关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟96注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟96建设工程合同管理模拟96一、单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意。问题:1. 勘察设计、施工安装属于法律关系客体中的 。A.物B.行为C.义务D.智力成果答案:B问题:2. 关于担保的相关叙述中，有误的是 。A.担保通常由当事人双方订立担保合同B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效C.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，从合同无效，主合同也无效D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度答案:C问题:3. 在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则 。A.只能由代理人(单位)向第三人承担民事责任B.只能由被代理人(单位)向第三人承担民事责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人必须负连带责任D.由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的答案:D问题:4. 关于质押概念的表述中，不正确的是 。A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保答案:A问题:5. 定金合同要采用书面形式，并在合同巾约定交付定金的期限，定金合同 生效。A.从主合同签订之日起B.从定金合同签订之日起C.从约定交付定金之日起D.从实际交付定金之日起答案:D问题:6. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式时，根据我国担保法的规定，此保证属于 。A.一般保证B.连带保证C.书面保证D.反担保保证答案:B问题:7. 合同公证一般实行 原则。A.强制性公证B.自愿公证C.推荐性公证D.公开公证答案:B问题:8. 在市场经济中，绝大部分合同都是 。A.有偿合同B.无偿合同C.单务合同D.从合同答案:A问题:9. 关于合同中质量标准的表述中，不正确的是 。A.质量是标的的内在品质和外观形态的综合指标B.对于推荐性的标准，国家鼓励采用C.当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依地方标准执行D.对于强制性的标准，当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准答案:C本题考核的知识点为合同中标的物质量的执行标准。对于强制性的标准，当事人必须执行，合同约定的质量不得低于该强制性标准。对于推荐性的标准，国家鼓励采用。当事人没有约定质量标准，如果有国家标准，则依国家标准执行；如果没有国家标准，则依行业标准执行；没有行业标准，则依地方标准执行；没有地方标准，则依企业标准执行。问题:10. 受要约人超过承诺期限发出的承诺，除非要约人及时通知受要约人该承诺有效，否则该超期的承诺视为 。A.要约B.新要约C.承诺D.要约邀请答案:B问题:11. 在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为 。A.连带责任B.违约责任C.保证责任D.缔约过失责任答案:D问题:12. 在格式条款与非格式条款不一致时，应当 。A.采用非格式条款B.采用格式条款C.由提供格式条款的一方决定D.由提供格式条款的相对人决定答案:A问题:13. 关于限制民事行为能力人订立的合同的相关叙述中，不正确的是 。A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利答案:D问题:14. 企业之间为了达到借款的非法日的，设计了合法的形式。该合同为 。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.自始无效合同答案:B问题:15. 在某私人投资项目的建没中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因 。A.欺诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效答案:B问题:16. 最高人民法院的司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的 倍，为显失公平。A.1.5B.2C.3D.4答案:D问题:17. 执行政府定价或政府指导价的合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照 执行。A.原价格B.新价格C.上涨后合同签订地的价格D.上涨后合同履行地的价格答案:A问题:18. 关于债权转让的表述中，不正确的是 。A.债权人转让权利的，应当通知债务人B.未经通知的，该转让对债务人不发生效力C.转让权利的通知不得撤销，除非经受让人同意D.若从权利与原债权人不可分割，则主权利与从权利不得转让答案:D问题:19. 关于开庭的表述中，不正确的是 。A.仲裁应当开庭进行B.当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，仲裁不公开进行C.当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外D.申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以按缺席判决答案:D本题考核的知识点为开庭的相关要求。仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。问题:20. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，必须进行招标的项目是 。A.涉及国家安全、国家秘密的工程B.施工单项合同估算价在150万元人民币以上的项目C.抢险救灾工程D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的项目答案:D问题:21. 委托监理招标过程中，划分合同包的工作范围时通常考虑的因素不包括 。A.工程规模B.工程项目的专业特点C.监理单位的业绩D.被监理合同的难易程度答案:C问题:22. 对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件 。A.应予以淘汰B.归入无效投标书C.不再进入详评D.仍属于有效投标书答案:D问题:23. 监理合同履行过程中，如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21 d内没收到答复，可在第1个通知发出后 d内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。A.35B.42C.49D.54答案:A本题考核的知识点为监理合同的暂停或终止。