结构工程合同7篇

结构工程合同7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同工期为_________天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期为_________年_________月_________日，计划完工日期为_________年_________月_________日。3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工。不可抗力。第三条工程造价及支付方式1.工程造价：本工程总造价为人民币_________元整（￥_________元）。2.支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程造价的百分之_________（_________%），即人民币_________元整（￥_________元）。工程竣工后，甲方支付乙方工程造价的百分之_________（_________%），即人民币_________元整（￥_________元）。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格（优良率不低于百分之_________）并符合相关工程质量评定标准。2.验收标准：按照施工设计图纸、国家有关施工规范和质量检验评定标准等有关规定进行验收。第五条双方职责及义务1.甲方职责及义务：负责办理有关建设手续，为乙方创造施工条件。负责协调各工种之间的配合工作。负责提供必要的设计图纸和技术资料。2.乙方职责及义务：负责制定施工方案，组织施工人员进行施工。负责施工质量的检查、监督，确保工程质量符合要求。负责施工过程中的安全、消防工作，确保施工顺利进行。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：如甲方未能按时支付工程进度款或违反合同条款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或违反合同条款，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.如遇下列情况，本合同可终止：因不可抗力导致工程无法继续进行。甲方或乙方违反合同条款，且经过协商无法达成一致意见。第八条争议解决方式1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。篇2发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条工程造价工程造价暂定为：XX元（大写：XX元）。具体金额根据实际工程量计算。第三条工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日工程竣工日期：XXXX年XX月XX日第四条工程质量乙方必须确保工程质量达到甲方要求，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方需承担相应的责任和损失。第五条乙方义务1.乙方需按时进场施工，确保施工进度。2.乙方需确保施工质量，按照甲方要求进行施工。3.乙方需遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。4.乙方需负责施工过程中的设备、材料的管理和保养。5.乙方需确保施工期间的环境卫生和噪音控制。6.乙方需按照甲方要求提供施工人员的身份证明和专业技能证明。7.乙方需按时向甲方提交施工计划和进度报告。8.乙方需积极配合甲方的质量监督工作。9.乙方需确保施工期间遵守中国的法律法规和规定。10.乙方需提供必要的施工保险和保障措施。11.乙方需确保施工期间不对周围环境造成污染和破坏。12.乙方需确保施工期间的人员和设备安全。13.乙方需按照甲方要求提供施工期间的技术支持和维护工作。14.乙方需确保施工期间遵守甲方的现场管理规定和制度。15.乙方需按时向甲方提交施工记录和验收报告。16.乙方需确保施工期间遵守甲方的安全操作规程和规定。17.乙方需确保施工期间提供必要的培训和指导服务。18.乙方需确保施工期间遵守甲方的环保措施和规定。19.乙方需确保施工期间提供必要的服务和支持。20.乙方需确保施工期间遵守甲方的健康和安全措施和规定。21.乙方需确保施工期间提供必要的应急响应和服务。22.乙方需确保施工期间遵守甲方的职业健康和安全措施和规定。23.乙方需确保施工期间提供必要的技术支持和维护服务。24.乙方需确保施工期间遵守甲方的质量管理体系和规定。25.乙方需确保施工期间提供必要的质量控制和检验服务。26.乙方需确保施工期间遵守甲方的安全生产许可和认证要求。27.乙方需确保施工期间提供必要的安全生产和环境保护服务。28.乙方需确保施工期间遵守甲方的社会责任和公益事业要求。29.乙方需确保施工期间提供必要的社会服务和公益活动支持。30.乙方需确保施工期间遵守甲方的其他要求和规定。31.乙方需提供必要的人员和设备保障，确保施工进度和质量。32.乙方需按照甲方要求提供必要的备用方案和应急预案。33.乙方需确保施工期间与甲方保持有效的沟通和协调。34.乙方需按照甲方要求提供必要的培训和支持服务，提高施工人员的技术水平和安全意识。35.乙方需确保施工期间遵守甲方的劳动纪律和规章制度。36.乙方需按照甲方要求提供必要的员工福利和劳动保障措施。37.乙方需确保施工期间遵守甲方的企业文化和价值观要求。38.乙方需按照甲方要求提供必要的企业形象宣传和推广服务。39.乙方需确保施工期间遵守甲方的保密义务，不泄露甲方商业机密和信息。40.乙方需按照甲方要求提供必要的保密措施和安全保障措施。41.乙方需确保施工期间遵守甲方的其他合理要求和规定。42.乙方需提供必要的技术支持和维护服务，确保设备运行稳定可靠。43.乙方需按照甲方要求提供必要的人员储备和培训计划。44.乙方需提供必要的安全生产和环境保护措施，确保施工过程符合相关法律法规和标准要求。45.乙方需提供必要的社会服务和公益活动支持，积极履行社会责任和义务。46.乙方需提供必要的企业形象宣传和推广活动支持，提升甲方品牌知名度和美誉度。47.乙方需提供必要的保密措施和安全保障措施，确保甲方商业机密和信息不被泄露出去。篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同工期为_________天，从_________年_________月_________日开始施工，到_________年_________月_________日竣工验收。2.如有下列情况，工期可以顺延：因人力不可抗拒的因素而延误工期。因甲方提出变更计划或变更施工图而影响工期。因甲方提供的材料、设备或资金、技术资料等未能及时供到而影响工期。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为人民币_________元整（￥_________元）。工程以固定价格结算。合同签订后，双方不得以任何理由调整合同总价。2.付款方式：根据业主方进度款支付情况，按业主支付进度款的比例同步支付乙方。第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，分阶段提交质量验收报告及下一阶段施工计划。每道工序完成后，必须经甲方代表验收合格后，方可进行下一道工序的施工。3.隐蔽工程验收。凡隐蔽工程必须经甲方代表检查验收后方可进行下一道工序的施工。4.竣工验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告和竣工图。甲方在接到竣工验收报告后，应在_________天内组织验收。验收合格后，双方应在验收报告上签字盖章。如验收不合格，乙方应在限定时间内完成整改，并由甲方复验。复验合格后，双方应在复验报告上签字盖章。复验不合格时，双方应协商处理意见。5.工程质量监督部门及其他政府部门检查验收的结果不符合合同约定时，双方应协商处理意见。若协商不成时，双方同意由争议解决条款解决争议。第五条施工与设计变更1.乙方必须严格按照施工图纸施工，图纸一经确认不得随意更改。若需变更设计，需经甲方书面同意后方可进行。2.乙方提出的设计变更需经甲方书面同意后方可实施。设计变更影响合同总价的，需签订补充合同。3.乙方在施工中提出的合理化建议涉及到设计图纸的修改以及原材料、设备的变更等，须经甲方、设计单位及有关部门共同研究同意后，方可实施。4.乙方在施工中必须保证不损坏建筑物结构和使用功能。否则，由此造成的损失由乙方承担。5.乙方在施工中应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设成品，如造成损失，应照价赔偿。6.由于乙方在施工过程中违反操作规程造成设备损坏或建筑物损坏等事故，由此引起的责任由乙方承担。如因设备损坏给甲方造成较大损失时，乙方应给予相应的赔偿。7.乙方在施工中应注意保护现场环境，防止粉尘和废弃物污染。同时，应注意保护现场管线、设备不受损坏。若因乙方原因造成环境破坏或设备损坏时，由此引起的责任由乙方承担。若因环境破坏或设备损坏给甲方造成较大损失时，乙方应给予相应的赔偿。8.乙方在施工中应严格遵守安全操作规程和消防条例等相关规定。若因违反规定造成安全事故时，由此引起的责任由乙方承担。若因安全事故给甲方造成较大损失时，乙方应给予相应的赔偿。9.当发生下列情况时，乙方应当立即通知甲方代表：发现文物、古董或其他有考古、地质价值物品时。发现影响正常施工的异常地质情况时。发现重大安全隐患时。发现其他需要通知的情况时。10.因乙方原因造成工程停工、窝工、返工时，所发生的费用由乙方自行承担。同时，乙方应当赔偿因此给甲方造成的损失。11.因设计变更或其他原因造成工程停工、窝工、返工时，所发生的费用由双方协商确定后由乙方承担。若协商不成时，双方同意由争议解决条款解决争议。12.乙方在施工过程中应遵守现场管理规定和制度等相关规定。若因违反规定被罚款或扣留证件时，由此引起的责任由乙方承担。若因罚款或扣留证件给甲方造成较大损失时，乙方应给予相应的赔偿。13.乙方在竣工交付使用前必须做好成品保护工作和相关资料的整理工作。若因成品保护不当或资料整理不全导致验收不合格时由此引起的责任由乙方承担。若因验收不合格给甲方造成较大损失时，乙方应给予相应的赔偿。篇4发包方（简称甲方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX，位置：XXXX。承包方（简称乙方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系电话：XXXX，位置：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXXX结构工程2.工程地点：XXXX3.工程承包方式：XXXX4.工程范围和内容：XXXX第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意，可顺延工期：因天灾或不可抗拒的原因被迫停工的。因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的。因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致其他工种无法配合而被迫停工的。第三条工程价款与支付1.本工程合同总价为人民币（大写）：XXXX元（￥XXXX元）。2.支付方式：XXXX。3.支付时间：XXXX。第四条工程质量与验收1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，分阶段向甲方代表提交质量验收报告。3.工程质量验收，应以《建筑工程质量评定标准》为依据。4.工程质量不合格的，乙方负责无偿修理和返工。若造成工期延误，由乙方承担相应责任。5.双方因工程质量问题产生争议时，可共同邀请有关单位或专家进行质量鉴定。第五条设计与变更1.乙方在施工中如需对原设计进行变更，必须提交变更报告书，并附上必要的图纸资料，经甲方代表批准后，方可进行变更施工。2.乙方在施工中如遇到特殊情况或建设单位提出变更设计要求的，应与建设单位协商处理。在协商过程中应坚持“先设计后施工”的原则。协商不成时，应提交给建设单位审查确定。建设单位审查确定后，建设单位负责解决相关费用问题。建设单位未审查确定前擅自同意施工单位的变更要求而引起的损失由建设单位承担。协商处理过程中不得影响施工进度和工程质量。否则由此造成的损失由责任方承担。3.对于甲方提出的变更要求中涉及结构安全的内容应当慎重对待。对于可能引起结构重大变化或增加工程投资的情况应当及时向甲方说明情况并提出合理化建议供甲方参考决策。