一级建造师之一建矿业工程实务试题及答案二

一级建造师之一建矿业工程实务精选试题及答案二

单选题（共60题）1、独头巷道支架撤换工作的正确做法是()。A.由里向外逐架进行B.由外向里逐架进行C.告知工作面掘砌施工人员D.先做好撤换支架的加固工作【答案】B2、钢结构采用焊接方法施工的缺点是（）。A.加工方便B.构造复杂C.刚度小D.焊缝附近的钢材因焊接的高温作用而形成热影响区，造成局部材质变脆【答案】D3、关于巷道施工安全规定说法错误的是（）。A.距掘进工作面10m内的架棚支护，在爆破前必须加固B.对爆破崩倒、崩坏的支架，人员进入工作面必须躲避C.由下向上施工25o以上的斜巷时，必须将溜矸（煤）道与人行道分开D.斜井内人行道一侧，每隔30∽50m设一躲避硐【答案】B4、有关矿产资源属性的相关说法，正确的是（）。A.国家保障矿产资源的合理开发利用B.省级以上政府行使矿产资源的所有权C.地面以上的资源归土地所有者D.矿产资源所有权依附于其土地所有【答案】A5、造成水泥体积安定性不良的一个原因是水泥中掺入了过量的()。A.粉煤灰B.石膏C.火山灰D.矿渣【答案】B6、斜井从明槽进入暗挖段的（）部位宜与明槽部分的永久支护同时施工。A.1-3mB.1-5mC.1-6mD.1-8m【答案】A7、矿业工程施工项目管理中，可为成本计划的编制提供依据的是()。A.成本控制B.成本预测C.成本核算D.成本定额【答案】B8、着重于施工方案内容、总工期和投资概算内容的单项工程施工组织设计，应在（）编制完成。A.合同签订前完成B.合同签订后完成C.招投标前完成D.招投标后完成【答案】C9、煤矿巷道锚索安装深度设计为6m，则其施工安装的有效深度应不小于()m。A.5.1B.5.4C.5.7D.5.5【答案】C10、工作面施工防尘，一般不采用的方法是（）。A.冲洗岩壁B.湿式钻眼C.水炮泥D.矸石浸水【答案】D11、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在()起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。A.主爆区之后B.主爆区之前C.保留区之后D.保留区之前【答案】B12、正铲挖土机的挖土特点是（）A.前进向上，强制切土B.后退向下，强制切土C.后退向下，自重切土D.直上直下，自重切土【答案】A13、关于水玻璃的说法，错误的是()。A.水玻璃具有良好的粘结性能和很强的耐酸腐蚀性B.水玻璃具有良好的耐热性能C.水玻璃在空气中具有快硬性D.水玻璃硬化时具有阻止水分在材料中渗透的作用【答案】C14、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高()。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A15、对于一般建筑工程，检验验收的最早环节是（）。A.分项工程检验验收B.分部工程检验验收C.每工序或每作业循环的自检D.检验批检验验收【答案】C16、关于费用索赔目的，错误的是（）。A.弥补承包工程中所发生的损失费用B.弥补已经为工程项目所支出的额外费用C.取得已付出的劳动报酬D.获得未来可能将要发生的额外费用【答案】D17、基坑土方开挖时，安全措施不妥当的是（）。A.土方开挖时，应防止附近已有建筑物发生下沉和变形B.基坑周边的堆载不得超过设计荷载的限制条件C.土方开挖完成后应立即封闭D.开挖基坑时应一次挖全深【答案】D18、关于井田范围内进行联系测量的做法，正确的是（）。A.联系测量工作前必须先设置好近井点、高程基点等测点B.矿井定向应采用几何定向方法C.联系测量应在误差不超限的条件下一次性独立完成D.斜井导入高程宜通过水准测量来完成【答案】A19、一个成熟的工艺，应包括（）的内容。A.作业时间长短B.成品保护与使用要求C.人员技术等级D.机具设备折旧【答案】B20、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷B.个人防护C.封闭热源D.通风【答案】D21、可提高混凝土抵抗体积变形的措施有（）。A.选择品质优良的硅酸盐水泥B.采用速拌、速浇、速搅的措施C.提前拆模，加快降温速度D.混凝土体内安设冷却管控制水化热【答案】D22、井筒采用短段掘砌法施工时，混凝土浇筑模板应在混凝土强度达到()时拆模。A.0.07～0.1MPaB.0.5～1.0MPaC.0.7～1.0MPaD.1.5～2.0MPa【答案】C23、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有()的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】A24、煤矿井巷工程的施工内容中，属于单位工程的是（）。A.通风安全设施B.巷道水沟C.井筒壁座D.井底水窝【答案】A25、立井井筒施工时，在井筒中布置安全梯的作用是()。A.井筒掘进时上下人员B.井筒掘进时工作面与吊盘之间的联系C.井筒停电或发生事故时工人迅速撤离工作面D.施工监理和检查人员观察井壁施工质量【答案】C26、土方开挖施工的形式不包括（）A.敞开式B.封闭式C.综合式D.顺序式【答案】D27、关于工程总承包的项目协调工作，说法正确的是()。A.协调就是有矛盾化解矛盾B.协调方式主要是个别交流和书面文字交流C.协调范围是项目部内的各职能方D.协调工作应清楚各相关方工作范围与职责【答案】D28、矿业工程施工测量工作应遵循的基本原则是()。A.先控制后细部B.由局部到整体C.由低级到高级D.先室外后室内【答案】A29、矿业工程成本控制中，组织成本核算时，要求按()对生产费用进行划分。A.成本预算B.成本项目C.成本定额D.成本计划【答案】B30、电子雷管又称数码电子雷管，它与传统雷管的主要区别是，采用电子控制模块取代传统雷管内的（）。A.引火药B.起爆药C.延时药D.副起爆药【答案】C31、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是()。A.