关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟31注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟31建设工程合同管理模拟31一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)问题:1. 对设计投标人的资格审查不包括 。A.证书的种类B.证书级别C.允许承接的任务范围D.近几年完成工程项目表答案:D问题:2. 对指定代理的叙述不正确的是 。A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理答案:C问题:3. 监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为 之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有答案:A问题:4. 无标底的综合评分法可以避免因 造成对某些投标书的报价评分不公平。A.标底编制得不够合理B.评标标准不合理C.评标委员会的评标过程不合理D.受标底的约束答案:A问题:5. 设备性能验收阶段，出现 情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。A.存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理B.第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因C.第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值D.由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验答案:B问题:6. “由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内 。A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务答案:A问题:7. 民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的 倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。A.3B.4C.5D.6答案:B问题:8. 建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同 。A.不成立B.欠缺成立的条件C.生效D.欠缺生效的条件答案:D问题:9. 对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以 撤销。A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门答案:C问题:10. 施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付 万元。A.4.2B.2.2C.2.0D.0.2答案:B问题:11. 下列有关无效合同中，错误的是 。A.无效合同从订立时起就没有法律效力B.建设主管部门有权确认合同无效C.一方当事人无权确认合同无效D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行答案:B问题:12. 一般说来，依法成立的合同，自 生效。A.成立时B.登记后C.交付定金后D.备案后答案:A问题:13. 材料采购合同管理过程中，采购方逾期付款的，按照相关规定，延期付款利率一般按照每天 计算。A.0.02%B.0.05%C.0.1%D.0.2%答案:B问题:14. 不属于效力待定的合同是 。 A有代理权人订立的合同 B限制民事行为能力人订立的合同 C无处分权人处分他人财产订立的合同D表见代理人订立的合同 答案:A解析 属于效力待定的合同是：限制民事行为能力人订立的合同；无处分权人处分他人财产订立的合同；表见代理人订立的合同?问题:15. 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人 。A.只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.只可要求债务人履行债务C.不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任答案:D问题:16. 执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格下降时，按 执行。A.原价格B.新价格C.订立地的市场价格D.交付地的市场价格答案:A问题:17. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为 。A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案:A知识点 合同的生效问题:18. 依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述正确的是 。A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地答案:C解析 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，由发包人采购的材料到货时间早于合同约定时间，发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于合同约定的供应时间，由发包人承担相应的追加合同价款。发生延误，相应顺延工期，发包人赔偿由此给承包人造成的损失，所以选C项。材料运抵后应是承包方人员与发包商人员共同清点，排除A项。B项中承包人可以拒绝接收保管。D项应由发包人运出工地。问题:19. 建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为 。A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地答案:D问题:20. 不属于设计招标与其他招标在程序上的主要区别的是 。A.招标文件的内容相同B.评标原则不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同答案:A解析 设计招标与其他招标在程序上的主要区别：招标文件的内容不同；对投标书的编制要求不同；开标形式不同；评标原则不同。问题:21. 因承包人原因造成工程竣工结算不能正常进行，发包人不要求支付工程的，承包人应承担 责任。A.赔偿B.保修C.违约D.保管答案:D解析 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付；发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任。问题:22. 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是 。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价答案:C解析 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是投标书中标明的报价。问题:23. 建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是 。A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉答案:A问题:24. FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从 内开支。A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项答案:B问题:25. 如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。此时合理的处理方法是 。A.增加的工作量应视为正常的工作，完成监理业务的时间不予延长B.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间不予延长，但应得到附加工作酬金C.增加的工作量应视为额外的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金D.增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金答案:D本题考核的知识点为监理工作的延误责任。如果由于委托人或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，监理人应将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作量应视为附加的工作，完成监理业务的时间应相应延长，并得到附加工作酬金。问题:26. 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的 ，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。A.一般规律B.基本规律C.内在规律D.