雇佣机械施工合同范本

雇佣机械施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX建筑工程有限公司。

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

甲方是一家依法注册成立的建筑工程企业，具备相应的建筑施工资质和经营许可。甲方因承接XX市XX区XX项目的工程建设需要，经市场调研和评估，决定租赁乙方提供的机械设备用于项目施工。甲方在项目建设过程中，对施工机械的型号、性能、安全标准及服务保障有明确要求，希望通过与乙方的合作，确保项目施工进度和质量，并降低机械使用成本。甲方的项目施工地点位于XX市XX区XX路段，施工周期预计为180天，涉及土方开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑等多个工程环节，对机械设备的租赁需求持续且量大。为保障施工顺利进行，甲方选择与具备丰富机械租赁经验和良好信誉的乙方签订本合同，以明确双方的权利与义务，确保机械设备的及时供应和有效管理。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX机械租赁有限公司。

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

乙方是一家专业从事建筑机械设备租赁的企业，成立于20XX年，拥有各类大型机械设备的完整库存，包括挖掘机、装载机、起重机、混凝土搅拌站等，并具备完善的设备维护和保养体系。乙方在XX市及周边地区拥有较高的市场占有率，与多家建筑企业建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的租赁服务经验。乙方的机械设备均经过严格的质量检测和认证，符合国家安全生产标准，并配备专业的操作人员和维修团队，能够为甲方提供全方位的机械租赁服务。针对甲方的项目需求，乙方已准备充足的设备资源，能够满足项目施工期间不同阶段、不同类型的机械使用要求。乙方的服务宗旨是为客户提供高效、安全、经济的机械租赁解决方案，通过专业的服务赢得客户信任。在本合同中，乙方承诺按照甲方的要求提供符合标准的机械设备，并负责设备的日常维护、维修及操作人员的管理，确保设备在租赁期间始终处于良好状态，全力支持甲方的项目施工。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在机械设备租赁及施工服务过程中的权利与义务，确保甲方项目施工所需的机械设备能够及时、安全、高效地投入使用。合同范围包括但不限于：乙方根据甲方施工需求，提供型号为XX（具体型号根据实际情况填写）、数量为X台（具体数量根据实际情况填写）的挖掘机，并提供相应的操作人员和设备维护服务；机械设备的租赁期限自20XX年XX月XX日起至20XX年XX月XX日止，共计X个月（具体期限根据实际情况填写）；租赁期间，乙方负责设备的日常检查、维修和保养，确保设备处于良好工作状态；甲方负责提供施工场地并确保施工安全，按约定支付租赁费用。本合同旨在通过双方的紧密合作，保障项目施工的顺利进行，并实现设备资源的有效利用。

第二条定义

1.**机械设备**：指乙方提供给甲方的挖掘机及其他附属设备，包括但不限于发动机、传动系统、液压系统等核心部件。

2.**租赁期**：指本合同约定的机械设备提供使用的时间段，自设备交付甲方使用之日起至甲方归还设备的日期止。

3.**操作人员**：指乙方指派负责操作机械设备的专业人员，包括司机及维修技师。

4.**维护保养**：指乙方对机械设备进行的日常检查、定期保养和故障维修，确保设备性能稳定。

5.**安全责任**：指甲乙双方在租赁期间各自承担的安全生产责任，包括设备使用安全及人员操作规范。

6.**违约责任**：指任何一方违反本合同约定应承担的相应法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)**权力**：甲方有权要求乙方按照合同约定提供符合标准的机械设备，并有权对设备的性能、数量及服务态度进行监督和评价。如乙方提供的设备不符合要求，甲方有权要求乙方立即更换或采取补救措施。

(2)**义务**：

a.甲方应按照合同约定支付租赁费用，并按时支付至乙方指定的账户。逾期支付应承担违约责任，包括支付滞纳金或赔偿乙方损失。

b.甲方应提供安全的施工场地，并确保施工环境符合安全标准，以避免设备因外部因素造成的损坏或事故。

c.甲方应指定专人负责与乙方的沟通协调，及时反馈设备使用情况及需求变化，以便乙方提供更精准的服务。

d.甲方应严格遵守设备的操作规程，禁止超负荷使用或进行非法改装，如因甲方原因导致设备损坏，应承担维修费用或赔偿责任。

e.甲方应配合乙方的设备检查和维护工作，提供必要的便利条件，确保设备在租赁期间始终处于良好状态。

f.租赁期满或合同解除时，甲方应将设备完好归还乙方，归还时应保证设备外观整洁、功能正常，无新增的重大故障或损坏。

2.乙方的权力和义务：

(1)**权力**：

a.乙方有权按照合同约定收取租赁费用，并有权要求甲方按时支付。如甲方逾期支付，乙方有权采取暂停服务、加收滞纳金或解除合同等措施。

b.乙方有权对甲方的施工场地及设备使用情况进行检查，如发现违规操作或安全隐患，有权要求甲方立即整改。

c.乙方有权拒绝提供不符合安全标准的设备，并要求甲方采取必要措施确保设备使用安全。

(2)**义务**：

a.乙方应按照合同约定提供性能良好的机械设备，并配备具备相应资质的操作人员。设备交付时应提供完整的出厂证明及维护记录，确保设备符合甲方施工需求。

b.乙方应负责设备的日常维护、定期保养和故障维修，确保设备在租赁期间始终处于可正常工作的状态。如因设备本身故障导致甲方施工延误，乙方应承担相应责任并采取补救措施。