编制招标文件→商务评审→开标→签订承包合同B.编制招标文件→开标→综合评审报告→签订承包合同C.组织招标机构→初评→开标→签订承包合同D.组织招标机构→综合评审报告→开标→签订承包合同【答案】B32、地下连续墙槽内泥浆应高于地下水位（）m以上。A.0.2B.0.3C.0.5D.0.6【答案】C33、高瓦斯矿井中的爆破作业，应使用安全等级不低于()的煤矿许用炸药。A.一级B.二级C.三级D.四级【答案】C34、关于费用索赔目的，错误的是（）。A.弥补承包工程中所发生的损失费用B.弥补已经为工程项目所支出的额外费用C.取得已付出的劳动报酬D.获得未来可能将要发生的额外费用【答案】D35、无法提高混凝土耐久性的方法是（）。A.合理选用水泥B.采用较大的水灰比C.提高混凝土浇灌密实度D.掺加适宜的外加剂【答案】B36、采用伞钻打眼时，吊盘上应留有宽（）提升伞钻钢丝绳的移位孔。A.80mmB.90mmC.100mmD.110mm【答案】C37、井巷掘进施工中大量使用的炸药就是（）材料。A.雷管B.单质猛炸药C.TNTD.混合炸药【答案】D38、分部分项工程单价由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑（）。A.动力费B.措施费C.风险费D.井巷工程辅助费【答案】C39、关于泥浆护壁成孔灌注桩的特点，说法不正确的是（）。A.易造成现场环境污染B.工作效率高C.设备简单D.成孔速度不够快【答案】B40、在工程安全生产管理体系中，从业人员能够享受的权利是（）。A.依法履行安全生产相关法规B.依法获得安全生产保障C.制定企业安全生产制度D.监督企业安全生产制度的落实【答案】B41、露天爆破工程中常用的非电起爆法包括()。A.导火索起爆法和导爆管起爆法B.导火索起爆法和导爆索起爆法C.导爆管起爆法和导爆索起爆法D.导爆管起爆法和继爆管起爆法【答案】C42、断层面近乎直立，而断层的两盘基本呈水平移动的断层是（）。A.正断层B.逆断层C.平推断层D.直立断层【答案】C43、对于矿山巷道工程项目的招标工作，做法不正确的是（??）A.自行招标B.采用邀请招标C.分施工招标和技术培训招标D.将工作面爆破工作单独分包【答案】D44、钢筋混凝土预制桩应在混凝土达到设计强度的()方可运输。A.50％B.70％C.80％D.100％【答案】D45、矿山地质中，能作为评价地基承载力、边坡稳定性、计算土压力的重要指标的是()。A.土的塑性指数B.土的抗剪强度C.土的液性指数D.土压力【答案】B46、工程质量事故分为四个等级，下列不属于其中四个等级的是（）。A.特别重大事故B.较重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B47、关于陀螺经纬仪的功能，说法正确的是()。A.用陀螺仪测量必须依附已知直线方位B.陀螺经纬仪可以自行定向C.陀螺经纬仪是可旋转的经纬仪D.陀螺经纬仪指陀螺有经纬仪功能【答案】B48、地下连续墙槽段接头时应待混凝土()后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护结束【答案】B49、关天矿山企业特种作业人员，说法正确的是（）。A.调换工种的人员上岗作业，必须重新培训，考试合格B.企业应对新进特种工作人员进行考试C.企业女职工下井前应做安全思想工作D.暂缺【答案】A50、属于非自然地下涌水通道的是（）。A.地层断裂带附件的裂隙B.岩溶中的裂隙C.松散地层的孔隙通道D.塌方形成的开裂裂隙【答案】D51、单位工程施工组织设计的工程量计算，具有()的特点。A.其根据是概算指标?B.要求比较准确?C.依据初步设计?D.按照企业定额指标为标准【答案】B52、关于正台阶工作面(下行分层)施工法上分层超前距离的说法，正确的是()。A.超前距离应大于10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.超前距离一般2～3m，以方便上分层凿岩施工和方便出渣工作C.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B53、竞标性施工组织设计，还具有()特点。A.未知性B.重复性C.一次性D.可变性【答案】C54、施工中，容易造成瓦斯积聚的做法是（）。A.通风的风路中减少漏风B.采用抽出式通风C.增大吸风能力D.对倾斜巷道采用上山掘进【答案】D55、单项工程施工组织设计适用于（）。A.矿区项目B.矿井项目C.井筒项目D.冻结井筒施工项目【答案】B56、国家对环境保护的原则是“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与”和（）。A.“集体负责”B.“遵守三同时”C.“破坏赔偿”D.“损害担责”【答案】D57、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A58、当立井施工采用手持式凿岩机钻眼时，工作面炮眼深度宜取()。A.1.5～2.0mB.2.0～2.5mC.3.0～4.0mD.5.0～6.0m【答案】A59、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B60、立井井筒特殊法施工，不包括（）。A.吊挂井壁施工法B.冻结法C.钻井法D.沉井法【答案】A多选题（共45题）1、当井筒施工需要布置排水设施时，安排合理的是（）。A.吊桶排矸时也可同时安排排水B.卧泵一般布置在凿井吊盘上C.吊泵排水要求吊泵必须下到井底D.当井深大时可以采用接力式排水E.采用吊桶排水时就不必再准备吊泵【答案】ABD2、井下水文勘探前应做好的工作有（）。A.钻机硐室支护牢靠B.钻机安装可靠C.加固探孔D.完成孔口管耐压试验E.安装孔口安全闸阀【答案】ABCD3、合同分析的基本内容的包括（）。A.合同的法律基础B.承包商的主要任务和发包单位的责任C.合同价格和施工工期D.违约责任E.合同的格式【答案】ABCD4、根据《爆炸物品管理条例》，以下叙述正确的是（）。A.大型爆破必须申请《爆炸物品使用许可证》，小型爆破作业则不必B.