关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟52注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟52建设工程合同管理模拟52一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是 。A.保证B.定金C.留置D.质押答案:D本题主要考查的是质押的概念。质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。问题:2. 我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革中，核心内容是 。A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制答案:D我国在建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些改革制度中，核心内容是合同管理制度。问题:3. 对于无权代理行为，被代理人行使 后，代理行为有效。A.后履行抗辩权B.追认权C.拒绝权D.不安抗辩权答案:B被代理人对无权代理行为行使追认权后，其无权代理行为有效。问题:4. 下列选项中不能作为抵押的是 。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.土地所有权C.抵押人所有的机器、交通工具D.抵押人的房屋及地上定着物答案:B下列财产不得抵押： (1)土地所有权； (2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权； (3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施； (4)所有权、使用权不明或者有争议的财产； (5)依法被查封、扣押、监管的财产； (6)依法不得抵押的其他财产。 问题:5. 施工合同示范文本中要求，由 投保建筑工程一切险。A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理答案:A我国的建设工程施工合同(示范文本)规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设工程施工合同(示范文本)应当由发包人投保建设工程一切险。问题:6. 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作 52.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应 。A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同答案:B可变更或可撤销的合同，是指欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同的情况之一是因重大误解而订立的合同。重大误解是指由于合同当事人一方本身的原因，对合同主要内容发生误解，产生错误认识。承包人对这一买卖行为存在重大误解，故这一买卖合同是可变更或者可撤销的合同。问题:7. 设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由 。A.设计人承担B.承担变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担答案:B当事人承担违约责任的条件，是指当事人承担违约责任应当具备的要件。按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。本题因为变更设计原因出现质量事故，所以事故的责任应由承担变更的设计人承担。问题:8. 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张 ，然后要求对方赔偿损失。A.撤销合同，无须通知对方B.撤销合同，但应当通知对方C.解除合同，无须通知对方D.解除合同，但应当通知对方答案:D合同解除，是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。 有下列情形之一的，当事人可以解除合同： (1)因不可抗力致使不能实现合同目的的， (2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； (3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行； (4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的； (5)法律规定的其他情形。 当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。 问题:9. 下列属于要约的是 。A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书答案:B要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为被要约人。要约应当具有以下条件： (1)内容具体确定， (2)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。具体地讲，要约必须具特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款； 要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容，也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招投说明书等，即是要约邀请。 问题:10. 合同一方当事入通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同 。A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销答案:C当事人名称或者法定代表人变更不会对合同的效力产生影响。因此，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。有些单位，因为名称或者法定代表人变更而拒绝承担合同义务，是没有法律依据的。问题:11. 合同履行方式不明确的应按 履行。A.有利于实现合同目的的方式B.有利于节约履行费用的方式C.补充条款规定D.参照类似方式进行答案:A履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。问题:12. 关于合同变更，下列说法错误的是 。A.协商一致是必要条件B.仅指合同内容的变更C.定条件下可变更主体D.合同的变更一般不涉及已履行的内容答案:C合同变更是指当事人对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。合同法规定，当事人协商一致可以变更合同。(我们在这里讲的合同变更是狭义的，仅指合同内容的变更，不包括合同主体的变更)。 合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。由于合同签订的特殊性，有些合同需要有关部门的批准或登记，对于此类合同的变更需要重新登记或审批。合同的变更一般不涉及已履行的内容。 问题:13. 承担违约责任的条件是采用 。A.严格责任原则B.限制责任原则C.公平原则D.公正原则答案:A当事人承担违约责任的条件；是指当事人承担违约责任应当具备的要件。按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。问题:14. 当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决是指 。A.调解B.和解C.仲裁D.诉讼答案:C仲裁，亦称“公断”，是当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式。这种争议解决方式必须是自愿，的，因此必须有仲裁协议。如果当事人之间有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将争议提交仲裁机构仲裁。问题:15. 施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是 。A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答答案:B施工招标范本中推荐的招标文件组成结构包括：第一卷投标须知、合同条件及合同格式。第一章投标须知。第二章合同通用条件。第三章合同专用条件。第四章合同格式。第二卷技术规范。第五章技术规范。第三卷投标文件。