在未经甲方同意的情况下不得擅自更改设计文件内容或降低工程质量标准进行施工否则由此造成的损失由乙方承担。4.乙方在施工中应严格控制设计变更数量并确保每一次变更都符合相关规定和要求否则由此造成的损失由乙方承担。同时乙方也应积极配合甲方做好与设计单位的沟通协调工作确保设计质量满足工程需要。5.在施工过程中如发生设计变更导致工程量增加或减少时应按照合同条款执行并办理相应的签证手续以便进行结算调整。如因设计变更导致工期延误或增加费用应由责任方承担相应责任并赔偿由此给另一方造成的实际损失。篇5甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方将结构工程委托给乙方进行设计和施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：结构工程的设计、施工及相关的技术咨询服务。二、合同范围本合同涵盖了工程的总体设计、详细设计、材料采购、施工安装、验收等全过程。具体包括但不限于以下内容：结构设计、施工图纸制作、材料选购、施工监理、质量检测等。三、合同金额及支付方式1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。该造价为固定总价，包含设计、施工等全部费用。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。工程完工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的款项。四、工期及验收1.工期：自本合同签订之日起______天内完成。2.验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的______天内完成验收。验收合格后，双方签署验收报告。五、质量保证1.乙方应保证工程符合相关质量标准和规范，确保工程质量。2.如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担全部责任，并负责修复。六、违约责任1.若因甲方原因（如未按时支付款项）导致工程无法按时完成，甲方应承担违约责任。2.若因乙方原因（如施工质量问题）导致工程无法验收合格，乙方应承担违约责任。七、保密条款1.双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容以及保密信息。八、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有同等法律效力。3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：_______________日期：____年__月__日篇6甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行结构工程建设事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：______________________2.工程地点：______________________3.工程内容：包括基础工程、主体结构、屋面工程等4.工程规模：______________________二、工程期限1.本工程自合同签订之日起开始，预计工期为____个月。2.如有特殊情况需延长工期，须经甲方书面确认。三、工程造价及支付方式1.工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。具体金额根据工程实际结算。2.支付方式：甲方应按以下阶段支付乙方工程款：预付款：合同签订后，甲方支付乙方总造价的____%作为预付款。进度款：根据工程进度，按实际完成量支付。竣工结算：工程竣工并经甲方验收合格后，支付至总造价的____%。剩余____%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。四、工程质量及验收1.乙方应按照国家和地方相关质量标准进行施工，确保工程质量。2.工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收申请。甲方应在收到申请后的____个工作日内组织验收。3.如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。五、工程变更1.甲方有权对工程设计进行变更，乙方应遵照执行。2.因工程变更导致的工程量增减，应根据实际情况调整工程总造价。六、违约责任1.甲乙双方应遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。2.乙方如因自身原因延误工期，每延误一天，应支付甲方违约金人民币______元。3.甲方如未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应支付乙方违约金人民币______元。七、不可抗力1.因不可抗力导致工程延误或无法完成，甲乙双方均不承担违约责任。2.不抗力事件发生后，甲乙双方应共同协商解决方案。八、其他约定1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.如因本合同发生争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________法定代表人（签字）：______________________法定代表人（签字）：______________________日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日篇7发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：因甲方原因影响开工。不可抗力。第三条工程造价及支付方式1.工程造价：本工程总造价为人民币XX元整（￥XX）。2.支付方式：签订合同后XX天内，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的XX%。第四条工程施工准备与材料供应1.甲方负责施工场地的土地征用及房屋拆迁工作，并承担其费用。2.乙方负责施工场地的平整工作，并承担其费用。3.甲方负责提供施工所需的水、电及原材料，并承担其费用。4.乙方负责施工设备的采购及安装工作，并承担其费