爆炸物品仓库应由经过考核合格的爆破员负责看守C.爆破员领取炸药雷管必须经现场负责人批准，未用完的要妥善保管D.大型爆破作业方案须经所在地县、市主管部门及公安局批准同意方可实施E.爆破后经现场检查确认安全后才能解除警戒【答案】D5、关于起重与吊装作业中的安全规定，正确的有()。A.施工指挥和操作人员均应佩戴标记B.正式起吊前应先行试吊，检查各部位受力情况C.夜间一律禁止吊装D.不允许重物悬吊过夜E.遇有大雾天气时必须停止露天吊装作业【答案】ABD6、矿山工程进度拖延时，正确的事后措施包括有（）。A.分析原因和影响工期程度B.经过业主同意，删减工程量或工程范围C.采用外包方法请专业公司帮助解决D.分析网络计划，根据影响工期与否选择是否调整资源投入E.集中到验收前一并处理【答案】ABCD7、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有(??)。A.间排距应不小于2.0m×1.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～25°的范围，但不应大于45°【答案】A8、桩基施工时，正确的打桩的顺序有（）。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC9、根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到（）。A.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针B.遵循“以人为本、风险控制、持续改进”的原则C.目标应具体，有的内容虽不能测量，但应确保能实现D.体现安全生产现状，并保持目标的长期稳定性E.为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制【答案】AB10、矿业工程施工安全规定中，关于爆破工作安全作业的一般要求，正确的有()。A.所有爆破人员(除了运输人员)，必须熟悉爆炸材料性能和相关规程的规定B.突出煤层采掘工作面爆破工作，选定任意工作人员担任爆破工C.爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度，并在起爆前检查起爆地点的甲烷浓度D.在有瓦斯的采掘工作面，应采用毫秒爆破E.爆破地点附近20m以内风流中，瓦斯浓度达到或者超过1.0％【答案】CD11、工业炸药的要求是（）。A.炸药配比接近零氧平衡B.原料来源广泛，加工工艺简单C.可长期储存D.有足够的威力E.有较高的感度【答案】ABD12、混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.合同约定的项目D.纵向钢筋布置位置E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC13、桩基施工时，正确的打桩的顺序有()。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC14、在井下爆破器材库附近爆破时，应遵守（）规定。A.距井下爆破器材库10m以内的区域不应进行爆破作业B.距井下爆破器材库20m以内的区域不应进行爆破作业C.距井下爆破器材库30m以内的区域不应进行爆破作业D.在离爆破器材库30～50m区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内E.在离爆破器材库30～100m区域内进行爆破时，人员不应停留在爆破器材库内【答案】C15、根据《爆炸物品管理条例》，以下叙述正确的是（）。A.大型爆破必须申请《爆炸物品使用许可证》，小型爆破作业则不必B.爆炸物品仓库应由经过考核合格的爆破员负责看守C.爆破员领取炸药雷管必须经现场负责人批准，未用完的要妥善保管D.大型爆破作业方案须经所在地县、市主管部门及公安局批准同意方可实施E.爆破后经现场检查确认安全后才能解除警戒【答案】D16、关于矿山工业场地总平面布置，符合其正确的设计原则的做法有()。A.至少需要布置下矿井设施和选矿厂B.满足矿井建设技术先进性的要求C.有发展远景的考虑同时也考虑少占耕地D.根据需要布置有两个工业场地E.根据需要布设有矿井汽车运输系统【答案】CD17、通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天24h连续作业D.取消放炮后的通风T序E.采用多台钻机同时作业【答案】A18、建(构)筑物应进行专门的施工勘察的情况有（）。A.开挖基槽发现土质、土层结构与勘察资料不符时B.为地基处理，需进一步提供勘察资料时C.工程地质条件复杂，详勘阶段难以查清时D.施工单位为方便工程施工时E.在施工时出现新的岩土工程地质问题时【答案】ABC19、项目设计阶段影响工程投资的因素有（）。A.总平面设计B.工艺设计C.建筑设计D.矿产资源条件因素E.建设地点的选择【答案】ABC20、电子雷管起爆系统一般组成有（）A.电子雷管B.编码器C.起爆器D.起爆网络E.导爆索【答案】ABC21、某井筒工程表土段采用钢筋混凝土结构，基岩段用锚喷作为临时支护，永久支护采用素混凝土结构，则该井筒中属于子分部工程的内容是（）。A.钢筋混凝土结构工程B.素混凝土结构工程C.锚喷支护结构工程D.模板工程E.现浇混凝土工程【答案】AB22、关于立井吊桶提升时安全要求的说法，正确的有()。A.井架上应有防止吊桶过卷的装置B.吊桶内的岩渣不应高于桶口边缘C.乘吊桶人员必须面向桶外D.吊盘下无导向绳部分的升降距离不得超过50mE.装有物料的吊桶禁止乘入【答案】AC23、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注（）等重大风险内容。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息【答案】ABC24、工业广场主要施工设施中，排矸场应布置在()。A.矸石场应在上风位置B.排矸场充分利用矸石填平广场和低洼地段C.要有良好的通风散热的条件D.