2024年建设工程施工合同标准范文（3篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同标准范文发包人（全称）：_____承包人（全称）：_____依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（1）工程立项批准文号：_____资金来源：_____二、工程承包范围承包范围：_____三、合同工期：_____开工日期：_____竣工日期：_____合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准：_____五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_____１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件、相关文档７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。2024年建设工程施工合同标准范文（2）《建设工程施工合同》甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]电话：[乙方联系电话]鉴于乙方具有相关建设工程施工经验和能力，甲方愿意将下列项目委托给乙方进行施工，双方达成如下建设工程施工合同：第一条项目名称本合同所指的项目是[项目名称]。第二条工程内容乙方承担将[项目描述]进行设计、施工和交付的全部工作。具体的工程内容细节将通过项目施工图纸和合同补充协议确定。第三条工期乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因不可抗力等特殊原因导致工期延长，乙方应提前向甲方递交书面延期申请，并经甲方同意后方可继续施工。第四条工程质量乙方必须按照国家相关建设工程质量标准进行施工，确保工程质量符合规定要求。乙方应组织专业技术人员进行工程质量监督和检测，并及时处理工程质量问题。第五条施工费用和支付方式1.施工费用为[金额]，不包括额外材料和设备费用。施工费用由甲方支付给乙方。2.甲方应按照合同约定的进度和质量验收标准，分次支付施工款项给乙方。具体支付方式和比例将在合同补充协议中确定。第六条材料和设备1.甲方负责采购和提供项目所需的主要材料和设备，乙方应按照合同要求配合甲方进行材料和设备的验收和安装工作。2.如若施工过程中发现甲方提供的材料和设备存在质量问题，乙方有权要求甲方进行更换和补偿。第七条保修期乙方应按照国家规定提供[保修期限]的维修保养服务，确保工程在保修期内正常使用。如出现质量问题，乙方应及时协调解决。第八条竣工验收和交付1.工程竣工后，乙方应向甲方提供相关竣工资料，并邀请甲方进行竣工验收。2.如甲方发现工程不符合要求，乙方应立即进行整改，直至甲方满意为止。整改期间，乙方不得要求支付余款。第九条合同解除和违约责任1.若一方违反合同约定，使对方无法继续履行合同，对方有权向违约方提出解除合同的申请，并要求赔偿相关损失。2.若因不可抗力等特殊原因导致合同无法继续履行，则双方不承担违约责任，并协商解决合同事宜。第十条争议解决本合同的履行和解释遵循中华人民共和国法律的规定。双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼的方式解决。第十一条其他事项1.本合同未约定的事项可通过补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等效力。2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：乙方(盖章)：日期：日期：2024年建设工程施工合同标准范文（3）建设工程施工合同合同编号：2024-CON-001甲方：____________（以下简称“业主”）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________电子邮箱：____________乙方：____________（以下简称“承包方”）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________电子邮箱：____________鉴于：1.甲方拥有并对以下建设项目（以下简称“工程”）享有合法权益，有权委托乙方进行施工；2.乙方具备从事相应施工工作的经验、技术和能力，能够按照甲方的要求进行施工；3.双方愿意根据中华人民共和国相关法律法规的规定，就本合同约定的事项达成一致。基于上述前提，甲乙双方本着平等协商、互利共赢的原则，达成如下合同：第一条工程基本信息1.工程名称：____________2.工程地点：____________3.工程范围：____________4.工程进度：____________5.工程总工期：____________6.工程造价：____________第二条施工要求1.甲方有权指定乙方遵守的施工标准和要求，乙方应按照甲方的要求进行施工；2.乙方应严格按照相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量符合甲方的要求；3.乙方应按照甲方提供的施工计划进行施工，并根据实际情况及时调整计划；4.乙方应组织、安排好施工队伍，具备相关施工人员的资格证书，并确保施工人员的安全。第三条施工期限1.本工程的总工期为_______天，自合同生效之日起计算；2.如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付相应的延期费用；3.如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付相应的违约金。第四条工程款支付1.本工程的总造价为____________，按照以下方式支付：(1)预付款：工程总造价的_______%，即_________元，在签订合同时支付；(2)进度款：根据施工进度，甲方于乙方完成工程不同阶段时支付相应款项；(3)竣工结算款：工程竣工验收合格后，由甲方向乙方支付尾款。第五条工程保险1.甲方应按照相关法律法规要求，及时投保工程质量保证险和施工责任险；2.乙方应配合甲方进行保险的投保和理赔工作，如发生保险事故，乙方应积极配合调查和处理。第六条工程变更1.如甲方需要对工程进行变更，应以书面形式通知乙方；2.双方应在接到变更通知后及时进行商讨，达成一致意见；3.如因甲方要求变更而导致工程造价增加或工期延误，甲方应向乙方支付相应的费用或违约金。第七条合同解除1.若因不可抗力或其他无法预见、无法避免的原因，致使本合同无法履行或部分履行，双方可以协商解除合同；2.如乙方违反合同约定，未按时完成工程或工程质量不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应的损失；3.如甲方违反合同约定，未按时支付款项或违反合同约定的其他义务，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应的损失。第八条争议解决1.本合同的解释和执行适用中华人民共和国相关法律法规；2.如因合同履行发生争议，双方应通过友好协商解决；3.如协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法院裁决。第九条其他约定1.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份；2.本合同自双方盖章之