关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程施工索赔注册监理工程师考试密押资料建设工程施工索赔建设工程施工索赔一、单项选择题问题:1. 由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，工程师应批准承包人的 索赔。A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润答案:A解析 根据建设施工相关规定，工程加速索赔：由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。问题:2. 合同中默示的索赔是 。A.具有法律效力B.不具有法律效力C.由工程师确认D.是指文字叙述不完整的答案:A解析 合同中默示的索赔要求，同样具有法律效力，有权得到相应的经济补偿。问题:3. 当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出 的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。A.实际成本B.计划成本C.合理成本D.成本和利润答案:B解析 当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出计划成本的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。问题:4. 施工合同中常见的一种索赔是 。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.合同被迫终止的索赔D.工程延误索赔答案:D解析 施工合同中常见的一种索赔是工程延误索赔。问题:5. 工程师在接到承包商提交的索赔报告后，首先应 。A.确认责任归属B.对事件进行分析C.审查承包人提出的索赔补偿要求D.客观分析事件发生的原因答案:D解析 在接到正式索赔报告后，首先在不确认责任归属的情况下，客观分析事件发生的原因，重温合同的有关条款，研究承包人的索赔证据，并检查他的同期记录。问题:6. 如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以 。A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料C.将该事件确认为承包人的责任D.认定索赔不成立答案:B解析 工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。问题:7. 某施工合同的履行中，监理工程师于2003年3月1日指令承包商增加某工作量承包商于2003年4月1日将此工程的增加量完成，并于2003年4月20日向工程师递交了索赔意向通知，工程师应 。A.拒绝接收索赔意向B.接收索赔意向C.提交发包人审核D.与承包商协商索赔事项答案:B解析 根据索赔程序规定，索赔事件后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，时间在范围之内的。问题:8. 索赔事件发生后，承包商应在索赔意向提交后的 天内，向工程师提交正式的索赔报告。A.7B.14C.28D.42答案:C解析 索赔意向通知提交后的28天内或工程师可能同意其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。问题:9. 如果索赔事件的意向持续存在，承包商应在该项索赔事件 ，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内答案:D解析 如果索赔事件的意向持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28天内，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。问题:10. 索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方投入施工管理的精力，工程师 。A.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔影响通知B.必须马上处理该项索赔C.有权不马上处理该项索赔，但承包商也应推迟提出索赔通知意向通知D.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的28内递交正式的索赔报表答案:C解析 索赔事件发生时，现场施工非常紧张，工程师不希望立即处理索赔而分散各方投入施工管理的精力，工程师有权不马上处理该项索赔，但承包商也应推迟提出索赔通知意向通知。问题:11. 如果工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权利造成承包人的损失， 必须承担合同规定的相应赔偿责任。A.工程师B.发包人C.监理单位D.承包人答案:B解析 若工程师在工作中出现问题，失误或行使施工合同赋予的权利造成承包人的损失，发包人必须承担合同规定的相应赔偿责任。问题:12. 施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于 。A.不可原谅的延期B.可原谅并给予补偿费用的延期C.承包人应承担的风险责任D.可原谅但不给予补偿费用的延期答案:D解析 施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于可原谅但不给予补偿费用的延期。问题:13. 某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中，由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应 。A.不批准顺延工期B.应批准顺延工期C.应批准顺延工期2天D.应批准顺延工期3天答案:C解析 根据公式可得，已知额外增加工程量的价格：工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价原合同总工期，代入公式可得2天。问题:14. 施工人员在停工后改作其他工作的，应 。A.适当补偿降效损失B.按停工损失计算C.按停工损失的一半计算D.不给予补偿降效损失答案:A解析 施工人员在停工后改作其他工作的，应适当补偿降效损失。问题:15. 在FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是 。A.业主提前占用工程B.异常不利的气候条件C.施工中遇到文物和古迹D.