第六章投标书及投标书附录。第七章工程量清单与报价单。第八章辅助资料表。第九章资格审查表(有资格预审的不再采用)。第四卷图纸。第十章图纸。问题:16. 公开招标在开标时，应当由 。A.招标监督机构主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，所有投标人均应参加D.招标人主持，投标人自愿参加答案:C公开招标和邀请招标均应举行开标会议，体现招标的公平、公正和公开原则。在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席。开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况。确认无误后，工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。所有在投标致函中提出的附加条件、补充声明、优惠条件、替代方案等均应宣读，如果有标底也应公布。开标过程应当记录，并存档备查。问题:17. 为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是 。A.立项批准B.资金到位C.报建批准D.成立法人答案:D工程项目的建设应当按照建设管理程序进行。为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，因此不同标的的招标均需满足相应的条件。 前期准备应满足的要求是： (1)建设工程已批准立项； (2)向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准； (3)建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率； (4)建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证； (5)技术资料能满足招标投标的要求； (6)法律、法规、规章规定的其他条件。 问题:18. 招标人向建设行政主管部门办理 手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标答案:D招标人应向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。问题:19. 关于设计招标下列说法错误的是 。A.设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争B.一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段C.设计招标应采用设计方案竞选的方式D.设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细答案:B一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对技术复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的发包招标。问题:20. 可委托一个监理单位的项目是 项目。A.小型B.大型C.复杂D.大中型答案:A中、小型工程项目，有条件时可将全部监理工作委托给一个单位；大型或复杂工程，则应按设计、施工等不同阶段及监理工作的专业性质分别委托给几家单位。问题:21. 依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可 。A.发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14日内到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D.发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同答案:D监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果 14日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。问题:22. 在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应 。A.无偿归监理人所有B.按使用前的原值付款后归监理人C.归还委托人，监理人无须支付费用D.归还委托人，监理人支付折旧等费用答案:C在监理合同履行过程中，委托人有义务为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。其中物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。问题:23. 委托监理合同的通用条件是 。A.标准条件B.修改条件C.专用条件D.补充条件答案:A建设工程委托监理合同标准条件，其内容涵盖了合同中所用词语定义，适用范围和法规，签约双方的责任，权利和义务，合同生效变更与终止，监理报酬，争议的解决，以及其他一些情况。它是委托监理合同的通用文件，适用于各类建设工程项目监理。各个委托人、监理人都应遵守。问题:24. 监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括 。A.开工令B.停工令C.复工令D.验收令答案:D监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为：对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议，征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度进行检查、监督，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定，在工程承包合同方定的工程范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行竣工验收。问题:25. 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指 。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付定金之日起，至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止答案:B设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，设计人收到定金为设计开工的标志；除了合同约定的交付设计文件(包括约定分次移交的设计文件)的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和。问题:26. 设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是 。A.和解B.调解C.和解或诉讼D.仲裁或诉讼答案:D设计合同中明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。采用仲裁时，需注明仲裁委员会的名称。问题:27. 发包人应为设计人提供的现场服务不包括 。A.施工现场的工作条件B.生活条件C.设计人的现场津贴D.交通工具答案:C由于设计人完成设计工作的主要地点不是施工现场，因此，发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活方便条件。发包人为设计人派驻现场的工作人员提供的方便条件可能涉及工作、生活、交通等方面的便利条件，以及必要的劳动保护装备。问题:28. 设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的 。A.10%B.20%C.30%D.40%答案:C根据设计费的支付与结算关于按设计阶段支付费用的百分比的规定： (1)合同生效3天内，发包人支付设计费总额的20%作为定金。此笔费用支付后，设计人可以自主使用； (2)设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的30%； (3)施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段性设计成果后，发包人应依据约定的支付条件、所完成的施工图工作量比例和时间，分期分批向设计人支付剩余总设计费的50%。施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。 问题:29. 某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按 。A.