c.乙方应提供专业的操作人员，操作人员应严格遵守操作规程，确保设备安全运行。如因操作人员失误导致设备损坏或事故，乙方应承担赔偿责任。

d.乙方应配备必要的备件和维修工具，以便及时处理设备故障，减少对甲方施工进度的影响。在租赁期间，乙方应保持24小时应急联系方式，以便甲方在设备出现问题时能够及时联系并获得支持。

e.乙方应确保设备符合国家及地方的安全生产标准，并配备必要的安全防护装置。如因设备本身安全缺陷导致事故，乙方应承担全部责任。

f.租赁期满或合同解除时，乙方应安排专业人员接收设备，并进行全面检查。如设备归还时存在损坏或缺失，乙方应承担赔偿责任。同时，乙方应配合甲方办理设备归还手续，确保流程顺畅。

第四条价格与支付条件

本合同项下机械设备的租赁费用总额为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含设备租赁使用费、操作人员服务费、日常维护保养费及设备保险费（以实际发生保险费为准）。支付方式采用分期支付，具体支付节点如下：

(1)合同签订生效后X日内，甲方应支付租赁费用总额的30%，即人民币XX元（大写：XX元整），作为合同定金；

(2)设备按合同约定全部交付甲方使用后X日内，甲方应支付租赁费用总额的40%，即人民币XX元（大写：XX元整）；

(3)租赁期满或合同提前解除前X日内，甲方应支付租赁费用总额的30%，即人民币XX元（大写：XX元整）。

甲方应将上述款项支付至乙方指定的银行账户：开户行：XX银行XX支行，账户名：XX机械租赁有限公司，账号：XXX。如甲方未能按期支付任何一期款项，每逾期一日，应按逾期金额的千分之一向乙方支付滞纳金，逾期超过X日，乙方有权暂停服务或解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。乙方应向甲方开具等额的发票。

第五条履行期限

本合同有效期为X个月，自20XX年XX月XX日起至20XX年XX月XX日止。具体履行期限包括以下关键节点：

(1)设备交付时间：乙方应于本合同生效后X日内，将XX型号挖掘机X台完整交付至甲方指定的XX市XX区XX路段施工现场，交付时应确保设备能够正常启动和运行，并提供完整的设备技术资料和维保记录。

(2)租赁期限：设备交付使用之日起计算，租赁期限为X个月，如甲方需要延长租赁期限，应提前X日书面通知乙方，经乙方同意后，双方可另行协商签订补充协议，明确延长期间的租金标准。甲方未提前通知擅自继续使用设备，每逾期一日，应按日租金的X倍向乙方支付加收费用，但最长不超过X个月。

(3)设备归还时间：租赁期满或合同解除后X日内，甲方应将X台挖掘机完好归还至乙方指定的XX市XX区XX路XX号库房，归还时应保证设备外观整洁、功能完好，无新增的重大故障或损坏。如设备需要维修或保养，甲方应负责承担相关费用，或按合同约定支付折旧费用。

任何一方违反上述时间节点约定，均视为违约，应承担相应的违约责任。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)逾期支付租金：如甲方未能按本合同第四条约定的支付时间节点足额支付租金，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之一向乙方支付滞纳金。逾期超过X日，乙方有权暂停提供机械设备服务，直至甲方付清全部款项及滞纳金。若甲方仍拒不支付，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的设备闲置费、市场差价损失及乙方为追讨欠款而支出的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费等）。

(2)未按时归还设备：甲方应在租赁期满或合同解除后X日内归还设备，如甲方无正当理由逾期归还，每逾期一日，应按日租金的X倍向乙方支付加收费用，但累计加收费用不超过租赁费用总额的X%。逾期超过X日，乙方有权将设备变卖处理，变卖所得不足以弥补甲方欠付租金及费用的，甲方仍需补足差额。同时，乙方有权根据设备实际损耗情况，要求甲方支付相应的折旧费用或维修费用。

(3)损坏或遗失设备：如甲方在使用过程中因保管不当、违规操作或故意损坏导致设备毁损，甲方应承担全部赔偿责任。赔偿金额应包括设备修复费用或重置费用（以实际发生费用或市场评估价值为准）。如设备遗失或被盗，甲方应赔偿乙方相当于设备租赁费用总额X倍的损失。乙方有权从甲方未付的租金中直接扣除赔偿款项，不足部分有权继续追偿。

(4)违规使用设备：如甲方擅自改变设备用途、进行非法改装或超负荷使用，导致设备损坏或存在安全隐患，甲方应承担全部维修费用及由此产生的第三方索赔责任。乙方有权立即停止服务并解除合同，并要求甲方赔偿全部损失。

