2023年监理工程师之水利工程目标控制提升训练试卷B卷附答案

2023年监理工程师之水利工程目标控制提升训练试卷B卷附答案

单选题（共80题）1、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B2、下列合同形式中，适用于工期较短（一般不超过1年）、对最终产品的要求又非常明确的建设项目的是（）。A.固定总价合同B.可调值总价合同C.固定工程量总价合同D.估算工程量单价合同【答案】A3、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（）。A.对下道工序影响大的中间产品B.质量十分不稳定的工序C.质量水平要求高的检验D.具有破坏性的检验【答案】D4、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，招标人设有最高投标限价的，应当在（）时公布最高投标限价的总价。A.进行初步设计B.签订合同C.招标D.施工【答案】C5、在某工程网络计划中，工作H的最早开始时间为第7天，持续时间为8天；工作H有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第18天．第19天和第17天，最迟开始时间分别为第20天．21天和第23天，则工作H的总时差和自由时差分别为（）天。A.5；2B.5；5C.4；2D.11；8【答案】A6、按照计划的形成与完善过程，自上而下编制的进度计划是（）。A.详细进度计划B.滚动进度计划C.控制进度计划D.概念性进度计划【答案】D7、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】D8、关于编制招标控制价的说法，正确的是（）。A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定C.措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用D.暂估价中材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价【答案】D9、某土方工程的估算工程量为1400m3，单价为18元/m3，合同约定，当实际工程量超过估算工程量的10%时，超过部分单价调整为17元/m3。当实际工程量为1700m3时，结算的工程款应为（）万元。A.2.890B.3.044C.3.030D.3.060【答案】B10、下列关于质量管理说法正确的是（）。A.质量管理包括质量方针的制定与实施，是个大的概念B.实施质量管理依靠质量控制体系C.质量控制和质量保证是没有联系的D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A11、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】D12、事故隐患排查治理是水利建设各参建单位安全生产工作的重点，（）隐患级别是排查治理的基础。A.预先识别B.科学判定C.事后检测D.防控结合【答案】B13、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（）。A.客观估计时间B.最可能估计时间C.乐观估计时间D.悲观估计时间【答案】A14、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。A.“三通一平”B.“四通一平”C.“五通一平”D.“七通一平”【答案】B15、只有紧前工作完成，紧后工作才能开始的逻辑关系，属于（）。A.结束到开始B.结束到结束C.开始到开始D.开始到结束【答案】A16、下列选项中，不属于工程竣工专项验收内容的是（）。A.移民安置B.水土保持C.环境保护D.流域控制【答案】D17、（）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》。A.承包人B.发包人C.监理人D.分包人【答案】B18、工程施工中发生生产安全事故造成10人死亡，该事故属于（）事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】B19、水利工程质量缺陷责任期一般从（）开始。A.合同工程完工验收B.工程移交C.单位工程验收D.工程交接【答案】A20、某水库工程验收工作中，属于政府验收的是（）验收。A.分部工程B.单位工程C.单项合同工程D.下闸蓄水【答案】D21、地基处理检测压实度时，环刀法取样点应位于每层厚度的（）处。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/4【答案】C22、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B23、某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（）万元。A.12.00B.120.00C.54.72D.42.72【答案】C24、工程施工投标文件由（）投标文件和技术标投标文件两部分组成。A.质量标B.安全标C.商务标D.造价标【答案】C25、建设工程范围是项目描述的过程，其主要任务是描述()。