延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿答案:A工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。问题:30. 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照 处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延答案:C因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。问题:31. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 。A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延答案:B承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。问题:32. 所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用是指 的含义。A.协议B.通用C.专用D.从属答案:B“通用”的含义是，所列条款的约定不区分具体工程的行业、地域、规模等特点，只要属于建筑安装工程均可适用。问题:33. 工程进度款的支付方式不包括 。A.按月计量支付B.按工艺部位支付C.按里程碑完成的进度分阶段支付D.完成工程后一次性支付答案:B工程进度款支付可以采用按月计量支付、按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式。对合同内不同的工程部位或工作内容可以采用不同的支付方式，只要在专用条款中具体明确即可。问题:34. 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，错误的做法是 。A.工程师可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延答案:C承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。问题:35. 工程师对隐蔽工程重新验收合格，则 。A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B.发包人承担追加的合同价款，工期顺延C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延答案:B无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 问题:36. 工程施工中经常发生的变更是 。A.设计变更B.进度变更C.合同变更D.投资变更答案:A施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类，其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。发生这类情况后，由当事人双方协商解决。工程施工中经常发生设计变更，对此通用条款作出了较详细的规定。问题:37. 由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以 。A.折价拍卖工程B.提交裁决C.起诉D.停工答案:D发包人应在双方计量确认后14天内向承包人支付工程进度款。发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。问题:38. 联动无负荷试车由 来组织。A.发包人B.工程师C.承包人D.设计人答案:A由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。问题:39. 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用 计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法答案:A数量验收的方法主要包括： (1)衡量法；即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。如胶管衡量其长度；钢板衡量其面积；木材衡量其体积；钢筋衡量其重量等。 (2)理论换算法：如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。换算依据为国家规定标准或合同约定的换算标准。 (3)查点法：采购定量包装的计件物资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物标明的一致，否则应由厂家或封装单位负责。依题意，可以采用查点法。 问题:40. 如果当事人双方在产品的质量检测中，对试验结果发生争议，应按 的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。A.标准化法B.合同法C.质量法D.建筑法答案:A如果当事人双方对产品的质量检测、试验结果发生争议，应按标准化法的规定，请标准化管理部门的质量监督检验机构进行仲裁检验。问题:41. 某采用FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月 18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为 。A.4月15日B.5月1日C.5月15日D.5月18日答案:A承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前21天将某一确定的日期通知工程师。工程师接到承包商申请后的28内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书，工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。问题:42. 按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以 ( )签发接收证书。A.本该进行检验日B.缺陷通知期内补充检验通过日C.工程实际移交日D.业主实际使用日答案:A有时也会出现施工已达到竣工条件，但由于不应由承包商负责的主观或客观原因不能进行竣工检验。如果等条件具备进行竣工试验后再颁发接收证书，既会因推迟竣工时间而影响到对承包商是否按期竣工的合理判定，也会产生在这段时间内对该部分工程的使用和照管责任不明。针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。工程虽已接收，仍应在缺陷通知期内进行补充检验。当竣工检验条件具备后，承包商应在接到工程师指示进行竣工试验通知的14天内完成检验工作。由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由业主承担。问题:43. 在FIDIC合同条件中，合同工期是指 。A.合同内注明工期B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书止的日历天数答案:B合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。如有分部移交工程，也需在专用条件的条款内明确约定。问题:44. 给指定分包商的付款应从 内开支。A.进度款B.变更价款C.预付款D.暂列金额答案:D工程师可以发布指示，要求承包商或其他人完成暂列金额项内开支的工作，因此，只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。问题:45. 工程师判定风险责任的准则是 。A.有经验的承包商在投标阶段能否合理预见B.风险事件的程度C.风险起因D.承包商抗风险能力答案:A某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师不是简单看承包商的报价内包括或未包括对此事件的费用，而是以作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见作为判定准则。问题:46. 工程师发现承包商的施工设备影响了工程进度，有权要求增加设备，由此增加的费用和工期由 承担。A.业主B.承包商C.工程师D.指定分包商答案:B若工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。问题:47. 关于业主的资金安排说法错误的是 。A.承包商可以要求业主提供资金安排计划B.接到工程开工通知的28天内，承包商应向工程师提交价格分解建议表C.第一份资金需求估价合同应在开工后28天内提交D.