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分答案:D解析 承包商只可提出费用索赔，不可提出工期和利润索赔的是业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分。问题:16. 在FIDIC施工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是 。A.公共当局引起的延误B.对竣工检验的干扰C.业主提前占用工程D.施工中遇到古迹答案:C解析 业主提前占用的工程，承包商不可提出工期索赔。问题:17. 施工合同中索赔的性质是 。A.经济补偿或赔偿B.经济惩罚C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁答案:A解析 索赔是指当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予补偿或补偿要求的行为。实质上是一种正当的权利或要求，是合情、合理、合法的行为。问题:18. 可作为索赔的有效证据。A.业主和承包商签署的合同变更协议B.业主的口头要求C.业主的合理建议D.承包商的合理建议答案:A解析 证据一般是书面的客观、有效的材料，“业主的口头要求”“业主或承包商的合理建议”一般不能成为有效的证据。问题:19. 工程师处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的 不属于工程师的权力。A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期C.当工程师与承包人就补偿打不成一致时，工程师单方面作出处理决定D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中答案:B解析 工程师无权要求承包人缩短合同工期。问题:20. 某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失。施工单位向 索赔，以补偿自己的损失。A.业主B.工程师C.设备制造商D.设备供应商答案:D解析 索赔只能按合同关系进行，施工单位只能向设备供应商索赔(供货分包商)。问题:21. 是工程索赔的重要组成部分，是承包商进行索赔的主要目标。A.索赔证据B.费用索赔C.工期索赔D.索赔方案答案:B解析 费用索赔是工程索赔的重要组成部分，是承包商进行索赔的主要目标。费用索赔的成功与否及其大小事关承包商的盈亏，也影响发包人工程项目的建设成本，因而费用索赔常常是最困难、也是双方分歧最大的索赔。特别是对于发生亏损或接近亏损的承包商和财务状况不佳的发包人，情况更是如此。问题:22. 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是 。A.只能向有合同关系的对方提出索赔B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力D.索赔处理应尽可能协商达成一致答案:B解析 依据施工合同示范文本的规定，如果在索赔报告中提不出证明其索赔理由、索赔事件的影响、索赔值的计算等方面的详细资料，索赔要求是不能成立的。如果工程师认为承包人提出的证据不能足以说明其要求的合理性时，可以要求承包人进一步提交索赔的证据资料。问题:23. 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于 。A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔答案:C解析 合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求，同样有法律效力，有权得到相应的经济补偿。这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为“默示条款”或称为“隐含条款”。问题:24. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28日内，承包人应向工程师递交 。A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据答案:B解析 依据施工合同示范文本的规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。问题:25. 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是 。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入该月的工程进度款中答案:C解析 工程师在处理索赔时的职责范围包括： (1)在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录。 (2)对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分。可指令承包人做出进一步解释，或进一步补充资料，提出审查意见。 (3)在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面做出处理决定。 (4)对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付。但无权要求承包人缩短合同工期。工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期。 问题:26. 根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为 。A.标准条款B.明示条款C.默示条款D.索赔条款答案:C解析 根据合同中某些条款，可以推断出承包人有索赔权，这种有经济补偿含义的条款，在合同管理工作中被称为默示条款。问题:27. 关于判断承包人索赔成立条件的说法中错误的是 。A.与合同相对照，事件已经造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任C.承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告D.以上条件必须具备两项或两项以上答案:D解析 对于索赔条件：与合同相对照，事件已经造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告，三个条件没有主次之分，应当同时具备。问题:28. 是指分析索赔事件的影响。A.分析索赔事由B.事态调查结果C.实际损失分析D.损害事件原因调查答案:C解析 实际损失分析是指分析索赔事件的影响。