A.项目名称B.项目目标C.项目成果清单D.项目内容【答案】B26、竣工验收主持单位可以根据竣工验收的需要，委托具有相应资质的工程质量检测机构对工程质量进行检测。所需费用由（）承担。A.竣工验收主持单位B.施工单位C.项目法人D.检测机构【答案】C27、水利工程质量监督的依据不包括（）。A.审核的施工组织设计B.国家相关的法规C.行业有关的质量标准D.经批准的设计文件【答案】A28、当对总体实行随机抽样有困难时，如连续作业时取样、产品为连续体时取样，可采用（）。A.系统随机抽样B.两级随机抽样C.分层随机抽样D.简单随机抽样【答案】A29、发包人可以要求延长缺陷责任期，最长不能超过（）。A.半年B.1年C.2年D.3年【答案】C30、在项目实施中，如果某项工作拖延的时间超过其自由时差，则（）。A.必定影响其紧后工作的最早开始时间B.必定影响工程总工期C.不会影响工程总工期D.该工作必定变成关键工作【答案】A31、水利工程项目划分不包括（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.单元工程【答案】C32、下列不属于最高投标限价的编制依据的是（）。A.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.设计文件及批复等相关资料C.施工现场情况以及特定的施工方案D.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】C33、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。A.不可抗力B.法律条文改变C.发包人方面D.季节性大雨【答案】C34、承包人完成合同工程开工准备后，应向监理机构提交（）。A.单位工程开工申请表B.合同工程开工申请表C.分部工程开工申请表D.工序开工申请表【答案】B35、在众多常用进度软件中能支持施工主体实现“先试后建”的软件是（）A.P6B.MicrosoftProjectC.BIMD.Word【答案】C36、已知工程网络计划中某工作有四项紧后工作，这些紧后工作的最迟开始时间分别为第18、20、21和23天，如果该工作的持续时间为6天，则该工作的最迟开始时间为第（）天。A.12B.14C.15D.17【答案】A37、若存款1000元，年利率为12%，按单利计息，则第2年年末的本利和为（）。A.1240元B.1254元C.1267元D.1305元【答案】A38、监理机构的检查和检验，不免除（）按合同约定应负的责任。A.承包人B.分包人C.发包人D.供货商【答案】A39、反映一个国家的综合实力，是企业和产业核心竞争力的体现，也是国家文明程度体现的是（）。A.安全B.进度C.质量D.投资【答案】C40、土方压实质量检测的取样应在压实层厚的下部（）处取样。A.1/2B.1/3C.1/4D.1/5【答案】B41、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B42、进度偏差结果为正值，表示工期（），进度偏差结果为负值，表示工期（）。A.提前，拖后B.提前，未拖延C.拖后，提前D.拖后，未拖延【答案】C43、下列选项中，不属于工程形成各阶段对质量的影响的是（）。A.项目评价阶段B.项目可行性研究C.设计阶段D.施工阶段【答案】A44、项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.设计B.监理C.施工D.运营【答案】A45、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】C46、抽样检验风险中承包商风险为第（）类风险。A.四B.三C.二D.一【答案】D47、施工单位在工程建设施工中应认真执行“三检制”，下述不属于三检制内容的是（）。A.初检B.复检C.交检D.终检【答案】C48、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（）年内进行A.1B.2C.3D.5【答案】A49、下列关于国民经济评价的描述中，错误的是（）。A.对于建设时间较早的工程项目，其投资价值应采用重置成本法或其他固定资产评估方法重新计算B.调整计算时，应注意采用与财务评价相同的价格水平年C.实际运行期按设计值计算D.年运行管理费用采用分段计算的办法【答案】C50、采用（）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。A.固定工程量总价合同B.估算工程量单价合同C.纯单价合同D.成本加酬金合同【答案】B51、某隧洞工程长3500m，在项目划分时，500m为一个分部工程。施工过程中，该隧洞工程实际为3575m，在质量评定时，最后还余有75m，应该（）。A.单独划成一个分部工程B.归到上一个分部工程C.归到下一个分部工程D.不再作划分【答案】B52、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B53、以下关于水利工程质量监督机构的设置，错误的是（）。A.水利部设置全国水利工程质量监督总站B.各省、自治区、直辖市水利（水电）厅（局）及新疆生产建设兵团水利局设置水利工程质量监督中心站C.