关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟41注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟41建设工程合同管理模拟41一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)问题:1. 下列关于合同公证的说法中，正确的是 。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出C.合同公证的效力只能限于国内D.经公证的合同，法律效力高于经过签证的合同答案:D问题:2. 不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由 承担民事责任。A.勘察人B.政府C.保险机构D.发包人答案:D解析 在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。问题:3. 依据合同法的规定，出现 订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。A.对方以胁迫手段B.损害国家利益C.对方有过错D.损害当事人利益答案:A问题:4. 下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是 。A.施工招标B.材料招标C.设备招标D.设计招标答案:D问题:5. 甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未能收到货款，双方发生争执后，乙公司应 。A.要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.中止合同并要求甲公司退款D.换货后要求甲公司支付电视机货款答案:A解析 根据合同法有关规定，一旦签订了合同，就受法律保护。甲公司采购时签订的合同已有该公司的公章，也签订了购买合同，货到付款是合法的，而甲公司未能付款理应要支付货款，至于要不要终止合同是下一步要做的事。问题:6. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致属细微偏差，修正此错误的原则是 。A.以大写金额为准B.以金额高者为准C.以小写金额为准D.以金额低者为准答案:A问题:7. 因建设工程施工合同无效、终止，导致 无效、终止。A.建设监理委托合同B.分包合同C.建设工程勘察合同D.建设工程设计合同答案:B知识点 合同的分类问题:8. 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为 。A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务答案:C问题:9. 关于合同内容中，价款或者报酬的表述中，不正确的是 。A.价款或者报酬是当事人一方向交付标的的另一方支付的货币B.标的物的价款由当事人双方协商，但必须符合国家的物价政策，劳务酬金也是如此C.合同条款中应写明有关银行结算和支付方法的条款D.价款或者报酬在勘察、设计合同中表现为勘察、设计费，在监理合同中则体现为工程款答案:D问题:10. 关于合同生效应具备的条件说法有误的是 。A.意思表示真实B.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C.不违反法律D.在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益答案:D解析 合同生效应具备的条件：当事人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律和社会公共利益。问题:11. 某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则 。A.承包人的损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担D.双方的损失都由审批部门承担答案:C问题:12. 某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的( )。A.债权转让B.合同变更C.债务转移D.合同转让答案:A问题:13. 施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由 承担。A.施工承包人B.建设单位C.供货方D.采购方答案:C问题:14. 在施工过程中，监理工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后 天内予以确认答复。A.3B.7C.14D.28答案:C问题:15. FIDIC土木工程合同条件规定，对工程师发布的 ，承包商必须执行。A.书面指令B.口头指令C.无论是书面指令还是口头指令D.承包商同意接受的指令答案:C知识点 合同形式欠缺的法律后果问题:16. 因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过 。A.项目的直接损失B.项目勘察费的2倍C.项目的勘察、设计费D.返工项目的费用答案:D问题:17. 建设工程合同纠纷由( )的仲裁委员会仲裁。A.工程所在地B.仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D.双方协商选定答案:D问题:18. 某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作的工作量，承包商于2003年4月1日将此工作增加的工程量完成，并于2003年4月20日向监理工程师递交了索赔意向通知，监理工程师应 。A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包产协商索赔事项答案:B问题:19. 材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以 的形式承担违约赔偿责任。A.违约金B.继续履行C.赔偿损失D.赔偿价差损失答案:A问题:20. 人民法院经组成合议庭审查核实仲裁没有仲裁协议的，应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起 个月内提出。A.6B.7C.9D.12答案:A问题:21. 发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改， 对修改后的设计文件负责。A.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人答案:C知识点 设计工作内容的变更问题:22. 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 。A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用D.归还委托人，监理人支付折旧等费用答案:C问题:23. 施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是 。A.审核施工进度计划B.控制施工工作按进度计划执行C.争取提前完成工程D.发布工程暂停令答案:B问题:24. 招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由 。A.招标人承担，费用由投标人承担B.投标人承担，费用由招标人承担C.招标人承担，费用由招标人承担D.投标人承担，费用由投标人承担答案:A问题:25. 监理合同的有效期是指( )。A.监理合同中书面约定的履行期间B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和答案:B尽管双方签订建设工程委托监理合同中注明“本合同自年月日开始实施，至年月日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不就一定是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。问题:26. 建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同在正常履行的情况下， ，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验答案:C问题:27. FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是 。A.由承包商负责协调管理B.业主必须保护承包商合法利益不受侵害C.指定分包商的违约责任由承包商承担D.承包商应向指定分包商收取协调管理费答案:B问题:28. 争端裁决委员会的酬金由 负担。A.承包商B.业主与承包商C.业主D.指定分包商答案:B解析 争端裁决委员会的酬金由业主与承包商负担。问题:29. 