2026年智能电网光伏发电协议

2026年智能电网光伏发电协议甲方（电网运营方）：[电力公司全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[电力公司注册地址]统一社会信用代码：[电力公司统一社会信用代码]乙方（发电方）：[光伏电站运营商/开发商全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[光伏电站运营商/开发商注册地址]统一社会信用代码：[光伏电站运营商/开发商统一社会信用代码]鉴于甲方是[地区]的电网运营主体，负责该区域电网的规划、建设、运营和调度，并致力于发展智能电网，促进可再生能源消纳；鉴于乙方拥有位于[项目具体地点]的光伏发电项目（以下简称“本项目”），具备向电网输送电力的能力和意愿；鉴于双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为本项目发电并出售电力给甲方事宜，达成以下协议：第一条项目与设施1.1本项目光伏电站总装机容量为[总容量]千瓦（千瓦），安装于[具体地址描述]。主要设备包括[数量]台[品牌型号]光伏组件和[数量]台[品牌型号]逆变器。1.2本项目已获得[相关部门名称]出具的备案/核准文件（文号：[文件文号]）及电网公司出具的并网批复文件（文号：[文件文号]）。1.3本项目接入电网的电压等级为[电压等级]千伏，接入点为[接入点名称或编号]。并网设施符合国家及行业关于光伏发电并网的技术标准和智能电网接入的要求。1.4乙方承诺在本协议有效期内，保持本项目设施的正常、安全运行，并随时接受甲方的监督检查。第二条电力购买与出售2.1甲方同意按照本协议约定的条款和条件，从乙方购买本项目产生的全部符合电网质量标准的电力。2.2乙方同意按照本协议约定的条款和条件，将本项目产生的全部符合电网质量标准的电力出售给甲方。2.3电力计量点位于[具体并网点名称或编号]。第三条电价与电费结算3.1电价类型：本协议约定采用[固定/浮动/分时等]电价。具体电价标准如下：[详细说明电价构成和具体数值，例如：上网电价为每千瓦时人民币[金额]元；或上网电价与[市场指数名称]挂钩，具体计算方式为[公式或规则]]。3.2价格调整：若采用浮动电价，价格调整机制为[详细说明调整周期、触发条件、调整计算方法等]。3.3结算周期：电力销售结算周期为每月一次。3.4结算方式：乙方应在每月[具体日期]前向甲方提供上月电力出力和电费结算报告。甲方在收到乙方报告并审核无误后[具体天数]个工作日内，将对应电费支付至乙方指定的银行账户。3.5结算货币：人民币（元）。3.6银行账户信息：乙方指定收款账户信息如下：开户名称：[乙方全称]开户银行：[银行名称]银行账号：[银行账号]3.7电费核对：双方应定期核对电力计量数据。如对计量结果有异议，应自收到对方数据之日起[具体天数]日内提出，双方应在[具体天数]日内共同现场复核确认。逾期未确认的，视为认可对方数据。第四条计量与监测4.1双方同意采用[智能电表/AMI系统等]进行电力计量，计量设备的精度等级应不低于[具体等级]级。4.2计量设备由[甲方/乙方]负责安装、维护和校验。维护和校验工作应符合国家相关标准，并提前[具体天数]通知对方。4.3甲方负责通过智能电网系统实时采集并网点的电力数据，确保数据的准确性。双方应配合保障数据采集和传输系统的正常运行。4.4双方应确保电力计量数据的真实、准确，并作为电费结算的依据。第五条并网与运行5.1乙方负责确保本项目并网接入系统工程符合国家及行业规范，并承担相应部分的运行维护责任。5.2甲方负责本项目并网点以外的电网系统的运行和维护，并保障电网的安全稳定运行。5.3双方应遵守国家及电网公司发布的调度运行规程、安全规程及智能电网的相关技术要求。5.4乙方应按照甲方电网的调度指令，配合进行功率调节，满足电网运行需求。5.5乙方应确保本项目发电设施不影响电网的安全稳定运行，符合电网接入点的电压、频率、谐波、功率因数等质量要求。第六条运行维护与可靠性6.1乙方负责本项目光伏电站所有设备的日常运行、维护和故障检修工作，确保设施处于良好运行状态。6.2乙方应制定并执行详细的设备维护计划和应急抢修预案，保证本项目在甲方电网的正常调度下具备约定的可用率，即全年可用率不低于[百分比]%。6.3发生设备故障时，乙方应在[具体小时数]小时内响应，并在[具体小时数]小时内开始抢修，努力缩短停电时间，并及时向甲方通报故障及处理情况。第七条责任与担保7.1乙方保证其拥有本项目合法的开发、建设和运营权，并履行所有相关法律法规下的义务。7.2乙方保证本项目设施符合环保要求，并承担因环保问题产生的所有责任。7.3甲方保证为乙方的电力并网和输送提供必要的系统支持，并按照本协议约定支付电费。第八条违约与赔偿8.1若任何一方违反本协议约定，应承担违约责任。违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的直接经济损失。8.2若乙方未能按协议约定供电（非因甲方原因或不可抗力），每发生一次，应向甲方支付违约电量[金额]元/千瓦时的违约金，但累计违约金不超过本协议年用电量的[百分比]%。8.3若甲方未能按协议约定支付电费，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比]%向乙方支付滞纳金。8.4若因一方违约导致本协议被迫终止，违约方应承担相应的违约责任，并可能需要拆除或改造其并网设施，相关费用由违约方承担。第九条期限与终止9.1本协议有效期自[起始年]年[起始月]月[起始日]日起至[终止年]年[终止月]月[终止日]日止，为期[年数]年。9.2协议期满前[具体月数]个月，若双方无书面异议，本协议可自动续签[年数]年。9.3经双方协商一致，可以书面形式提前终止本协议。提前终止的，双方应就未结算的电费、设备处理、违约责任等事宜进行结算和处理。9.4出现以下情况之一，守约方有权书面通知违约方终止本协议：(a)一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后[具体天数]日内仍未纠正的；(b)一方进入破产、清算程序的；(c)违约行为导致本协议目的无法实现的。9.5协议终止后，双方应在[具体天数]日内完成电费结算和最终支付。乙方应在收到全部尾款后[具体天数]日内，按照甲方要求拆除或保留其并网设施，并配合完成相关手续。第十条法律适用与争议解决10.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为[仲裁地点]，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或提交至[甲方/乙方]所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。第十一条保密条款11.1甲乙双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务信息等）承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露、使用或允许他人使用。11.2本保密义务不因本协议的终止而失效。双方应在本协议终止后[年数]年内继续履行保密义务。第十二条通知与送达12.1双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式，通过专人递送、挂号信、传真或电子邮件等方式发送至本协议首页载明的地址或联系方式。12.2任何一方变更联系方式，应至少提前[具体天数]日书面通知对方。否则，向原地址发送的通知视为有效送达。第十三条其他条款13.1本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解。13.2对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。13.3若本协议任何条款被认定为无