外在规律答案:C解析 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的内在规律，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。问题:27. 正常监理酬金中不属于直接成本的费用是 。A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金答案:C知识点 监理合同的酬金问题:28. 在监理合同的履行过程中，因委托人的过失给监理人造成经济损失8万元人民币，该合同中发包人向监理人约定支付监理酬金总额15万元，监理人已缴纳税金2万元，委托人应承担的赔偿金额为 万元。A.23B.15C.13D.8答案:D问题:29. 设计合同履行管理规定，设计合同采用定金担保，合同总价的 作为定金。A.15%B.20%C.25%D.30%答案:B问题:30. 依据委托监理合同示范文本的规定，当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，委托人可以( )。A.发出终止合同通知，终止监理合同B.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，即终止监理合同C.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后35天内，终止监理合同D.发出指明其未履行义务的通知后21天内未收到答复，可在第一个通知发出后42天内，终止监理合同答案:C如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21天内没收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。问题:31. 业主选择指定分包商的基本原则是 。A.必须保护承包商合法利益不受侵害B.保证业主的工程质量C.保证投资减少D.与业主有合作关系的承包商答案:A解析 业主必须保护承包商合法利益不受侵害是选择指定分包商的基本原则。问题:32. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为 。A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案:A解析 合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。问题:33. 不属于发包人所承担的违约责任的是 。A.设计人延误完成设计任务B.发包人延误支付C.因发包人原因要求解除合同D.审批工作的延误答案:A解析 发包人所承担的违约责任包括发包人延误支付；审批工作的延误；因发包人原因要求解除合同。问题:34. FIDIC合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的 天内开工，监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。A.15B.30C.42D.60答案:C问题:35. FIDIC合同的缺陷通知期的开始日期是 。A.工程破土动工之日B.工程投入使用之日C.工程接收证书中写明的竣工日D.工程师颁发履约证书之日答案:C解析 FIDIC合同的缺陷通知期是自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。问题:36. FIDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，则 。A.承包商也应承担责任B.承包商不承担责任C.只可给予工期顺延D.只给予费用补偿答案:B问题:37. 施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在 。A.施工合同通用条款之后B.中标通知书之前C.投标书之前D.工程量清单之前答案:D问题:38. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由( )。A.发包人负责，并承担检验费用B.发包人负责，检验费用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用D.承包人负责，检验费用由发包人承担答案:D问题:39. 按照施工合同的规定，从开工之日起至 止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A承包人提请竣工验收前自检合格日B承包人提供竣工资料和竣工验收报告日 C开始竣工检验日 D竣工验收合格工程师在检验记录签字日 答案:B问题:40. 建设工程施工合同通用条款规定，承包人按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由 承担。A.承包人B.发包人C.工程师D.监理单位答案:B问题:41. 甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，下列说法正确的是 。A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任答案:D解析 本题考核的是订立合同后分立的合同当事人间的法律关系与法律责任订立合同后分立的，如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。问题:42. 合同协议书，是业主发出中标函的 天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。A.18B.28C.38D.48答案:B知识点 合同文件问题:43. FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决 时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.施工前期开展工作B.施工中开展工作C.接通水、电线路D.施工场地干整答案:A问题:44. 施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前 天。A.7B.14C.15D.30答案:A问题:45. 某施工合同采用F1DIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为 天。A.500B.538C.865D.903答案:B问题:46. FIDIC施工合同条件规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前 d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。A.7B.14C.21D.28答案:B问题:47. FIDIC施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前 d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。A.7B.14C.21D.28答案:C问题:48. 依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是 。A.合同关系主体为业主和指定分包商B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任D.由工程帅负责协调管理答案:B问题:49. 根据FIDIC施工合同条件规定，承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误影响工期，承包商可以索赔的是 。A.工期、费用和利润B.工期、费用，不能索赔利润C.工期，不能索赔费用和利润D.费用，不能索赔工期和利润答案:A问题:50. 下列各项中，承担违约责任的主要方式是 。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金答案:C解析 承担违约责任的主要方式有：继续履行；采取补救措施；违约金；赔偿金，几种违约责任方式可以选择使用，也可以几种方式同时适用。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1. 在设计合同履行过程中，设计人的责任包括 。A.按时提供设计依据文件和基础资料B.施工图设计完成后，组织鉴定和验收C.负责审查外商提供的设计资料D.勘察中的漏顶及时予以勘察，但由此支出的费用由发包人承担E.自行解决勘察现场地土地使用和通道 A B C D E答案:CDE问题:2. 在FIDIC施工合同条件中，业主应承担的风险包括 。A.业主提供的设计不当造成的损失B.承包商提供的设计不当造成的损失C.不属于承包商原因造成的放射性污染D.属于承包商原因造成的放射性污染E.政策法规的变化对工程成本的影响 A B C D E答案:ACE问题:3. 下列情况中，属于额外监理工作的有 。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作 A B C D E答案:CD问题:4. 对无权代理行为，被代理人有 。A.撤回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权 A B C D E答案:BD解析 对于物权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。