尽量利用永久性排矸设施E.矸石场布有运输线路，范围大小按设计要求确定【答案】BD25、梁板间的刚性防水施工的内容包括（）。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端缝密封处理【答案】AB26、地下爆破时，应明确划定警戒区，设立警戒人员和标识，并应发布（）。A.装药信号B.联络信号C.预警信号D.起爆信号E.解除警报信号【答案】CD27、露天矿边坡稳定的疏干工程施工包括的内容有（）。A.疏水（孔）井B.边坡输排水工程C.排水巷道施工D.防洪堤修筑E.深、浅孔的穿孔工程【答案】ACD28、为缩短井巷工程关键路线的完成时间，可采取的措施有()。A.落实安全教育B.采取平行交叉作业C.优化施工资源配备D.加强成本核算E.压缩辅助工作时间【答案】BC29、立井井筒施工的掘进段高，由()等因素确定。A.井筒穿过岩层的性质B.涌水量大小C.井壁结构的形式D.井筒施工速度E.临时支护形式【答案】ABD30、锚索结构的主要构成有()。A.锚杆B.索具C.内锚头D.外锚头E.锚索体【答案】CD31、关于探放水的安全规定有（）A.预计水压较大的地区，探水前，必须先安装好孔口管、三通、阀门、水压表等B.钻孔内的水压过大时，应采取防止孔口管和岩壁、矿石壁突然鼓出的措施C.钻孔内的水压过大时，应采取放压、让喷的措施D.在探放水钻孔施工前，必须考虑临近施工巷道的作业安全，并应预先布置避灾路线Ｅ，探水措施采用"有水必探，有疑不探"的原则【答案】ABD32、抽样本身就是质量检验的一种方法，根据抽样形式决定的检验方法，可以分为（）。A.全检B.抽查C.免检D.专检E.破坏性检验【答案】ABC33、关于井筒内凿井吊桶的布设，合理的是（）。A.单吊桶提升则吊桶应位于井筒中心线B.多套提升则应考虑使井架受力均衡C.应考虑临时罐笼提升的方位要求D.双钩提升的吊桶应落在工作面同一位置E.吊桶通过喇叭口时应满足安全间隙【答案】BC34、土的抗剪强度是评价（）的重要指标。A.地基承载力B.边破稳定性C.土压力D.压缩性E.可松性【答案】ABC35、关于地质构造对采矿系统及巷道布置影响的说法，正确的是()。A.井田内的阶段或水平运输大巷、总回风巷沿倾斜方向布置B.褶曲轴部顶板压力使巷道容易变形，难于维护，该处开采需加强支护C.井田内存在大断层，减少了岩石巷道的工程量D.断层附近岩石一般较破碎，支护往往困难E.我国许多矿井常以中小型断层为井田边界【答案】BD36、承包方提出的索赔事件的成立条件是（）。A.事件可能造成承包人受到损失B.事件已造成承包人受到损失C.承包人的损失是发承包人的责任D.承包人的损失是承包人的风险责任E.承包人按规定提交了索赔意向书和索赔报告【答案】BC37、为减少混凝土体积变形引起的裂缝，可以采取的措施有()。A.合理选择采用低发热水泥B.提高砂石比减少混凝土空隙C.使用添加料减少水泥用量D.采用整体式浇筑以提高约束力E.适当延长拆模时间【答案】AC38、基坑工程施工中，地下连续墙的优点包括()。A.施工全盘机械化，速度快、精度高，并且振动小、噪声低B.墙面可保证垂直度，且光滑平整C.对开挖的地层适应性强，在软弱地层中，都能安全地施工D.可以在各种复杂的条件下施工E.每段连续墙之间的接头质量很容易控制【答案】ACD39、井筒十字中线的设置，应满足()的要求。A.其基点应在井筒建成后布设B.由井口附近的测量控制点标定C.将两组大型基点作为工业广场的基本控制点D.大型基点采用素混凝土制作E.两条十字中线垂直度误差限的规定【答案】BC40、厂房建筑中常用钢结构的形式包括有()。A.桁架结构B.钢筒结构C.拱式结构D.盒式结构E.索式结构【答案】AC41、水泥的性能指标包括（）等A.细度B.坍落度C.体积安定性D.水化热E.强度【答案】ACD42、常用的成本控制方法中，同时考虑成本与进度综合影响的方法是（）。A.成本分析表法B.工期成本同步分析法C.挣值法D.价值工程法E.工期分析法【答案】BC43、煤矿许用炸药包括（）。A.被筒炸药B.离子交换炸药C.当量炸药D.岩石硝铵炸药E.许用含水炸药【答案】ABC44、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有()。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD45、选择防水涂料种类的主要依据是()。A.施工方法B.工程的防水等级C.地下水位情况D.结构环境E.防水层厚度【答案】BCD大题（共18题）一、1．背景某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷总长度1500m，直墙半圆拱形断面，净宽4.6m，净高4.2m；主要穿过的岩层为中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过2个小断层，断层含水情况不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径18mm，描杆长度1.8m，间排距1.0m，每米巷道布置锚杆11根；喷射混凝土强度为C20，厚度100mm。计划工期15个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加快施工进度的若干措施：(1)巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2.0m，炮眼平均间距1.0m，周边眼间距0.8m，抵抗线0.6m，周边眼装药量400g/m，实施光面爆破。(2)巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进行，仅拱部打锚杆，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方50m处进行，且与工作面出渣平行作业。