未经工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿 的有关损失，延误的工期不予顺延。A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人答案:B问题:30. 招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应 。A.发送给提出问题的投标人B.发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C.发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D.作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容答案:B问题:31. 在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的 原则。A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用答案:C问题:32. 确定建设工程施工合同变更价款的原则不包括 。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行答案:D问题:33. 决定合同法律关系性质的是 。A.合同法律关系的主体B.合同法律关系的客体C.合同法律关系的内容D.合同法律关系的责任答案:A问题:34. 发包人收到竣工结算报告及结算资料后 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。A.7B.14C.28D.35答案:C问题:35. 承包人因自身原因实际施工落后于计划进度，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人 。A.有权要求赔偿B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题D.无权要求赔偿答案:D问题:36. 每套合同设备通过该套机组性能验收试验，初步验收证书签署后，采购方支付该套合同设备技术服务费的 。A.30%B.50%C.70%D.90%答案:C问题:37. 施工合同履行过程中，不属于承包人工作范围的是 。A.施工环境管B.施工进度管理C.竣工前的试车D.竣工后的试车答案:D问题:38. 法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但已履行了全部或者主要义务的，应视为 。A.合同有效B.合同无效C.合同不成立D.可变更合同答案:A问题:39. 建设工程施工合同中， 是针对固定价格而言，通常用于工期较长的施工合同。 A固定价格合同B组合计价合同 C可调价格合同 D成本加酬金合同 答案:C问题:40. 建筑工程一切险的保险期限 开始。A.自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期答案:A解析 保险期限，建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至工程所有人对部分或全部工程签发完工程验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。问题:41. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 。A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不子顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给子顺延答案:B问题:42. 某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由 。A.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用B.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用C.承包人负责检验，发包人承担检验费用D.承包人负责检验，承包人承担检验费用答案:C问题:43. 承包商不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。A.5B.7C.10D.15答案:B问题:44. 依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工 。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责答案:A知识点 工程试车问题:45. 有关承包商的申请变更，下列描述错误的是 。A.未经工程师批准不得变更B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议C.对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程D.承包商可自行实施变更答案:D知识点 承包商申请的变更问题:46. 给指定分包商的付款应从 内开支。A.进度款B.变更价款C.预付款D.暂列金额答案:D解析 为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂列金额内开支。问题:47. 在FIDIC施工合同中，为了保证工程的质量，工程师可以在认为必要时依据变更程序，指示承包商变更规定检验的位置或细节，进行附加试验，由此引起的费用和工期变化，应 。A.由业主承担B.由承包商承担C.由工程师确定由谁承担D.视检验结果是否合格划分责任归属答案:D问题:48. 在FIDIC施工合同的履行过程中，工程师在 前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。A.竣工验收B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.颁发接收证书答案:D问题:49. FIDIC分包合同条件规定，分包商在合同约定的日期，向 报送该阶段施工的支付报表。A.承包商B.承包商代表C.业主D.工程师答案:A问题:50. 工程师在审核索赔的过程中，除了划清合同责任以外，还应注意索赔计算的 和计算的正确性。A.方法B.取费规范性C.取费合理性D.取费实效性答案:C二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1. 甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有 。A.拒收货物B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责 A B C D E答案:ADE问题:2. 根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有 。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同 A B C D E答案:ABC解析 本题考核的是要约的撤回和撤销。要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。问题:3. 工程建设管理水平的提高体现在 上。A.合同目标B.质量目标C.进度目标D.安全目标 E投资目标 答案:BCE问题:4. 指定代理或法定代理可因 而终止。A.监护关系消灭B.被代理人或代理人死亡C.被代理人取得或者恢复民事行为能力D.作为被代理人或者代理人的法人终止E.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定 A B C D E答案:ABCE问题:5. 买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定，下列表述正确的有 。A.合同主体不变，仍为甲乙两公司B.合同主体改变，加入了丙公司C.由乙公司向丙公司履行合同义务D.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任E.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任 A B C D E答案:ACE知识点 合同履行中的债权转让和债务转移问题:6. 在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有 。A.对勘察资料的正确性负责B.提供设计人在现场的工作条件C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批于续D.完成施工中出现的设计变更E.负责设计人与承包人的工作协调 A B C D E答案:ABC问题:7. 甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有( )。