关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟203注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟203建设工程合同管理模拟203一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中_是指协助监理人获取工程使用的原材料、构配件、机构设备等生产厂家名录。A.物质服务B.人员服务C.技术服务D.信息服务答案:D解析 本题涉及的考点是委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供的协助服务。委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务3个方面。(1)信息服务是指协助监理人获取工程使用的原材料、构配件、机构设备等生产厂家名录，以掌握产品质量信息，向监理人提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录，以方便监理工作的组织协调。(2)物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。如果双方议定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。对于这种情况，要在专用条件的相应条款内明确经济补偿的计算方法，通常为：补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例设施原值+管理费。(3)人员服务是指如果双方议定，委托人应免费向监理人提供职员和服务人员，也应在专用条件中写明提供的人数和服务时间。当涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员只应从监理工程师处接受指示。监理人应与这些提供服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责。如委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受监理工程师的指示完成相应的试验工作，但监理人既不对检测试验数据的错误负责，也不对由此而导致的判断失误负责。问题:2. 建设工程设计合同(示范文本)规定，方案设计文件的设计深度应当满足编制初步设计文件和_的需要。A.施工图设计B.编制招标文件C.控制概算D.技术文件答案:C解析 本题涉及的考点是设计深度要求。设计标准可以高于国家规范的强制性规定，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计，方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要；初步设计文件应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。具体内容要根据项目的特点在合同内约定。问题:3. 在下列情况中，承包方要求索赔的工期不予顺延的是_。A.发包人未按时提供施工条件B.设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C.1周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD.不可抗力事件答案:B解析 本题涉及的考点是可以顺延工期的条件。按照施工合同范本通用条件的规定，以下原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期相应顺延：(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；(2)发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；(3)监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或监理工程师同意工期顺延的其他情况。问题:4. 在设计合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，_。A.不退还发包人已付的定金B.按该阶段实际工作量支付C.按该阶段设计费的一半支付D.按该阶段设计费的全部支付答案:A解析 本题涉及的考点是因发包人原因要求解除合同。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。问题:5. 建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人的基本责任是_。A.配合施工B.保证设计质量C.完成施工图设计D.保护发包人的知识产权答案:B解析 本题涉及的考点是设计人的基本责任。保证工程设计质量是设计人的基本责任。设计人应依据批准的可行性研究报告、勘察资料，在满足国家规定的设计规范、规程、技术标准的基础上，按合同规定的标准完成各阶段的设计任务，并对提交的设计文件质量负责。在投资限额内，鼓励设计人采用先进的设计思想和方案。但若设计文件中采用的新技术、新材料可能影响工程的质量或安全，而又没有国家标准时，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，并经国务院有关部门或省、直辖市、自治区有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后方可使用。问题:6. 承包人需要使用代用材料时，应经_认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。A.供货商B.质量检验员C.工程师D.材料采购员答案:C解析 本题涉及的考点是承包人负责采购的材料和设备的内容。(1)采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。(2)工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。(3)承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。(4)由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。问题:7. 在建设工程设计合同的履行过程中，按时提供设计依据文件和基础资料是发包人的责任，但当发包人交付上述资料及文件超过规定期限10d时，_。A.设计人交付设计文件的时间相应顺延B.设计人交付设计文件的时间不予顺延C.设计人有权重新确定提交设计文件的时间D.发包人有权重新确定提交设计文件的时间答案:A解析 本题涉及的考点是发包人的责任。如果发包人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限15d以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延；交付上述资料及文件超过规定期限15d以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。问题:8. 在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，_应负责对该设计资料进行审查。A.发包人B.设计人C.监理人D.承包人答案:B解析 本题涉及的考点是对外商的设计资料进行审查。委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。问题:9. 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由_。A.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人B.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方C.监理单位明确双方职责，且无须发出通知D.发包人明确双方职责，且无须发出通知答案:B解析 本题涉及的考点是发包人派驻代表。发包人代表是经发包人单位法定代表人授权，派驻施工现场的负责人，其姓名、职务、职责在专用条款内约定，但职责不得与监理单位委派的总监理工程师职责相互交叉。双方职责发生交叉或不明确时，由发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方。问题:10. 发包人收到竣工结算报告及结算资料后_d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。A.7B.14C.28D.35答案:C解析 本题涉及的考点是发包人的违约责任。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28d内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。问题:11. 建设工程施工合同的计价方式中，_通常用于工期较长的施工合同。A.固定价格合同B.