(3)工作面出渣和岩渣的装运，采用侧卸式装岩机---胶带转载机---电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层位置2m处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查10根；喷射混凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件2组进行强度试验。在工程结束验收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到200mm以上，表面平整度偏差在60mm以上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的80%；多数喷混凝土厚度达到了120mm。2．问题（1）巷道掘进的爆破参数能否保证实施光面爆破?说明理由（2）巷道支护工作安排存在哪些不合理之处?说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在哪些问题?（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题?说明正确的做法。（5）该巷道施工质量是否合格?说明理由。【答案】（1）不能保证实施光面爆破理由:①炮眼间距过大；②抵抗线偏大；③周边眼装药量偏大。（2）巷道支护工作安排存在的不合理之处及理由如下：①采用普通板手拧紧锚固不合理,无法保证满足锚杆预紧力的要求。②永久支护安排在工作面后方50m处不合理。根据规程规定，应小于40m。（3）巷道掘进通过断层带的施工方法存在的问题如下:①接近断层位置2m处才停止掘进，不安全；②没有采取探水技术措施；③没有根据探水结果确定堵水和过断层的技术措施。（4）锚杆及喷射混凝土检查数量不符合要求。正确的做法是：①锚杆每20-30m至少检查一组（且不超过300根），每组不得少于3根；②喷混土每30-50m检查不少于一组，每组试件3块。（5）不合格因为：巷道净宽差超过150m，表面平整度大于50m，锚杆抗拔力不足设计值的90%。二、某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。在井筒施工中某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打盹，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。该项目部也没有编制相关的事故应急救援预案。问题1．请指出事故发生过程中有哪些人违章，违章的内容是什么2．项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么3．项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做叙述事故的处理程序。4．针对本次事故项目部应该编制什么类型的应急救援预案应包括哪些内容【答案】三、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。四、背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3／h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3／h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1．质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理??3．井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理??4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1．质量检验单位不予签字认可是合理的。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010规定，立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)，合同的井筒涌水量要求不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的要求有权拒绝签字。2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工不正确。10m3／h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3．岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过2个。五、背景某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题1．怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2．试分析勘察资料对项目建设的影响。3．当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4．本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4．说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。六、某省属重点矿业工程项目计划于2010年12月28日开工，由于井筒地质条件复杂，施工技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2010年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月20~22日购买了招标文件。招标文件中规定，10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间，11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，C企业于10月18日下午5时才送达，原因是中途堵车；10月21日下午由当地招标投标监督管理办公室主持进行了公开开标。