业主未按资金安排计划执行，承包商可提前21天以上通知业主答案:C承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划： (1)接到工程开工通知的28天内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目的价格分解建议表； (2)第一份资金需求估价单应在开工日期后42天之内提交： (3)根据施工的实际进展，承包商应按季度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止。 问题:48. 颁发接收证书之日即为 。A.竣工日B.合同解除日C.缺陷责任期结束日D.完工日答案:A考生要严格区分这几个期限的概念。问题:49. 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于 。A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔答案:C合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”。 默示条款是一个广泛的合同概念，它包含合同明示条款中没有写人、但符合双方签订合同时设想的愿望和当时环境条件的一切条款。这些默示条款，或者从明示条款所表述的设想愿望中引伸出来，或者从合同双方在法律上的合同关系引伸出来，经合同双方协商一致，或被法律和法规所指明，都成为合同文件的有效条款，要求合同双方遵照执行。 问题:50. 是指分析索赔事件的影响。A.分析索赔事由B.事态调查结果C.实际损失分析D.损害事件原因调查答案:C实际损失分析，即分析索赔事件的影响，主要表现为工期的延长和费用的增加。如果索赔事件不造成损失，则无索赔可言。损失调查的重点是分析、对比实际和计划的施工进度，工程成本和费用方面的资料，在此基础核算索赔值。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意)问题:1. 法人应当具备 等条件。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任E.经上级行政主管机关批准 A B C D E答案:ABCD法人应当具备以下条件： (1)依法成立； (2)有必要的财产或者经费； (3)有自己的名称、组织机构和场所； (4)能够独立承担民事责任。 问题:2. 合同法律关系的主体包括 。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.事件 A B C D E答案:AB合同法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。行为属于合同法律关系的客体，权利属于合同法律关系的内容。问题:3. 可以是第三人做出担保的方式有A B C D E答案:ABC在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。 抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。 质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。 问题:4. “建筑工程一切险”的被保险人可以是 。A.业主B.分包人C.承包人D.技术顾问E.保证人 A B C D E答案:ABCD建筑工程一切险的被保险人具体包括： (1)业主或工程所有人； (2)承包人或者分包人； (3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。 问题:5. 根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的 条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.标的E.担保 A B C D E答案:BC合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和仲裁条款的效力。问题:6. 合同履行中，承担违约责任的方式包括 等。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.返还财产E.追缴财产，收归国有 A B C D E答案:ABC承担违约责任的方式有： (1)继续履行； (2)采取补救措施； (3)赔偿损失； (4)支付违约金； (5)定金罚则。 问题:7. 合同法规定，属于不得撤销要约的情况有 。A.要约人确定了承诺期限B.要约已经到达受要约人C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E.要约人明示要约可以撤销 A B C D E答案:ACD有下列情形之一的，要约不得撤销：第一，要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作。可以认为，要约的撤销是一种特殊的情况，且必须在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。问题:8. 下列叙述中正确的是 。A.无相应承包资质等级的承包人订立的建筑工程合同是无效的B.表见代理的后果由代理人承担C.无效合同的确认权只归人民法院D.无民事行为能力的人不能订立合同E.合同当事人的法人合并，合同的权利和义务由合并后的新法人继承 A B C D E答案:ADE“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由被代理人承担。 无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。 问题:9. 合同不当履行的处理包括 。A.因债权人致使债务履行困难的处理B.提前或部分履行的处理C.合同不当履行中的保全措施D.部分合同失效的处理E.合同部分撤销的处理 A B C D E答案:ABC合同不当履行的处理有： (1)因债权人致使债务人履行困难的处理； (2)提前或者部分履行的处理； (3)合同不当履行中的保全措施。 问题:10. 合同可以终止的情况有 。A.合同解除B.债务相互抵消C.债权人免除债务D.债权债务同归于一人E.债权人未请求履行 A B C D E答案:ABCD按照合同法的规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：债务已经按照约定履行；合同解除；债务相互抵消；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归于一人；法律规定或者当事人约定终止的其他情形。问题:11. 招标投标法规定，投标文件 的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高 A B C D E答案:BD招标投标法规定，中标人的投标应当符合下列条件之一： (1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准； (2)能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但投标价格低于成本的除外。 问题:12. 招标投标法规定的招标方式包括 。A.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标 A B C D E答案:AD为了规范招标投标活动，保护国家利益和社会公共利益以及招投标活动当事人的合法权益，招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。问题:13. 下列应当作为无效投标文件的有 。A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封B.投标文件的关键内容字迹模糊C.未按照要求提供投标保证金D.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章E.投标中报价发生细微偏差 A B C D E答案:ABCD在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当、作为无效投标文件，不再进入评标； (1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封； (2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章； (3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认； (4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函； (5)组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。 问题:14. 