问题:5. FIDIC合同条件下，指定分包商和一般分包商的主要差异有 。A.分包合同的工作内容不同B.分包单位的责任不同C.选择分包单位的权利不同D.就工程质量的负责对象不同E.业主对分包商利益的保护不同 A B C D E答案:ACE问题:6. 根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有 。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同 A B C D E答案:ABC解析 本题考核的是要约的撤回和撤销。要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。问题:7. 缔约过失责任是 。A.独立责任B.合同磋商阶段责任C.合同未成立时的责任D.合同成立后的责任E.非独立责任 A B C D E答案:ABC知识点 缔约过失责任问题:8. 要约是希望和他人订立合同的意思表示，提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为受要约人，要约应当具有 等条件。A.要约的期限B.内容具体确定C.意思表示的内容往往不确定D.表明接受要约人承诺E.不舍有合同得以成立的主要内容 A B C D E答案:BD问题:9. 办理抵押物登记，应当向登记部门提供 的所有权或者使用权证书。A.主合同B.双方的房产C.抵押合同D.双方的固定资产E.抵押物 A B C D E答案:ACE问题:10. 某施工企业投标时，提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束，致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中，正确的是A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标 A B C D E答案:CD问题:11. 有关承担违约责任中继续履行的理解，有误的是 。A.承担赔偿金或者违约金责任可以免除当事人的履约责任B.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高的不适用继续履行C.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，终止履行债务D.当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬E.特别是金钱债务，违约方必须继续履行，因为金钱是一般等价物，没有别的方式可以替代履行 A B C D E答案:AC问题:12. 根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括 。A.国家融资项目B.省级重点项目C.大型基础设施项目D.公用事业项目E.外国政府援助资金的项目 A B C D E答案:ACDE问题:13. 按照合同法的规定，属于要约邀请的包括 。A.价目表的寄送B.招标公告C.递送投标书D.无价格的商业广告E.发出中标通知书 A B C D E答案:ABD问题:14. 施工招标中投标人的必要合格条件包括 。A.营业执照B.固定资产C.资质等级D.履约情况E.分包计划 A B C D E答案:ACDE问题:15. 下列关于中标通知书的说法，错误的是 。A.中标通知书由招标人发出B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同 A B C D E答案:BC解析 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的招标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。问题:16. 关于合同的约定解除的表述中，正确的有 。A.当事人协商一致可以解除合同，即合同的协商解除B.合同的协商解除一般是合同已开始履行后进行的约定，且必然导致合同的解除C.合同约定解除权的解除则是合同履行后的约定，它不一定导致合同的真正解除，因为解除合同的条件不一定成就D.约定解除是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除E.当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时，解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除 A B C D E答案:ABDE本题考核的知识点为合同的约定解除。约定解除是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除合同，即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时，解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除。合同的这两种约定解除有很大的不同。合同的协商解除一般是合同已开始履行后进行的约定，且必然导致合同的解除；而合同约定解除权的解除则是合同履行前的约定，它不一定导致合同的真正解除，因为解除合同的条件不一定成就。问题:17. 按照中华人民共和国合同法的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是 。A.不属于合同内的约定B.合同当事人未改变C.第三人可以向债务人请示履行D.对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿E.第三人有追究债务人违约责任的权利 A B C D E答案:BCD问题:18. 为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其中包括 。A.招标广告B.合同协议书C.评标方法D.资格预审文件E.定标原则 A B C D E答案:ABCD问题:19. 在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。A.投标人资质B.监理大纲C.总监理工程师业绩D.监理单位业绩E.监理费报价 A B C D E答案:ABCD问题:20. 建设工程监理合同中，监理人执行监理义务可以行使的权利包括 。A.审核承包人索赔的权利B.工程建设有关协作单位组织协调的主持权C.建设工程有关事项和工程设计的建议权D.委托监理工程重大事项的决定权E.对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权 A B C D E答案:ABCE问题:21. 下列关于监理招标的特点，说法正确的是 。A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少 A B C D E答案:ACE解析 下列关于监理招标的特点说法正确的是招标宗旨是对监理单位能力的选择；报价的选择居于次要地位；邀请的投标人较少。问题:22. 下列导致委托代理关系终止的是 。A.被代理人取得或恢复民事行为能力B.代理期限届满或代理事项完成C.被代理人取消委托或代理人辞去委托D.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力E.作为代理人或被代理人的法人终止 A B C D E答案:BCDE问题:23. 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括 。A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B.工期按实际延误的工日顺延C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D.发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过1日，应按未支付勘察费的1%偿付逾期违约金E.发包人不履行合同时，有权要求返还定金 A B C D E答案:ABC解析 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括：付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算；工期按实际延误的工日顺延；补偿勘察人来回的进出场费和调遣费。问题:24. 某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括( )。A.修改施工组织设计B.承担更换设备发生的费用C.要求顺延此项变更导致延误的工期D.自行享有获得的工程收益E.与发包人协议工程收益的分享 A B C D E答案:ACE承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定。同时承包人应修改相关的组织设计内容报给工程师，并可以要求顺延此项变更导致延误的工期。问题:25. 按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以( )。A.留置该工程B.与发包人协议将该工程折价C.自行将该工程折价D.申请人民法院将该工程依法拍卖E.优先受偿该工程拍卖的价款 A B C D E答案:BDE发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。问题:26. 属于业主的风险包括 。A.工程所在国内发生的叛乱、