评标委员会成员共由7人组成，其中当地招标投标监督管理办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，也未加盖公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向企业发出了中标通知书，并于12月12日签订了书面合同。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。【答案】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。答：不妥。根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进行邀请招标。因此，本案例业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。2.C企业和E企业投标文件是否有效？分别说明理由。答：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案例C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏差。本案例E企业投标文件没有法定代表人签字，项目经理也未获得委托人授权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏差，应作废标处理。3.指出开标工作、评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。答：（1）根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行，本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时，但迟至10月21日下午才开标，为不妥之处；（2）根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，开标应由招标人主持，本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持，为不妥之处。评标委员会成员组成的不妥之处如下：根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言，公证处人员不熟悉工程项目的相关业务，当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门，显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《中华人民共和国招标投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术、经济等方面的专家比例为4/7，低于规定的比例要求。4.合同签订的日期是否违规？说明理由。答：根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，本案例于11月10日发出中标通知书，迟至12月12日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过30天，违反了《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。七、四背景资料某施工单位承担一矿山立井井筒的施工任务，该立井井筒净直径6.5m，深度560m。其中表土段深度30m，井壁厚度650mm，采用井圈背板普通法施工。基岩段深度530m，井壁厚度500mm，混凝土强度等级为C30，采用普通钻眼爆破法施工。施工单位编制了该井筒的施工组织设计，主要内容如下：1、井筒施工方案：井筒表土段采用短掘短砌单行作业。基岩段采用短段掘砌混合作业，伞钻打眼，炮眼深度4.0m，中心回转抓岩机出渣，两套单钩吊桶提升，金属整体伸缩式模板砌壁，段高3.5m。2、井内施工设备：主提升为3m3吊桶，副提升为2m3吊桶；1台FTD-6伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上；金属伸缩式模板采用4根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；混凝土溜灰管采用2根钢丝绳地面凿井绞车悬吊；压风管、供水管、环境钢风筒采用井壁固定；凿井吊盘采用6根钢丝绳悬吊；各种电缆按相关规定悬吊。3、井筒施工组织：井筒安排专业施工队伍实施滚班作业，掘进循环时间约24小时，月进尺不低于80m。4、主要技术要求：井筒基岩施工必须采用光面爆破，装岩提升全面实行机械化作业，采用溜灰管下放混凝土，脱模时混凝土强度不低于0.5MPa，井壁厚度偏差符合设计要求，建成后的井筒总漏水量不大于10.0m3/h，且不得小于1.0m3/h以上的集中出水孔。井筒施工期间采用激光指向仪定向。该立井井筒施工组织设计编制完成后，上报相关部门进行审批，相关部门要求进行修改。施工单位及时进行了修改，最终获得批准执行。在井筒施工到深度520m时，吊盘工发现吊盘紧靠井筒一侧且下放困难，于是报告项目经理。经检查发现激光指向仪投点偏移井筒中心300mm，井筒偏斜100mm—400mm，高度约15m。问题1、该井筒基岩段施工方案是否可行井筒施工设备布置存在哪些问题2、从安全方面考虑，该井筒井内施工设备还缺少哪些说明理由。3、该井筒施工的主要技术要求存在哪些问题说明正确的技术要求。【答案】1、该井筒基岩段施工方案不可行。存在如下问题：（1）炮眼深度与模板段高不合理，模板高度应等于炮眼深度或大于炮眼深度。（2）将伞钻和2台HZ-6中心回转抓岩机均悬挂在三层吊盘上不可行，且布置2台中心回转抓岩机不合理。（3）金属伸缩式模板不能用地面凿井绞车悬吊，应用稳定悬吊。混凝土溜灰管采用2根钢丝绳子地面凿井绞车悬吊不合理，也应用稳定悬吊。