对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有 。A.设计方案优劣B.投入、产出效益比较C.设计进度快慢D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好 A B C D E答案:ABCE虽然投标书的设计方案各异，需要评审的内容很多，但大致可以归纳为以下几个方面： (1)设计方案的优劣； (2)投入、产出经济效益比较； (3)设计进度快慢； (4)设计资历和社会信誉； (5)报价的合理性。 问题:15. 依据委托监理合同示范文本规定， 属于额外的监理工作。A.合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作B.由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作D.应委托人要求更改服务内容而增加的工作E.出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作 A B C D E答案:CE额外工作是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分，指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。问题:16. 对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件有 。A.监理委托函或中标函B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件E.双方来往的信件和书面文件 A B C D E答案:ABCD对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件： (1)监理委托函或中标函； (2)建设工程委托监理合同标准条件； (3)建设工程委托监理合同专用条件； (4)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 问题:17. 根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括 。A.提供开展监理业务所需的外部条件B.提供与本工程有关的设备生产厂名录C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系 A B C D E答案:ABDE委托人的义务有： (1)委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件。 (2)与监理人做好协调工作。委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系；更换此人要提前通知监理人， (3)为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。 (4)为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。协助工作包括以下几方面内容： 1)将授予监理人的监理权利，以及监理人监理机构主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方，并在第三方签订的合同中予以明确。 2)在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料。 3)为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。 问题:18. 委托勘察任务的工作范围包括 。A.工程勘察任务B.技术要求C.预计的勘察工作量D.勘察成果资料提交的份数E.其他必要的相关资料 A B C D E答案:ABCD委托任务的工作范围为； (1)工程勘察任务(内容)； (2)技术要求； (3)预计的勘察工作量； (4)勘察成果资料提交的份数。 问题:19. 设计合同中，发包人的责任包括 等。A.对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出技术设计方案D.解决施工中出现的设计问题E.提供必要的现场工作条件 A B C D E答案:AE设计合同中发包人的责任有： (1)提供设计依据资料：按时提供设计依据文件和基础资料；对资料的正确性负责， (2)提供必要的现场工作条件， (3)外部协调工作； (4)其他相关工作； (5)保护设计人的知识产权， (6)遵循合理设计周期的规律。 问题:20. 依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，对迟延履行合同期间发生的风险事件，下列说法正确的是 。A.不免除迟延履行方的相应责任B.双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担 A B C D E答案:ACD按照合同法规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任。如果工程是发包人负责办理的工程险，当承包人有权获得工期顺延的时间内，发包人应在保险合同有效期届满前办理保险的延续手续；因承包人原因不能按期竣工，承包人也应自费办理保险的延续手续。问题:21. 依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括 。A.办理临时用地、停水、停电申请手续B.向施工单位进行设计交底C.提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道 A B C D E答案:ACE通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作。 (1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题； (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要； (3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要； (4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确： (5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)； (6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验； (7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底； (8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用； (9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 问题:22. 关于固定价格合同说法正确的是 。A.合同的价款是不可调整的B.程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法E.在约定的风险范围内合同价款不再调整 A B C D E答案:CDE固定价格合同，是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。这种合同的价款并不是绝对不可调整，而是约定范围内的风险由承包人承担。工程承包活动中采用的总价合同和单价合同均属于此类合同。双方需在专用条款内约定合同价款包含的风险范围、风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。问题:23. 关于施工质量控制说法正确的是 。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担 A B C D E答案:ACD如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。 因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。 问题:24. 工程师可以就 方面向承包人发出变更通知。A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B.增减合同中约定的工程量C.改变有关工程的施工时间和顺序D.其他有关工程变更需要的附加工作E.变更工程质量标准 A B C D E答案:ABCD施工合同范本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就以下方面向承包人发出变更通知： (1)更改工程有关部分的标高、基线、位