问题:29. 施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为 。A.工程师已拒绝索赔要求B.承包人需提交现场记录和补充证据资料C.承包人的索赔要求已经认可D.需等待发包人批准答案:C解析 施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为承包人的索赔要求已经认可。问题:30. 因索赔得到的补偿款将计入 中。A.本月的工程进度款的支付证书B.下月的工程进度款的支付证书C.第三月的工程进度款的支付证书D.第四月的工程进度款的支付证书答案:B解析 因索赔得到的补偿款将计入下月的工程进度款的支付证书中。问题:31. 工程师对索赔处理的决定 。A.是终局性的，具有强制约束力B.不是终局性的，不具有强制约束力C.是终局性的，不具有强制约束力D.不是终局性的，具有强制约束力答案:B解析 工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按照约定提请仲裁或诉讼。问题:32. 业主的索赔主要根据 提出。A.施工质量缺陷B.设计变更C.工程量减少D.施工进度计划修改答案:A解析 业主的索赔主要根据施工质量缺陷提出。问题:33. 工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的 不属于工程师的权力。A.检查承包人现场同期的记录B.指示承包人缩短合同工期C.当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D.把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中答案:B解析 工程师的权利：检查承包人现场同期的记录；当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定；把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中。问题:34. 由于异常恶劣的气候条件造成的停工是 。A.不可原谅延期不给补偿费用B.不可原谅延期但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期但不给补偿费用答案:D解析 由于异常恶劣的气候条件造成的停工是可原谅延期但不给补偿费用。问题:35. 承包人不可索赔的费用有 。A.降效费B.设备租赁费C.保险费D.税金答案:D解析 承包人索赔的费用有降效费；设备租赁费；保险费。二、多项选择题问题:1. FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用和补偿的情况包括 。A.延误移交施工现场B.不可预见的外界条件C.异常不利气候条件导致的停工D.业主提前占用工程E.不可抗力事件造成的损失 A B C D E答案:ABE解析 “异常不利气候条件导致的停工”只能是工期补偿；“业主提前占用工程”只有费用补偿，不存在工期补偿的问题；“不可抗力事件造成的损失”既可以要求费用补偿，也可以要求工期补偿，但是应注意FIDIC施工合同中定义的“不可抗力”与我国施工合同示范文本的含义有区别。问题:2. 若依据索赔的目的，不在索赔范围之内的是 。A.合同中明示的索赔B.合同中默示的索赔C.工期索赔D.合同内或合同外索赔E.费用索赔 A B C D E答案:ABD解析 依据索赔的目的，索赔可分为工期索赔和费用索赔。合同明示的索赔和合同中默示的索赔，则是根据索赔的依据分类。问题:3. 当事人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况有 。A.承包人以前已表明放弃索赔B.提交的证据不足以说明索赔的部分C.发包人与承包人共同负有责任，责任未划分D.损失计算不足E.承包人没有采取措施避免或减少损失的部分 A B C D E答案:ABCE解析 工程师通常可以对承包人的索赔提出质疑的情况有：索赔事项不属于发包人或工程师责任，而是与承包商人有关的其他的第三方的责任；发包人和承包人共同负有责任，承包人必须划分和证明双方责任大小；事实依据不足；合同依据不足；承包人未遵守索赔意向通知要求；承包人以前已经放弃(明示或暗示)了索赔要求；承包人没有采取适当措施避免或减少损失；承包人提供进一步的证据；损失计算夸大等。问题:4. 工程师对承包商提交的索赔报告中要求顺延的工期，审查时应注意 等事项。A.划清施工进度拖延的责任B.无权要求承包人缩短合同工期C.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上D.损害事件原因分析E.预期损失分析 A B C D E答案:ABC解析 对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意以下几点：划清施工进度拖延的责任；被延误的工作应是处于进度计划关键线路上的施工内容；无权要求承包人缩短合同工期。问题:5. 承包商提出索赔要求，可能使索赔成立的条件包括 。A.已造成了承包商的实际施工成本加工加大B.由于现场气候条件的影响C.承包商施工责任导致D.工程师协调管理责任原因引起E.按合同规定的程序提出索赔要求 A B C D E答案:ABD解析 工程师判定承包人索赔处理的条件：与合同相对照，事件造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告；工程师协调管理责任原因引起的不良后果由业主承担。问题:6. 按照FIDIC合同条件规定的索赔程序中， 是承包商应当完成的工作。A.发出索赔意向通知书B.提出索赔报告C.审查索赔报告D.做好现场同期记录E.审查索赔处理 A B C D E答案:ABD解析 承包商在发出索赔意向通知书的同时，要做好现场同期记录；并且，在规定的时间内提出索赔报告。“审查索赔报告”“审查索赔处理”属于工程师的工作。问题:7. FIDIC合同条件规定，工程师在审核费用索赔时应注意 。A.取费的合理性B.计算的准确性C.承包人与业主均满意D.以满足项目顺利实施为前提E.审核的公正性 A B C D E答案:AB解析 工程师在审核费用索赔时应注意取费的合理性和计算的准确性。问题:8. 当承包人提出索赔后，应相应地提出索赔证据以证明索赔成立，这些证据可能包括 。A.工程照片B.工程师发布的各种书面指令C.施工许可证D.招标文件E.财务凭证 A B C D E答案:ABE解析 索赔证据有：合同文件中的条款约定；经工程师认可的施工进度计划；合同履行过程中的来往函件；施工现场记录；施工会议记录；工程照片；工程师发布的各种书面指令；中期支付过程进度款的单据、各类财务凭证；检查和试验记录；汇率变化表等。