组合计价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同答案:C解析 本题涉及的考点是合同的计价方式。可调价格合同，是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。问题:12. 属于建设工程施工合同中发包人应完成的义务是_。A.办理土地征用、拆迁补偿B.按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、古树名木的保护工作C.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定D.已竣工工程未交付之前，按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作答案:A解析 本题涉及的考点是发包人的义务。发包人的义务包括办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。问题:13. 工程承包活动中采用的总价合同和单价合同均属于_。A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.组合计价合同答案:A解析 本题涉及的考点是固定价格合同。固定价格合同，是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。这种合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由承包人承担。工程承包活动中采用的总价合同和单价合同均属于此类合同。问题:14. 当保留金已累计扣留到保留限额的60%时，可以允许承包商提交保留金保函代换保留金，保函金额在_后不递减。A.颁发履约证书B.颁发接收证书C.结清单生效D.提交竣工报表答案:B解析 本题涉及的考点是保留金保函代换保留金。保留金保函代换保留金。当保留金已累计扣留到保留限额的60%时，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，可以允许承包商提交保留金保函代换保留金。业主返还保留金限额的50%，剩余部分待颁发履约证书后再返还。保函金额在颁发接收证书后不递减。问题:15. 下列工程变更的范围中，属于重大设计变更的是_。A.任何联合竣工检验、钻孔和其他检验及勘察工作B.删减任何合同约定的工作内容C.改变原定的施工顺序或时间安排D.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变答案:D解析 本题涉及的考点是重大的设计变更。工程任何部分标高、位置和尺寸的改变，属于重大的设计变更。问题:16. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则_。A.双方的损失各自承担B.发包人的损失由承包人承担C.承包人的损失由发包人承担D.发包人的损失由审批部门承担答案:C解析 本题涉及的考点是发包人的义务。合同约定的发包人义务，如果出现不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延。问题:17. 建设工程施工过程中，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工，因承包人的原因达不到约定标准，由_。A.承包人承担返工费用，工期相应顺延B.承包人承担返工费用，工期不予顺延C.发包人承担返工费用，工期相应顺延D.发包人承担返工费用，工期不予顺延答案:B解析 本题涉及的考点是不符合质量要求的处理。不论何时，工程师一经发现质量达不到约定标准的工程部分，均可要求承包人返工。承包人应当按照工程师的要求返工，直到符合约定标准。因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。问题:18. 工程竣工前，由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，_负责拆除或重新安装。A.承包人B.发包人C.制造商D.监理单位答案:A解析 本题涉及的考点是试车中双方的责任。由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。问题:19. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，则_。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担答案:D解析 本题涉及的考点是提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。问题:20. FIDIC施工合同条件规定，通用条件内以投标截止日期前第_天定义为“基准日”，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。A.14B.28C.35D.42答案:B解析 本题涉及的考点是业主与承包商划分合同风险的时间点。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”，作为业主与承包商划分合同风险的时间点。问题:21. 可以调整合同工作单价的原则中，某一项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于_时，允许对该工作规定的费率或价格加以调整。A.5%B.8%C.10%D.15%答案:C解析 本题涉及的考点是可以调整合同工作单价的原则。具备以下条件时，允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整：(1)此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；(2)工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%；(3)由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%。问题:22. 根据FIDIC施工合同条件规定，_有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等内容的工作发包给指定分包商实施。A.业主B.总承包商C.工程师D.设计单位答案:A解析 本题涉及的考点是指定分包商的概念。合同条款规定，业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商实施。问题:23. 工程中常见的一类索赔是_。A.合同被迫终止的索赔B.意外风险和不可预见因素索赔C.工程延误索赔D.工程变更索赔答案:C解析 本题涉及的考点是工程延误索赔。工程延误索赔因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。问题:24. FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是_。A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定B.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式C.争端裁决委员会成员的报酬由业主承担D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为答案:D解析 本题涉及的考点是争端裁决委员会裁决的性质。争端裁决委员会的裁决，属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同争议的调解，但其性质则属于个人委托。问题:25. 建设工程施工中，索赔意向通知提交后的_d内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。A.7B.14C.28D.42答案:C解析 本题涉及的考点是索赔意向通知提交时间。索赔意向通知提交后的28d内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1. 按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由_协商解决。A.发包人B.承包人C.临理人D.设计单位负责人E.施工单位负责人 A B C D E答案:AB解析 本题涉及的考点是。按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决。问题:2. 按照建设工程设计合同(示范文本)的规定，发包人的责任包括_。A.提供设计依据资料B.提供必要的现场工作条件C.外部协调工作D.保证设计质量E.遵循合理设计周期的规律 A B C D E答案:ABCE解析 本题涉及的考点是发包人的责任。发包人的责任：提供设计依据资料、提供必要的现场工作条件、外部协调工作、其他相关工作、保护设计人的知识产权、遵循合理设计周期的规律。问题:3. 建设工程设计合同(示范文本)规定，施工图设计文件应当满足_的需要，并注明建设工程合理使用年限。A.施工B.设计说明C.设备材料采购D.现场环境E.