致的损失；乙方应提供必要的飞机维护和技术支持，并确保飞机处于良好的运行状态；乙方应协助甲方办理飞机的注册、适航和保险等手续，并承担相关费用；乙方应在合同终止时按照约定收回飞机，并确保飞机的残值评估和处置符合合同约定。

第四条价格与支付条件

飞机的购买总价格（以下简称“飞机价格”）为壹亿零伍佰万美元（USD105,000,000.00），该价格已包含飞机的购置成本、税费及其他与飞机出售相关的直接费用。甲方应按照本合同约定向乙方支付该飞机价格。支付方式采用分期付款，具体支付计划如下：合同生效后三十日内支付飞机价格的20%作为首付款；飞机交付给甲方并完成所有权转移手续后三十日内支付飞机价格的30%；剩余50%的飞机价格作为尾款，于租赁期限届满前十二个月支付完毕。所有支付均以美元计价，通过银行转账方式支付至乙方指定的银行账户，账户信息如下：BankName:GlobalAviationEquipmentCo.,Ltd.;AccountName:JohnSmith;AccountNumber:XXXXX;SWIFTCode:GALEXXX。甲方支付款项应明确标注对应支付阶段和合同编号。任何因汇率变动产生的风险由甲方承担，乙方不承担任何因汇率波动对支付金额产生的影响。甲方应确保支付款项的合法来源，并承担因支付产生的所有税费。

第五条履行期限

本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效，有效期为自合同生效之日起至租赁期限届满且所有合同义务履行完毕之日止。本合同项下的飞机租赁期限为十年，自飞机实际交付给甲方并完成所有权转移手续之日起计算。关键时间节点包括：合同生效后六十日内，双方应完成飞机购买合同和租赁合同的签署；首付款支付后九十日内，乙方应完成飞机的交付准备；首付款支付后一百八十日内，乙方应将飞机交付给甲方，并完成所有权转移登记手续；租赁期限届满前十二个月，甲方应开始支付尾款；租赁期限届满后三十日内，甲方应返还飞机，并完成所有必要的交接手续。任何一方未按本条约定的时间节点履行义务，应按本合同第六条约定承担违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本合同第四条约定按时足额支付任何一期租金，每逾期一日，甲方应按当期应付未付租金的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部未付租金及违约金，同时甲方还应承担因乙方解除合同而产生的所有损失。

（2）若甲方未按本合同第五条约定的时间节点完成付款或提供必要文件，每逾期一日，甲方应按当期应付未付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过六十日，乙方有权解除合同，并要求甲方支付全部未付金额及违约金，同时甲方还应承担因乙方解除合同而产生的所有损失。

（3）若甲方未按本合同第一条约定合理使用飞机，导致飞机损坏或发生事故，甲方应承担全部维修费用和损失，并按本合同约定支付租金。若损坏或事故由第三方责任造成，甲方应及时通知乙方并协助处理，但甲方仍需承担因延误产生的相关费用。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按本合同第五条约定的时间节点交付飞机，每逾期一日，乙方应按当期应付未付金额的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过九十日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部款项及违约金，同时乙方还应承担因甲方解除合同而产生的所有损失。

（2）若交付的飞机存在质量问题或不符合合同约定的技术规格，乙方应负责免费维修或更换，并承担相关费用。若乙方未能在合理期限内完成维修或更换，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部款项及违约金，同时乙方还应承担因甲方解除合同而产生的所有损失。

（3）若乙方未按本合同约定提供必要的飞机维护和技术支持，导致飞机无法正常运行，乙方应承担全部维修费用和损失，并按本合同约定退还部分租金。若延误超过三十日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部款项及违约金，同时乙方还应承担因甲方解除合同而产生的所有损失。

3.违约金上限：双方约定的违约金总额不得超过本合同飞机价格的10%。若违约金不足以弥补守约方的实际损失，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失和间接损失。

4.不可抗力：若因不可抗力导致本合同无法履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取措施减少损失。不可抗力消除后，双方应继续履行合同义务。