问题:9. 承包人提交的索赔报告的内容应不包括 等。A.事件发生的原因B.权益影响的证据资料C.事态调差与索赔理由分析D.索赔的依据E.实际损失分析 A B C D E答案:CE解析 索赔报告的内容应包括事件发生的原因；对其权益影响的证据资料；索赔的证据；此项索赔要求补充的款项和工期顺延天数的详细计算等有关材料。问题:10. 工程师对承包商提交的索赔报告的审查报告的审查，应从 等方面进行。A.事态调查B.分析索赔理由C.索赔的依据D.损害事件原因分析E.预期损失分析 A B C D E答案:ABD解析 对索赔报告的审查包括事态调查；损害事件原因分析；分析索赔理由；实际损失分析；证据资料分析。问题:11. 要使索赔得到公正合理的解决，工程师在工作中必须遵守 等基本原则。A.批评教育B.公正C.自愿D.协商一致E.平等 A B C D E答案:BD解析 处理索赔的原则是：在尽可能达成协商一致的情况下公平合理、诚实信用地及时作出决定和处理索赔，所以选B、D。问题:12. 工程师审查承包人的索赔时，承包人提出的 等证明材料可以作为合理的依据。A.中标意向书B.经工程师认可的施工进度计划C.工程师发布的各种书面指令D.招标时的标前会议记录E.各类财务凭证 A B C D E答案:BCE解析 此题是以招投标过程中形成的文件来作干扰项，这些文件不需要承包人提供，承包人只需提供与索赔事件有关的同期证明材料即可，所以选B、C、E。问题:13. 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为 。A.工程加速索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.合同中默示的索赔E.合同外的索赔 A B C D E答案:CD解析 索赔按索赔的合同分类则可以分为： (1)合同中明示的索赔； (2)合同中默示的索赔。 问题:14. 在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括 等。A.不可预的外界条件B.施工中遇到文件和古迹C.异常不利的气候条件D.业主或其他承包人的干扰E.后续法规的调整 A B C D E答案:ABE解析 可以同时提出工期和费用索赔的事件包括： (1)延误发放图纸； (2)延误移交施工现场； (3)承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误； (4)不可预见的外界条件； (5)施工中遇到文物和古迹； (6)非承包人原因检验导致施工的延误； (7)公共当局引起的延误； (8)对竣工检验的干扰； (9)后续法规的调整； (10)不可抗力事件造成的损害。 其中，只可以费用补偿的是： (1)变更导致竣工时间的延长； (2)异常不利的气候条件； (3)由于传染病或其他政府行为导致工期的延误； (4)业主或其他承包人的干扰； 其中，只可以工期补偿的是： (1)业主提前占用工程； (2)业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分。 问题:15. 当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括 。A.经工程师认可的施工进度计划B.汇率变化表C.施工会议记录D.招标文件E.合同履行中的来往信函 A B C D E答案:ABCE解析 承包人可以提供的证据除了选项A、B、C、E的内容外，还包括下列证明材料： (1)合同文件中的条款约定； (2)施工现场记录； (3)工程照片； (4)工程师发布的各种书面指令； (5)中期支付工程进度款的单证； (6)检查和试验记录； (7)各类财务凭证； (8)其他有关资料。 问题:16. 依据FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有 。A.对竣工检验的干扰B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.业主提前占用工程E.非承包商原因检验导致施工延误 A B C D E答案:ACE解析 FIDIC施工合同条件中，按照引起承包人损失事件原因的不同，对承包人索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况除了选项A、C、E外，还包括： (1)延误发放图纸； (2)承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误。 问题:17. 以下对索赔的表述中，正确的是 。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定 A B C D E答案:AD解析 这是一道是非判定型选择题。问题:18. 下列对索赔的理解，正确的是 。A.合同双方均有权索赔B.是客观存在的C.是单方行为D.前提是经济损失或权利损害E.必须经对方确认 A B C D E答案:ABCD解析 根据索赔的特点解答，内容包括：索赔是双向的；只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔；索赔是一种未经过对方确认的单方行为。问题:19. 按索赔目的分类，索赔可分为 。A.工期索赔B.费用索赔C.工程加速索赔D.合同被迫终止的索赔E.工程变更索赔 A B C D E答案:AB解析 依据索赔的目的，索赔可分为工期索赔和费用索赔。问题:20. 索赔报告的内容应包括 。A.事件发生的原因B.索赔的依据C.索赔要求补偿的款项D.双方的责任E.工期展延天数 A B C D E答案:ABCE解析 索赔报告的内容应包括事件发生的原因；对其权益影响的证据资料；索赔的证据：此项索赔要求补充的款项和工期顺延天数的详细计算等有关材料。问题:21. 对索赔报告的审查包括 。A.事态调查B.损害事件原因分析C.分析索赔事由D.证据资料分析E.估计损失分析 A B C D E答案:ABCD解析 对索赔报告的审查包括事态调查；损害事件原因分析；分析索赔理由；实际损失分析；证据资料分析。问题:22. 关于承包人索赔程序中的时间期限说法正确的是 。A.承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交索赔意向通知B.索赔意向通知提交后的28天内，或工程师同意的其他时间，承包人应递送正式的索赔报告C.如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按工程师合理要求的时间间隔(一般为28天)期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索