（4）不必用玻璃钢风筒，可采用压入式通风，胶质风筒即可。（5）吊盘采用6根钢丝绳悬吊不必要，增加了井筒及地面的设施布置难度。（6）采用滚班作业制，此作业方式不受24小时限制，确定掘进循环时间约24小时，与滚班作业矛盾。（7）脱模时混凝土强度不低于0.5MPa，不符合有关规定，应不低于0.7MPa。（8）该井筒深度560m，小于600m，因此建成后总漏水量应≤6m3/h，且不得有0.5m3/h以上的集中出水孔。施工组织设计中规定数值违反强制规定。2、从安全考虑，施工设备缺少安全梯。安全梯是井下出现停电、提升系统出现故障突发事故时人员撤离的设施，必须布置。3、在砌壁混凝土强度要求（不低于0.5MPa），井筒建成后总漏水量要求（不大于10m3/h，且不得有1.0m3/h以上的集中出水孔）方面存在问题。符合规定的要求是：因采用短段掘砌混合作业，脱模时混凝土强度应不低于0.7MPa；该井筒深度560m，小于600m，因此建成后总漏水量应≤6m3/h，且不得有0.5m3/h以上的集中出水孔。4、对混凝土要求（1）混凝土入模温度不低于5℃，（2）混凝土搅拌均匀，严格出现离板现象，（3）骨料粒径不得超过规定，防止出现堵管情况，（4）配合比和坍落度、添加剂符合设计。5、质量检查主要内容（1）混凝土原材料（外加剂）、强度符合规范要求，（2）模板应符合设计，（3）断面规格、厚度规格、钢筋布置规格等尺寸偏差应符合验收规范，壁厚充填材料符合设计要求，立井壁后充填密实。（4）防水、防渗混凝土应符合设计和相应国家规范要求。6、可能原因（1）未按规定校正激光指向仪，（2）工作面与激光指向仪距离大，光点扩散面积大，造成误差加大，（3）砌壁人员调中心不认真，立模时测量误差过大。（4）浇筑混凝土时未对称浇筑，造成一侧挤压，模板受力不均所致，（5）模板变形。八、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计净直径6．0m，深度635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用．永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510～523m为中粒砂岩含水层，预计涌水量26m3／h。施工单位采用的综合机械化作业线设备配套方案如下：井筒施工采用1台FJD-6型伞钻打眼，炮眼深度4．5m；布置1台HZ-6中心回转抓岩机出渣；选用JKZ-2．8和JKZ-3．0单滚筒提升机各1台配3～5m3吊桶进行提升；采用高度3．0m的YJM系列金属液压模板砌壁；选用1台扬程700m、流量50m3／h的DC50卧泵排水。JKZ-2．8和JKZ-3．0提升机房分别布置在永久主通风机房和永久地面注浆站位置。井筒基岩段正常施工至506m时，上部井筒漏水量约5m3／h，当天中班打眼放炮后，工作面涌水量突然增加到20m3／h，项目经理立即组织人员调来卧泵，形成井下排水系统后继续施工。达到一个段高后，项目经理布置井下作业人员进行截水，并支模浇筑混凝土，混凝土入模达0．8m左右开始振捣，按此方法通过了含水层。该段井壁拆模以后，建设单位代表与监理工程师、项目经理等一起检查，发现含水层段井壁表面有6处蜂窝庥面，多处孔洞，壁后有多股流水现象。建设单位代表及时组织监理单位、施工单位召开方案研讨会，制定了对这段井壁采取壁后注浆封水加固和抹面处理蜂窝麻面及孔洞的技术处理方案，施工单位及时按此方案进行了处理。该井筒含水层段施工进尺共69m，技术人员与质检员一起制作了两组混凝土标准试件，制作时建设单位和监理单位人员均不在现场，现场同条件养护后送交有资质的试验室进行试验，两组试件28d龄期强度均合格。井筒施工中间验收由专业监理工程师组织，当月69m井壁质量经评定为合格。【问题】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在哪些不妥之处?说明理由。提升机应如何合理布置?2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在哪些不妥?说明理由。3．针对井壁出现的质量问题，所采取的处理程序有何不妥?给出合理的处理程序。4．现场混凝土标准试件制作上存在哪些不妥?井筒中间验收程序上有哪些不妥?分别说明正确的方法。【答案】1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由如下：(1)配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。(2)配备的模板高度不妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选1台双钩，1台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永久通风机房位置。2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及理由如下：(1)工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前形成排水系统。(2)基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。(3)工作面涌水量大于10．0m3／h，不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。(4)浇筑混凝土时防水措施不到位；九、西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；3)减小断面大小；4)另行选择压力小的路径；5)采用卸压技术等。4．说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位；2)项目对资源的依赖性；3)项目对地质条件的依赖性；4)风险性；5)工程项目条件的困难性等。一十、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：(1)3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。