如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21 d内没收到答复，可在第1个通知发出后35 d内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。问题:24. 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以 来判定的。A.约定的日历天数B.完成正常监理工作预定的时间C.建设工程委托监理合同中注明的完成日D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务答案:D问题:25. 根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，下列情形中， 不属于发包人的违约责任。A.设计错误B.因发包人原因要求解除合同C.发包人延误支付D.审批工作的延误答案:A问题:26. 根据建设工程没计合同(示范文本)的规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付设计资料及设计文件的时间，每延误1 d，应减收该项目应收设计费的 。A.5B.4C.2D.3答案:C问题:27. 按照 原则，订立合同后，任何一方都不能将建设工程施工合同转让给第三者。A.自愿B.公平C.平等D.诚实信用答案:D问题:28. 在 中规定有三类可选择的计价方式，本合同采用哪种方式需在专用条款中说明。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件答案:B问题:29. 我国目前的建设工程项目通常由发包人委托 负责，在工程准备阶段应完成施工图设计文件的审查。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.预算单位答案:A问题:30. 发包人在其所供应的材料设备到货前 ，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。A.24 hB.48 hC.1 dD.2 d答案:A本题考核的知识点为材料和设备的质量控制。发包人供应材料设备的现场接收。发包人应当向承包人提供其供应材料设备的产品合格证明，并对这些材料设备的质量负责。发包人在其所供应的材料没备到货前24 h。应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。清点的工作主要包括外观质量检查、对照发货单证进行数量清点(检斤、检尺)、对大宗建筑材料进行必要的抽样检验(物理、化学试验)等。问题:31. 下列关于对建设工程项目重新检验表述错误的是 。A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织人重新覆盖或修复C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延答案:B问题:32. 未经工程师同意承包人擅自更改或换用，承包人应承担由此发生的费用，并赔偿 的有关损失，延误的工期不予顺延。A.工程师B.发包人C.设计人D.监理人答案:B问题:33. 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后 d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。A.7B.14C.28D.34答案:B问题:34. 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由 承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同答案:A问题:35. 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。A.7B.14C.28D.30答案:B本题考核的知识点为施工环境管理。实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14 d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施。经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。问题:36. 某施工合同履行过程中，约定承包人负责施工设备的供应，设备送至现场使用，在试车时发现部分设备因制造问题不能投入使用，则该责任由 承担。A.设备供应商B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同答案:C问题:37. 国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定，在正常使用条件下有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期限为 年。A.2B.5C.7D.14答案:B问题:38. 建设工程物资采购合同与项目的建设密切相关，关于其特点的表述不正确的是 。A.建设工程物资采购合同视标的的特点，合同涉及的条款繁简程度差异较大B.建设工程物资采购合同的买受人即采购人C.建设工程物资采购供应合同与施工进度密切相关，延误交货将导致工程施工的停工待料，提前交货通常买受人同意接受D.建设工程物资采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较大答案:C本题考核的知识点为建设工程物资采购合同的特点。建设工程物资采购合同与项目的建设密切相关，其特点主要表现为：(1)建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可以是承包人，依据施工合同的承包方式来确定。永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购。施工中使用的建筑材料采购责任，按照施工合同专用条款的约定执行。通常分为发包人负责采购供应，承包人负责采购，包工包料承包。采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。(2)建设工程物资采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较大。(3)建设工程物资采购合同视标的的特点，合同涉及的条款繁简程度差异较大。建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式和质量要求、合同价款的支付等。大型设备的采购，除了交货阶段的工作外，往往还需包括设备生产阶段、设备安装调试阶段、设备试运行阶段、设备性能达标榆验和保修等方面的条款约定。(4)建设工程物资采购供应合同与施工进度密切相关，出卖人必须严格按照合同约定的时间交付订购的货物。延误交货将导致工程施工的停工待料，不能使建设项目及时发挥效益。提前交货通常买受人也不同意接受。一方面货物将占用施工现场有限的场地影响施工，另一方面增加了买受人的仓储保管费用。问题:39. 合同约定的技术服务费分两次支付，每套合同设备通过该套机组性能验收试验，初步验收证书签署后，采购方支付该套合同设备技术服务费的 。A.60%B.70%C.80%D.90%答案:B问题:40. 施工合同条件通用条件条款数目的 ，不仅表现为涵盖内容的面宽，而且条款约定更为细致和便于操作。A.不变B.函数变化C.减少D.