各乡镇水利（水电）局设置水利工程质量监督站D.水利部水利水电规划设计总院设置水利工程设计质量监督分站【答案】C54、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】B55、依据《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部30号令），下列对于法人验收叙述不正确的是（）。A.法人验收由项目法人主持B.法人验收不允许由项目法人委托监理人主持C.单项合同工程完工验收通过后，项目法人应当与施工单位办理工程的有关交接手续D.法人验收工作组由项目法人、设计、施工、监理等单位的代表组成；必要时可以邀请工程运行管理单位等参建单位以外的代表及专家参加【答案】B56、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。A.自上而下开挖B.分层开挖C.分梯段开挖D.分块开挖【答案】B57、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为（）天。A.1B.3C.4D.8【答案】C58、全面质量管理的精髓是（）。A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】B59、在水利工程建设中，()对参建各方具有监督的职能。A.项目发包人B.监理人C.政府质量监督部门D.承包人【答案】C60、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予以确认。A.12B.24C.48D.72【答案】C61、承包人应在坝基岩石灌浆前，对所有灌浆孔（段）进行数照冲洗和压水试验，裂腺冲洗方法为，在孔口或段顶安放灌浆塞（孔口封闭器)，向孔内泵入压力水流，压力可为灌浆压力的（）,但不大于1MPa,冲洗时间至回水澄清时止或不大于20min。A.50%B.70%C.80%D.90%【答案】C62、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程的人工预算单价标准设置（）个档次。A.二B.三C.四D.五【答案】C63、对现场工艺试验质量控制时，当出现必要情况，（）组织相关单位及有关专家共同观察工艺试验过程并研究确定工艺参数。A.监理单位B.发包人C.设计单位D.承包人【答案】B64、某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。已知：（A/F，8％，10）=0.069，（A/P，8％，10）=0.149，（P/F，8%，10）=2.159A.324B.447C.507D.648【答案】B65、某产品的目标成本为2000元，该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A66、项目后评价的一般原则不包括（）。A.科学B.可靠C.独立D.公正【答案】B67、工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】D68、下列不属于最高投标限价编制依据的是（）。A.国家或省级.行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法B.设计文件及批复等相关资料C.施工现场情况以及特定的施工方案D.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】C69、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（）。A.限值B.利率C.终值D.等额年金【答案】C70、下列关于现场签证的说法中，错误的是（）。A.应采用书面形式B.如果现场没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价C.承包人按照现场签证内容计算价款后，便可作为增加的合同价格，与进度款同期支付D.现场如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量【答案】C71、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A72、监理人审核施工资金使用计划的具体工作不包括（）。A.对比分析发包人、承包人编制的资金使用计划，确保两者相适应B.将发包人编制的资金使用计划，对照施工合同、项目划分、进度计划，在投资、进度、质量、安全目标之间进行平衡协调C.确立目标，做好过程的监控比对，出现重大偏差时，督促承包人进行纠偏D.直接对不合理的资金使用计划进行调整【答案】D73、下列材料检查方法中属于无损检验方法的是（）。A.材料质量保证资料B.材料化学成分试验C.材料的表面探伤试验D.材料外观检查【答案】C74、只能计数、不能连续取值的数据是（）。A.计量值数据B.计数值数据C.控制性数据D.验收性数据【答案】B75、根据《水利工程工程量清单计价规范》，夹有孤石的土方开挖，大于（）m3的孤石按石方开挖计量。A.0.3B.0.5C.0.7D.0.9【答案】C76、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。