2.乙方违约责任：

(1)逾期交付设备：如乙方未能按本合同第五条约定的交付时间节点提供合格的机械设备，每逾期一日，应按合同总租金的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过X日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部租金及滞纳金，同时乙方还应赔偿甲方因此造成的工程延误损失（以实际损失或合同约定赔偿上限为准）。

(2)设备质量不合格：乙方提供的机械设备不符合合同约定的性能标准或存在安全缺陷，导致甲方施工延误或发生安全事故，乙方应承担全部责任。乙方应负责免费维修或更换合格设备，并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。若设备问题无法及时解决，甲方有权解除合同，并要求乙方退还剩余租金并支付违约金。

(3)操作人员失职：乙方指派的操作人员因操作失误或未能遵守安全规程，导致设备损坏或造成第三方人身财产损害，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于维修费、赔偿金、诉讼费等。甲方有权要求乙方立即更换合格的操作人员，并扣减相应服务费用。

(4)未履行维护保养义务：如乙方未能按合同约定履行设备的日常维护保养责任，导致设备在租赁期间发生非因甲方原因的重大故障或安全事故，乙方应承担相应的维修费用和赔偿责任。甲方有权要求乙方在X小时内响应维修请求，若乙方拖延维修超过X小时，甲方有权另行委托第三方维修并要求乙方承担额外费用。

3.不可抗力免责：任何一方因不可抗力（如地震、洪水、战争等）导致无法履行合同义务，应在不可抗力发生后X日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力影响程度协商决定是否解除合同、延期履行或部分免除责任。因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任，但应及时采取措施减少损失。

4.保密条款：双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于价格、客户信息、设备数据等）承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。违反保密义务的，应赔偿对方因此遭受的全部损失。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律变更、征收、禁令等）、流行病疫情以及类似不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害或社会事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后X日内，以书面形式通知对方，说明不可抗力的具体情况、影响范围以及预计持续时间。通知应包含不可抗力事件的证明材料，如政府部门公告、新闻报道、保险理赔通知等。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，受影响方根据不可抗力的影响程度，可部分或全部免除相应的违约责任。不可抗力影响消除后，双方应协商决定是否恢复履行合同、延期履行或变更履行方式。双方互不承担因不可抗力造成的直接损失，但应各自承担因不可抗力事件而产生的合理费用（如保险费、临时措施费等）。

4.合同解除：如不可抗力事件持续超过X日，导致合同目的无法实现，双方均有权书面通知对方解除合同。合同解除后，双方应相互返还已收到的财产，并结算相关费用。因不可抗力解除合同的，双方均不承担赔偿责任，但应诚信处理后续事宜。

5.不可抗力证明：双方应各自保留因不可抗力事件而产生的相关证据材料，并在争议发生时提供给对方。如因不可抗力导致合同履行受阻，双方应友好协商解决，避免因此产生不必要的纠纷。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行本合同过程中发生任何争议或分歧，应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，由双方授权代表就争议事项进行沟通，争取达成一致意见。协商应在合同履行地或双方约定的地点进行，具体时间由双方协商确定。

2.调解解决：如协商未能解决争议，双方可共同向合同履行地或双方指定的第三方调解机构申请调解。调解协议达成后，应制作调解书并由双方签字盖章，调解书经双方签字后具有合同约束力。调解过程中，调解机构或调解员应保持中立、公正，协助双方寻找争议解决方案。

3.仲裁解决：如协商和调解均未能解决争议，双方同意将争议提交至XX仲裁委员会（或其他双方约定的仲裁机构）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为合同履行地，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，任何一方均不得向人民法院提起诉讼或申请撤销仲裁裁决，但仲裁裁决违反法律强制性规定或存在程序严重违法的情形除外。

4.诉讼解决：如双方未约定仲裁，或仲裁协议无效，或一方就该争议事项未按仲裁协议提交仲裁，任何一方均有权向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼应以书面形式进行，并应向法院提交完整的证据材料。诉讼期间，双方应积极配合法院审理工作，遵守法院的传唤和裁决。

5.争议解决原则：双方在争议解决过程中，应遵守诚实信用原则，避免采取任何恶意拖延或损害对方利益的行为。争议解决结果应以事实为依据，以法律为准绳，力求公平合理。双方应通过争议解决机制维护自身合法权益，并致力于维护良好的合作关系。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同履行过程中的一切通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、当面送达）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。如一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后X日视为送达。任何一方收到通知后应及时确认，但确认不影响通知的效力。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本合同不可分割的一部分。任何一方未经对方书面同意，不得单方面变更合同内容。口头约定或未正式签署的变更无效。

3.分包与转包：乙方不得将本合同项下的全部或部分义务进行转包，但可以将部分非核心工作（如设备清洁、辅助维修等）分包给具备相应资质的第三方，且必须保证分包方的服务质量，并承担相应的管理责任。任何分包行为不得违反本合同约定，并应事先征得甲方书面同意。

4.不可转让性：本合同仅对合同双方具有约束力，任何一方不得将其在本合同项下的权利或义务随意转让给第三方，除非获得对方的书面授权同意。

5.合同解除：除本合同另有约定或法律规