(2)在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。(3)8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十一、某施工单位承接了一铅锌矿的主要运输巷道施工，该巷道围岩比较坚硬，施工队为加快施工进度，采用减少炮眼数目、缩短钻眼时间、增大装药量的方法进行爆破掘进。工程实施后发现，巷道表明严重不平整，为达到验收要求，只能局部加大喷射混凝土的厚度，造成工程成本的增加。【问题】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？2.巷道光面爆破的质量标准是什么？3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？【答案】1.巷道掘进对钻眼爆破工作有何要求？答：巷道掘进对钻眼爆破工作的要求包括：1）炮眼利用率要高，炸药和雷管的消耗量要低；2）巷道断面尺寸应符合设计要求和规范的标准，方向与坡度符合设计规定；3）对巷道围岩的震动和破坏要小，以利于巷道的维护；4）岩石块度和岩堆高度要适中，以利于提高装岩效率。2.巷道光面爆破的质量标准是什么？答：巷道光面爆破的质量标准是：1）围岩面上留下均匀眼痕的周边眼数应不少于其总数的50%;2）超挖尺寸不得大于150mm，欠挖不得超过质量标准规定；3）围岩面上不应有明显的炮震裂缝。3.喷射混凝土支护巷道的质量要求是什么？答：喷射混凝土支护巷道质量要求是：1）喷射混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量，喷射混凝土的配合比、外加剂掺量等符合设计要求；喷射混凝土强度及其强度检验符合有关规定；2）喷射混凝土支护规格偏差、喷射混凝土厚度符合规定；3）喷射混凝土的表面平整度和基础深度的允许偏差及其检验方法符合有关规定。一十二、某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB505002013。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额(扣除措施费和暂列金额)的10％。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5％进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8．40元／m3，材料费为12．0元／m3，机械费1．6元／m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元(其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元)，规费为225．68万元。该工程企业管理费费率为15％，利润率为5％，税金率为3．48％。事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14．4万元，工期拖延7d，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1．事件1中，评标小组的做法是否合理?不可作业为竞争性费用项目分别是什么?2．事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少(单位：元／m3)?中标造价是多少万元?工程预付款金额是多少万元?(注：需列式计算，计算结果保留小数点后两位)3．事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处?请给出正确的做法。4．事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离?施工单位的索赔内容有哪些?【答案】1．评标小组的做法合理。不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2．人工费=650×8．40=5460元材料费=650×12．0=7800元机械费=650×1．60=1040元管理费=(人工费+材料费+机械费)×15％=(5460+7800+1040)×15％=2145元利润=(人工费+材料费+机械费+管理费)×5％=(5460+7800+1040+2145)×5％=822．25元土方分项工程综合单价=(人工费+材料费+机械费+管理费+利润)÷清单工程量土方=(5460+7800+1040+2145+822．25)÷420=41．11元／m3。中标造价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)×(1+税率)=(8200+360+120+225．68)×(1+3．48％)=9215．60万元。工程材料预付款按合同部分条款约定，为合同金额扣除措施费和暂列金额的10％。即工程材料预付款=(9215．60-360×1．0348-85×1．0348)×10％=875．51万元。3．该施工组织设计为总承包施工组织设计，不应由项目部技术负责人主持并组织编写，也不应由项目经理审批。正确做法是由项目经理主持并组织编写，报公司审核批准，由主管技术、质量、安全、经营、预算等部门审核，公司技术负责人批准。4．拆除爆破方案设计应考虑的安全允许距离包括：震动、冲击波、个别飞散物，还应考虑次生灾害影响。施工单位可索赔内容有费用和工期两项，可索赔费用14．4万元，工期7d。一十三、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十四、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2．伤亡事故处理时限是如何规定的?3．承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确