A.工作B.过程C.技术D.……【答案】A77、下列不属于枢纽工程类型的是（）。A.堤防B.水库C.拦河闸D.泵站【答案】A78、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。A.质量事故的实况资料B.工程承包合同C.有关的技术文件D.相关的建设法规【答案】D79、与土质防渗体结合的岩面或混凝土面等,铺填前涂刷浓泥浆或黏土水泥砂浆，涂刷均匀，无空白，混凝土面涂刷厚度为（）mm,裂隙岩面涂刷厚度为5~10mm,铺浆厚度允许偏差为0-2mm。A.2~4B.3~5C.4~6D.4~7【答案】B80、关于投标限价的说法，正确的是（）。A.招标人应当在招标文件中设置最低投标限价B.最高投标限价应在开标时公布C.招标文件中应明确最高投标限价的计算办法D.最高投标限价应在开标前2日公布【答案】C多选题（共40题）1、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD2、依相关司法解释,关于涉外民事送达的方式，下列哪些选项是正确的？（）A.在任何情况下均可以采取邮寄送达的方式B.公告送达的内容应在国内外公开发行的报刊上刊登C.可通过传真、电子邮件等能够确认收悉的其他适当方式向受送达人送达D.在任何情况下均可适用留置送达的方式【答案】BC3、法律解释可以分为立法解释、司法解释和学理解释，不同的法律解释其效力也不相同。根据我国《立法法》的规定,下列哪一或哪些情况属于全国人大常委会法律解释的权限范围？（）A.法律的规定需要进一步明确具体含义的B.法律规定业已修正需要重新定义其相关内容的C.法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据的D.法律之间发生冲突，需要裁决其效力优先性的【答案】AC4、承包人的质量控制是对（）进行的建设项目质量控制，以达到合同要求。A.工程筹建B.施工阶段C.设备与材料D.验收阶段E.缺陷责任期【答案】BCD5、我国宪法规定的公民的人身自由权包括哪些？（）A.公民的人身自由不受侵犯B.公民的人格尊严不受侵犯C.公民的住宅不受侵犯D.公民的通信自由和通信秘密受法律保护【答案】ABCD6、任何部位混凝土开始浇筑前，承包人必须通知监理机构对浇筑部位的准备工作进行检查，其中检查内容包括（）。A.地基处理B.加热系统C.已浇筑混凝土面的清理以及模板D.钢筋.插筋E.灌浆系统【答案】ACD7、律师刘某原住在某市甲区，后因购买商品房迁人乙区的玫瑰园住宅小区，在入住后第二年的选举中，刘某发现自己的名字没有出现在小区公布的选民名单上,刘某决定依法维护自己的选举权，下列说法中正确的是哪些？（）A.按照《选举法》的规定，刘某应当列人玫瑰园住宅小区的选民名单B.刘某就此事可以向当地的选举委员会提出申诉，选举委员会应在3日内作出处理决.定C.刘某如果对选举委员会的处理决定不服，可以在选举日的5日以前向人民法院起诉，人民法院应在选举日以前作出判决D.对法院判决不服，刘某还可以提出上诉【答案】ABC8、马克思主义法学认为，法律的产生是一个长期的社会历史的过程，有其独特的发展规律，这些规律主要表现在下面哪些方面？（）A.法律的产生经历了从个别调整到规范调整的发展过程B.法律的产生经历了习惯到习惯法，再由习惯法到制定法的发展过程C.法律的产生经历了法律与宗教规范、道德规范的浑然一体到法律与宗教规范、道德规范的分化、法律的相对独立的发展过程D.法律的产生经历了从一般规范性调整到法的调整的发展过程【答案】ABCD9、世界贸易组织的《服务贸易总协定》没有对服务贸易下定义，而是规定了服务贸易的几种方式,下列哪些属于《服务贸易总协定》规定的服务贸易方式？（）A.从一国境内直接向其他国境内提供服务B.从一国境内向其他国的服务消费者提供服务C.外国实体在另一国境内设立附厲公司或分支机构并提供服务D.—国的服务提供商通过自然人到其他国境内提供服务【答案】ABCD10、国家规定，在中华人民共和国境内从事（）等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。A.新建B.拆迁C.加固D.扩建E.改建【答案】AD11、玛丽为甲国派驻乙国领馆的领事官员，依《维也纳领事关系公约》，其在乙国不受逮捕、拘押和监禁，但也有一些例外的情况，下列哪些属于例外的情况？（）A.因玛丽在乙国有严重犯罪情形，依法定程序应予以逮捕和拘押的B.玛丽在乙国有违反交通法规情形，应予拘留的C.玛丽在乙国有违反治安法规情形，应予拘押的D.为执行已经发生法律效力的判决而依法定程序应予以逮捕和拘押的【答案】AD12、某技术方案经济评价指标对甲、乙、丙三个不确定因素的敏感度系数分别为－0.1、0.05、0.09，据此可以得出的结论有（）。A.经济评价指标对于甲因素最敏感B.甲因素下降10%，方案达到盈亏平衡C.经济评价指标与丙因素反方向变化D.经济评价指标对于乙因素最不敏感E.丙因素上升9%，方案由可行转为不可行【答案】AD13、根据1970年《关于制止非法劫持航空器的公约》的规定，在飞行中的航空器内用暴力或暴力威胁或其他任何胁迫方式,非法劫持或控制该航空器的厲于危害民用航空安全的行为之一，“飞行中的航空器”是指下列哪项？（）A.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起,直到降落后24小时B.