非标准设备制作 A B C D E答案:ACE解析 本题涉及的考点是设计深度要求。施工图设计文件应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。问题:4. 建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人初步设计阶段的工作任务包括_。A.提出技术设计计划B.编制技术设计文件C.总体设计D.方案设计E.编制初步设计文件 A B C D E答案:CDE解析 本题涉及的考点是初步设计工作任务。初步设计工作任务包括：总体设计、方案设计、编制初步设计文件。问题:5. 建设工程施工合同中，对建设单位质量行为的监督主要包括_。A.工程项目报建审批手续是否齐全B.是否迫使承包商任意压缩合理工期等行为C.有无明示或者暗示勘察设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准，降低工程质量D.工程项目的监理机构专业人员配套，责任制落实E.制订监理规划，并按照监理规划进行监理 A B C D E答案:ABC解析 本题涉及的考点是对建设单位质量行为的监督。对建设单位质量行为的监督主要包括：(1)工程项目报建审批手续是否齐全；(2)是否迫使承包商任意压缩合理工期；(3)有无明示或者暗示勘察设计单位、监理单位、施工单位违反强制性标准，降低工程质量。问题:6. 关于建设工程竣工阶段质量保修期的表述，正确的有_。A.基础设施工程为50年B.电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程为3年C.屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为7年D.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期E.房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 A B C D E答案:DE解析 本题涉及的考点是最低保修期限。国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。问题:7. 下列有关确定变更价款的做法，正确的有_。A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告B.工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复C.确定的价款报送造价管理部门备案D.工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准E.承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额 A B C D E答案:ABD解析 本题涉及的考点是确定变更价款的程序。确定变更价款的程序包括：(1)承包人在工程变更确定后14d内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款，如果承包人在双方确定变更后的14d内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整；(2)工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14d内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复，工程师无正当理由不确认或答复时，自承包人的报告送达之日起14d后，视为变更价款报告已被确认；(3)工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付，工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。问题:8. 施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56d内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以_。A.拍卖该工程B.留置该工程C.申请法院将该工程依法拍卖D.与发包人协议将该工程折价E.请求仲裁机构将该工程依法拍卖 A B C D E答案:CD解析 本题涉及的考点是发包人的违约责任。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56d内仍不支付竣工结算款，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。问题:9. 建设工程施工合同(示范文本)通用条款中，发生_时，承包人可以行使暂时停工的权利。A.拖欠工程进度款B.施工质量不合格C.延误支付预付款D.承包人订购的设备不能按时到货E.非承包人原因停水、停电、停气 A B C D E答案:AC解析 本题涉及的考点是承包人暂时停工的权利。施工合同范本通用条款中时以下两种情况给予了承包人暂时停工的权利：(1)延误支付预付款；(2)拖欠工程进度款。问题:10. FIDIC施工合同条件专用条款中规定的工程材料的采购满足_等条件后，承包商向工程师提交预付材料款的支付清单。A.发包方按要求检查订货单、发货单等证明文件B.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求C.材料运输过程亏损的检查D.材料已到达工地并经承包商和工程师共同验点入库E.承包商按要求提交订货单、收据价格证明文件 A B C D E答案:BDE解析 本题涉及的考点是承包商申请支付材料预付款。专用条款中规定的工程材料的采购满足以下条件后，承包商向工程师提交预付材料款的支付清单：(1)材料的质量和储存条件符合技术条款的要求；(2)材料已到达工地并经承包商和工程师共同验点入库；(3)承包商按要求提交了订货单、收据价格证明文件(包括运至现场的费用)。问题:11. 有关材料采购合同履行过程中供货方逾期交货的相关表述，正确的是_。A.发生逾期交货事件后，供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商B.发生逾期交货事件后，采购方仍需要时，可要求供货方继续发货、照数补齐，并承担逾期交货责任C.采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交付时，则派车损失应由采购方支付费用D.对约定由采购方自提货物而不能按期交付时，若发生采购方的其他额外损失，这笔实际开支的费用应由采购方自行承担E.不论合同内规定由供货方将货物送达指定地点交接，还是采购方去自提，均要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金 A B C D E答案:ABE解析 本题涉及的考点是逾期交货。不论合同内规定由供货方将货物送达指定地点交接，还是采购方去自提，均要按合同约定依据逾期交货部分货款总价计算违约金。对约定由采购方自提货物而不能按期交付时，若发生采购方的其他额外损失，这笔实际开支的费用也应由供货方承担。如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交付时，则派车损失应由供货方支付费用。发生逾期交货事件后，供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商。采购方仍需要时，可继续发货照数补齐，并承担逾期交货责任；如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的15d内，通知供货方办理解除合同手续，但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。问题:12. 根据FIDIC施工合同条件规定，颁发工程接收证书后的84d内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。竣工报表的内容应包括_。A.法规变化引起的调整应增加和减扣的任何款额B.承包商认为应退还给自己的部分保留金C.到工程接收证书中指明的竣工日止，根据合同完成的全部工作的最终价值D.承包商认为根据合同应支付给自己的估算总额E.作为保留金扣减的任何款额 A B C D E答案:BCD解析 本题涉及的考点是承包商报送竣工报表的内容。颁发工程接收证书后的84d内，承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。报表内容包括：(1)到工程接收证书中指明的竣工日止，根据合同完成全部工作的最终价值；(2)承包商认为应该支付给他的其他款项，如要求的索赔款、应退还的部分保留金等；(3)承包商认为根据合同应支付给他的估算总额。所谓“估算总额”是这笔金额还未经过工程师审核同意。估算总额应在竣工结算报表中单独列出，以便工程师签发支付证书。问题:13. 根据FIDIC施工合同条件规定，有关合同有效期的理解，正确的是_。A.颁发履约证书是表示合同约定的权利义务完全结束B.颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止C.结清单一经生