增加答案:D问题:41. FIDIC(施工合同条件规定，国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数称为 。A.缺陷通知期B.施工期C.合同有效期D.合同工期答案:A问题:42. FIDIC(施工合同条件规定，为了保证工程施工的顺利进行，业主选择指定分包商应首先征求 的意见。A.一般分包商B.承包商C.发包人D.工程师答案:B问题:43. FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后 个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.3B.5C.6D.12答案:C问题:44. FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，不论是招标阶段提供的资料还是后续提供的资料，业主应对资料和数据的真实性和正确性负责，并对承包商依据资料的理解、解释或推沦导致的错误 。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任答案:A问题:45. FIDIC施工合同条件规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是 。A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)25%B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额-本次应扣的保留金)25%C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)22%D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额-本次应扣的保留金)22%答案:B本题考核的知识点为预付款的相关内容。预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还。(1)起扣。自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)10%的那个月起扣。(2)每次支付时的扣减额度。本次支付证书中承包商应获得的合同款额(不包括预付款及保留金的扣减)中扣除25%作为预付款的偿还，直至还清全部预付款。即：每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额本次应扣的保留金)25%。问题:46. FIDIC施工合同条件规定，工程师应在收到竣工报表后 d内完成签证工作。A.14B.21C.28D.56答案:C问题:47. FIDIC施工合同条件规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认 为竣工日。A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工日D.业主占用日答案:D问题:48. FIDIC分包合同条件规定，应保障分包商免于承担非承包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿的是 。A.承包商B.政府监督管理部门C.工程师D.业主答案:A问题:49. 工程师判定承包人索赔成立的条件不包括 。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28 d内提交答案:D问题:50. 关于施工索赔的特征的相关内容，表述不正确的是 。A.实质上索赔是一种正当的权利或要求，是合情、合理、合法的行为B.索赔同守约、合作并不矛盾、对立C.大部分索赔都可以通过协商谈判和调解等方式获得解决D.索赔与我们通常所说的工程签证相同答案:D二、多项选择题每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。问题:1. 合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括 。A.物B.行为C.权利D.义务E.智力成果 A B C D E答案:ABE问题:2. 担保活动应当遵循 的原则。A.平等B.自愿C.公平D.公开E.诚实信用 A B C D E答案:ABCE问题:3. 抵押担保的范围包括 。A.违约金B.主债权及利息C.有争议的财产D.实现抵押权的费用E.损害赔偿金 A B C D E答案:ABDE本题考核的知识点为抵押担保的范围。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以约定抵押担保的范围。问题:4. 保险人对 造成的损失和费用负责赔偿。A.地震、海啸、雷电B.飓风、台风、龙卷风C.风暴、暴雨、洪水D.火灾和爆炸E.可预料的以及被保险人可以法控制的物质损失或人身伤亡 A B C D E答案:ABCD本题考核的知识点为建筑工程一切险(及第三者责任险)。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。问题:5. 按照法律是否要求合同要具备一定形式和手续为标准，将合同划分为 。A.诺成合同B.实践合同C.要式合同D.不要式合同E.双务合同 A B C D E答案:CD问题:6. 承诺具有的条件包括 。A.承诺可以向要约人作出B.承诺必须由受要约人作出C.承诺只能向要约人作出D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.承诺，必须在承诺期限内发出 A B C D E答案:BCDE问题:7. 无处分权人处分他人财产订立的合同，一般情况下是无效的。但是，在 情况下合同有效。A.相对人知道或应当知道其无权处分的B.无处分权人通过订立合同仍未取得处分权的C.无处分权人处分他人财产，但权利人拒绝追认的D.无处分权人处分他人财产，经权利人追认的E.无处分权人通过订立合同取得处分权的 A B C D E答案:DE问题:8. 合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为 。A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，当事人之间的权利义务关系因此而改变E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任 A B C D E答案:BCE问题:9. 关于合同的约定解除的表述中，正确的有 。A.当事人协商一致可以解除合同，即合同的协商解除B.合同的协商解除一般是合同已开始履行后进行的约定，且必然导致合同的解除C.合同约定解除权的解除则是合同履行后的约定，它不一定导致合同的真正解除，因为解除合同的条件不一定成就D.约定解除是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除E.当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时，解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除 A B C D E答案:ABDE本题考核的知识点为合同的约定解除。