5.争议解决：若双方发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向飞机交付地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、战争、恐怖袭击、政府行为（如征收、征用、禁运）、法律变化、疫情及其防控措施等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响合同履行的，视为持续不可抗力。

2.责任免除：若任何一方因不可抗力事件导致无法履行或无法完全履行本合同项下部分或全部义务，该方不应承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后十日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除合同。若不可抗力事件持续超过六十日，双方均有权单方面解除合同，并互不承担违约责任。解除合同后，双方应相互返还已收到的款项和财产，并按实际履行情况结算费用。因不可抗力导致的损失，除本合同另有约定外，双方互不承担责任，但应采取措施防止损失扩大。

3.不可抗力证明：本条所述的不可抗力证明文件包括但不限于政府公告、法院判决、公证文书、保险理赔证明等。提供方应尽快将证明文件送达另一方，并承担相关费用。若一方对不可抗力事件的存在或影响有争议，应提交第三方机构进行鉴定，鉴定费用由争议方承担。

4.不可抗力解除的效力：本合同因不可抗力解除后，双方应妥善处理合同终止事宜，包括飞机的返还、保险的终止、费用的结算等。若不可抗力事件消除，双方应恢复履行合同义务，已解除的合同条款应自动失效。

第八条争议解决

1.协商：本合同项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，双方应指定专门联系人负责协商事宜，并争取在合理期限内达成书面协议。若协商在不可抗力事件消除后三十日内未能解决，双方应考虑其他争议解决方式。

2.调解：若协商未能解决争议，双方可共同委托第三方调解机构进行调解。调解机构的选择由双方协商确定，调解费用由双方平均承担。调解协议达成后，应签署书面协议并具有合同效力。若调解不成，双方应继续通过仲裁或诉讼方式解决争议。

3.仲裁：若双方未能通过协商或调解解决争议，任何一方均有权将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为飞机交付地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，若双方均有责任，则按比例分担。

4.诉讼：若双方未选择仲裁方式解决争议，任何一方均有权向飞机交付地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼应遵守中国的法律法规，法院的判决对双方均有约束力。诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他项下的义务，不应因此影响合同的正常执行。

5.争议解决原则：双方在争议解决过程中应遵守诚实信用原则，提供真实、完整的信息和证据，并配合对方处理争议事宜。争议解决过程中产生的所有费用，包括律师费、仲裁费、诉讼费等，由败诉方承担，若双方均有责任，则按比例分担。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式作出，并通过专人递送、挂号信、电子邮件或传真等方式送达。通知的送达地址如下：甲方地址：北京市朝阳区东三环中路甲6号；乙方地址：美国加利福尼亚州洛杉矶市比佛利山庄大道88号。任何一方变更通知地址，应提前三十日书面通知另一方。以专人递送方式发出的通知，于送达人将通知交付给收件人时视为送达；以挂号信方式发出的通知，于寄出后十五日视为送达；以电子邮件方式发出的通知，于邮件进入收件人电子邮箱时视为送达；以传真方式发出的通知，于传真发送成功时视为送达。任何一方收到通知后，应确认收到，并采取必要措施确保通知内容得到履行。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件方为有效。任何口头承诺或约定均不构成合同变更。合同变更不得违反中国法律法规及本合同其他条款的约定。若合同变更导致一方产生额外费用或承担额外风险，该方有权要求另一方补偿或分担。

3.分包：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将本合同项下的任何义务分包给第三方。分包行为必须符合本合同的约定，并确保分包方的履约能力符合要求。若分包方未能履行义务，由分包方承担责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。

4.转让：未经另一方事先书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。转让行为必须符合本合同的约定，并确保受让方的履约能力符合要求。若转让行为违反本合同约定，转让无效，并由此产生的后果由转让方承担责任。

5.合同终止：本合同在以下情况下终止：（1）租赁期限届满，甲方支付完所有租金并返还飞机；（2）双方协商一致解除合同；（3）一方严重违约，导致合同目的无法实现；（4）因不可抗力导致合同无法履行。合同终止后，双方应结清所有款项，返还所有财产，并按照本合同约定处理后续事宜。

6.适用的法律：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决