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起，直到降落于机场C.从航空器装载完毕、机舱外部各门均已关闭时起,直到打开任一机舱门以便卸载时为止D.从机组人员对航空器进行飞行前的准备时起，直到降落后24小时止【答案】C14、下列适用于抽样检验的有（）。A.破坏性检验B.质量检验对象数量多C.检验的对象是连续体D.检验样品数量少E.对工序进行质量检验【答案】ABC15、下列属于随机抽样基本方法的有（）A.系统随机抽样B.简单随机抽样C.分层随机抽样D.两级随机抽样E.配额随机抽样【答案】ABCD16、建设项目进度控制基本程序包括（）。A.保证进度计划的严肃性与约束力B.进度计划实施中的跟踪检查C.对收集的资料进行整理、统计和分析D.研究进度纠偏措施E.进度纠偏措施的实施与监督【答案】BCD17、中国甲公司与日本乙公司订立了一项货物出口合同，价格术语为CFR，投保了平安险，分两只船装运，一起运往日本福冈。由于航行过程中遇暴风雨的袭击,甲船的货物因船身倾覆进水而发生部分损失；而乙船则与另一艘船相撞,船上的货物也发生了部分损失。对于上述损失，下列说法正确的有哪些？（）A.本案应由中国甲公司理投保B.保险公司不应对甲船因自然灾害造成的货物的部分损失予以赔偿C.保险公司应对乙船因意外事故造成的货物损失予以赔偿D.保险公司不应对乙船的货物损失赔偿，因为在平安险下,货物因意外事故造成的部分损失保险公司是不賠的【答案】BC18、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务B.规划了标准体制改革的方向C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD19、质量控制点是指为保证工程质量而重点控制的（）。A.分包B.关键部位C.同步记录D.重点控制对象E.薄弱环节【答案】BD20、国家设立中国民用航空局，作为交通运输部管理的国家局。关于中国民用航空局的说法哪项正确：A.它不行使行政管理职能B.它可以只设处级内设机构C.需要调整它的职能的，由交通运输部决定D.它增减原定编制的，由交通运输部审核方案，国务院决定【答案】B21、安全生产目标主要内容包括（）。A.安全生产教育培训目标B.重大危险源监控目标C.应急管理目标D.生产安全事故控制目标E.安全生产支出目标【答案】ABCD22、依《国际商会托收统一规则》，下列选项中，哪些属于托收行对委托人、代收行对托收行负有的具体代理行为的义务?（）A.及时提示的义务B.保证汇票和装运单据与托收指示书的表面一致，如发现任何单据有遗漏,应立即通知发出指示书的一方C.收到的款项在扣除必要的手续费和其他费用后必须按照指示书无迟延地解交本人D.无延误地通知托收结果,包括付款、承兑、拒绝承兑或拒绝付款等【答案】ABCD23、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包法人/监理单位的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD24、投资局部偏差的含义包括（）。A.单项工程的投资偏差B.单位工程的投资偏差C.分部分项工程的投资偏差D.每个控制周期所发生的投资偏差E.建设项目的投资偏差【答案】ABCD25、下列属于局部偏差特征的是（）。A.涉及的工程内容较多B.范围较大C.容易了解偏差发生时间D.原因较复杂E.有利于分析发生偏差的原因【答案】C26、对工程质量进行评定的依据包括（）等。A.监理通知B.合同要求C.施工规程D.技术标准E.经批准的设计文件【答案】BCD27、根据最髙人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》,下列情形中，哪些应当认定存在信用证欺诈？（）A.信用证的受益人（卖方）并未实际发运货物，其向银行提交的提单、发票系伪造B.受益人(卖方）本应发运纯棉布料，但实际上，卖方发运的“货物”为毫无价值的碎布C.受益人和开证申请人之间不存在真实买卖交易关系D.受益人(卖方)交付给承运人符合合同要求的货物，但是运输途中船舶触礁沉没,货物全部灭失,受益人知道此情况,仍向银行提交单据要求付款【答案】ABC28、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。A.电源电压不超过24VB.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关C.灯头外部有金属保护网D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上E.电源电压不超过36V【答案】CD29、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。A.发包人/监理人的质量检验B.免检C.第三方的检验D.施工单位的质量检验E.全数检验【答案】ACD30、全面质量管理，是一种现代化的质量管理，它（）的质量管理。A.重视人的因素B.强调全员参加C.全过程控制D.重点管理E.全企业实施【答案】ABC31、在施工阶段，质量检验的目的包括（）。A.判断工程产品、建筑原材料