A.拒收货物B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E.接收货物并不对保管不善造成的损失负责 A B C D E答案:ABDE本题的情况属于供货方提前交付货物。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供货方负责。问题:8. 有关要约的撤回与撤销的叙述，正确的是 。A.要约人确定承诺期限的要约可以撤销B.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人C.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人D.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达E.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作的该要约不得撤销 A B C D E答案:BCDE问题:9. 评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有 。A.不符合招标文件的实质性要求B.投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C.明显不符合技术规格、技术标准的要求D.招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求E.个别地方存在漏项 A B C D E答案:ABCD问题:10. 甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有 。A.拒收货物B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用C.不接收货物并要求对方承担违约责任D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责 A B C D E答案:ADE问题:11. 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责 。A.全部损失B.采取补救措施C.免收直接受损失部分的设计费D.向发包人支付违约金E.工程质量事故的调查 A B C D E答案:BCD问题:12. 施工准备阶段收集的信息有 。A.监理大纲B.监理规划C.施工目的会审和交底记录D.施工合同执行情况E.本工程需遵循的相关建筑法律法规 A B C D E答案:ACE解析 施工准备期指从建设工程合同签订到项目开工这个阶段，在施工招标投标阶段监理未介入时，本阶段是施工阶段监理信息收集的关键阶段，监理工程师应该从如下几点入手收集信息：监理大纲；施工图设计及施工图预算，特别要掌握结构特点，掌握工程难点、要点、特点，掌握工业工程的工艺流程特点、设备特点，了解工程预算体系(按单位工程、分部工程、分项工程分解)；了解施工合同。问题:13. 采取公开招标方式进行设计招标时，应从 进行审查。A.能力B.资格C.资金D.经验E.年龄 A B C D E答案:ABD问题:14. 招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续的备案文件应包括 。A.招标方式B.投标人名称C.招标文件D.计划工期E.对投标人的资质要求 A B C D E答案:ADE问题:15. 设计合同示范文本规定，设计人的责任主要是 。A.保证设计质量B.完成各阶段设计任务C.对外商的设计资料进行审查D.配合施工E.保护设计人的知识产权 A B C D E答案:ABCD问题:16. 招标公告或投标邀请函的具体格式可由招标人自定，内容一般包括 。A.招标单位名称B.建设项目资金来源C.招标工程项目的成本D.购买资格预审文件的地点、时间和价格等有关事项E.工程项目概况和本次招标工作范围的简要介绍 A B C D E答案:ABDE问题:17. 下列应当作为无效投标文件的有 。A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件的关键内容字迹模糊C.未按照要求提供投标保证金D.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章E.投标中报价发生细微偏差 A B C D E答案:ABCD解析 当出现投标文件未按照招标文件的要求予以密封；投标文件的关键内容字迹模糊；未按照要求提供投标保证金；投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章，应当作为无效投标文件。问题:18. FIDIC施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括 。A.施工中涉及公共部门原因引起的延误B.业主提前占用工程导致对后续施工的延误C.竣工验收不能按计划正常进行D.后续法规调整引起的延误E.发生不可抗力事件的影响 A B C D E答案:ABDE问题:19. 按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，由于 等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。A.发包人未按约定提供施工场地B.分包人对承包人的施工干扰C.设计变更D.承包人的主要施工机械出现故障E.发生不可抗力 A B C D E答案:ACE解析 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延： (1) 发包人不能按专用条款的约定提供开工条件； (2) 发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行； (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； (4) 设计变更和工程量增加； (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； (6) 不可抗力； (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 问题:20. 根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，施工图设计的内容包括 。A.编制技术设计文件B.提出技术设计计划C.结构设计D.编制施工图设计文件E.建筑设计 A B C D E答案:CDE问题:21. 监理工程师对工程索赔的影响主要是 。A.监理工程师可能会引起承包人的索赔B.监理工程师无权单方面作出索赔处理决定C.监理工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书D.监理工程师在争议的仲裁中作为仲裁人E.监理工程师在争议的诉讼过程中作为见证人 A B C D E答案:ACE问题:22. 为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括 。A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则 A B C D E答案:ABCD问题:23. 施工合同范本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就 等方面向承包人发出变更通知。A.改变有关工程的施工时间和顺序B.改变有关工程款的预算C.增减合同中约定的工程量D.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸E.提交工程量报告的时间和顺序 A B C D E答案:ACD问题:24. 按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权 。A.将工程直接收归已有B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程卖给他人D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.就该工程拍卖的价款优先受偿 A B C D E答案:BDE问题:25. 属于业主的风险包括 。A.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款)B.属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等C.超音速或亚音速飞行物产生的压力波D.暴乱、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为E.因业主在合同规定以外，使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害 A B C D E答案:ACDE知识点 风险责任的划分问题:26