约定解除是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除合同，即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时，解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除。合同的这两种约定解除有很大的不同。合同的协商解除一般是合同已开始履行后进行的约定，且必然导致合同的解除；而合同约定解除权的解除则是合同履行前的约定，它不一定导致合同的真正解除，因为解除合同的条件不一定成就。问题:10. 关于因不可抗力无法履约的责任承担的说法中，正确的有 。A.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任B.当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任C.当事人必须在合同中约定不可抗力的范围D.在有些情况下应当约定不可抗力的风险分担责任E.当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明 A B C D E答案:ABDE本题考核的知识点为因不可抗力无法履约的责任承担。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影向，部分或全部免除责任。当事人延迟履行后发生的不可抗力，不能免除责任。当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻给对方造成的损失，并应当在合理的期限内提供证明。当事人可以在合同中约定不可抗力的范围。为了公平的目的，避免当事人滥用不可抗力的免责权，约定不可抗力的范围是必要的。在有些情况下还应当约定不可抗力的风险分担责任。问题:11. 为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，招标备案的前期准备应满足的要求有 。A.建设工程已批准立项B.技术资料能满足招标投标的要求C.向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准D.建设用地已依法取得，并领取了工程施工许可证E.建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率 A B C D E答案:ABCE本题考核的知识点为招标备案的前期准备工作。工程项目的建设应当按照建设管理程序进行。为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，以及能使招标后工作顺利进行，招标备案的前期准备应满足的要求包括：(1)建设工程已批准立项；(2)向建设行政主管部门履行了报建手续，并取得批准；(3)建设资金能满足建设工程的要求，符合规定的资金到位率；(4)建设用地已依法取得，并领取了建设工程规划许可证；(5)技术资料能满足招标投标的要求；(6)法律、法规、规章规定的其他条件。问题:12. 设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括 。A.投标须知B.设计依据文件C.项目说明书D.合同的主要条件E.无效投标文件的规定 A B C D E答案:ABCD问题:13. 设计评标书的投入、产出经济效益比较主要涉及 。A.建筑标准是否合理B.投资估算是否超过限额C.实现该方案可能需要的外汇估算D.先进的工艺流程可能带来的投资回报E.在方案水平相当的投标人之间再进行设计报价的比较 A B C D E答案:ABCD问题:14. 建设工程监理招标的特点体现在 。A.邀请投标人较多B.邀请投标人较少C.报价在选择中居于次要地位D.报价在选择中居于主要地位E.招标宗旨是对监理单位能力的选择 A B C D E答案:BCE问题:15. 建设工程委托监理合同中，监理人应完成的附加工作主要有 。A.灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作B.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准C.由于委托人原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量D.由于第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致延长了正常工作时间E.由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间 A B C D E答案:BCDE问题:16. 根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括 。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计 A B C D E答案:ACE问题:17. 在施工合同履行过程中，对建设活动实施监督的内容有 。A.对招标申请报送材料进行审查B.对中标结果和合同的备案进行审查C.竣工的工程资料备案D.对竣工验收程序和鉴定报告的备案进行审查E.对工程开工后报送的发包人指定的施工现场总代表人和承包人指定的项目经理的备案材料进行审查 A B C D E答案:ABCD问题:18. 通用条款规定， 属于承包人的义务。A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用 A B C D E答案:ABCD问题:19. 下列关于建设工程施工中不可抗力表述正确的是 。A.不可抗力事件发生后，对施工合同的履行会造成较大的影响B.不可抗力，是指合同当事人能预见、不能避免并且不能克服的客观情况C.在不可抗力事件结束后24 h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用D.合同一方延迟履行合同后发生不可抗力，不能免除延迟履行方的相应责任E.发生不可抗力后，发包人应尽力协助承包人采取措施 A B C D E答案:ADE问题:20. 施工合同履行过程中，工程竣工报告应经 有关负责人审核签字。A.项目经理B.施工单位C.总监理工程师D.监理单位E.勘察设计单位 A B C D E答案:AB本题考核的知识点为竣工验收的内容。施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。问题:21. 某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成损失， 应当由发包方承担。A.发包方人员伤亡损失B.承包方人员损失C.承包方施工设备损坏的损失D.工程修复损失E.运至施工场地安装工程设备损失 A B C D E答案:ADE问题:22. 现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括 。A.定量计算法B.最低投标价法C.衡量法D.理论换算法E.查点法 A B C D E答案:CDE问题:23. FIDIC施工合同条件规定，资料表是由承包商填写并随投标函一起提交的文件，包括 等。A.费率/单价表B.工程量表C.列表D.数据E.图样 A B C D E答案:ABCD问题:24. 根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有 。A.调解合同争议并作出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料E.接到业主或承包商任何一方