关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟94注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟94建设工程合同管理模拟94一、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意)问题:1. 是规范我国市场经济财产流转关系的基本法，在建设工程合同的履行过程中，由于会涉及大量的其他合同，如买卖合同等，也要遵守其规定。A.建筑法B.合同法C.担保法D.保险法答案:B解析 合同法是规范我国市场经济财产流转关系的基本法，在建设工程合同的履行过程中，由于会涉及大量的其他合同，如买卖合同等，也要遵守其规定。问题:2. 法人应当具备的条件有误的是 。A.能够独立承担民事责任B.有必要的财产或者经费C.自然的产生，不需经过法定的程序D.有自己的名称、组织机构和场所答案:C解析 法人应当具备的条件包括能够独立承担民事责任；有必要的财产或者经费；有自己的名称、组织机构和场所。问题:3. 是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.合同法律关系个体B.合同法律关系客体C.合同法律关系主体D.合同法律关系内容答案:C解析 合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。问题:4. 不属于委托代理关系终止的原因是 。A.被代理人死亡或丧失民事行为能力B.代理期间届满或者代理事项完成C.作为被代理人或者代理人的法人终止D.被代理人取消委托或代理人辞去委托答案:A解析 委托代理关系终止的原因包括：代理期间届满或者代理事项完成；作为被代理人或者代理人的法人终止；被代理人取消委托或代理人辞去委托。问题:5. 不属于抵押物的财产有 。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物B.依法可以抵押的其他财产C.土地所有权D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权，房屋和其他地上定着物答案:C解析 抵押物的财产有抵押人所有的房屋和其他地上定着物；依法可以抵押的其他财产；抵押人依法有权处分的国有土地使用权，房屋和其他地上定着物。问题:6. 不属于合同鉴证应当审查的内容是 。A.不真实、不合法的合同B.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的C.其他依法不能鉴证的D.当事人提供的申请材不齐全，经告知补正而补正的答案:D解析 属于合同鉴证应当审查的内容有：其他依法不能鉴证的；有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的；不真实、不合法的合同。问题:7. 合同公证与鉴证的区别有误的是 。A.合同公证与鉴证的性质不同B.合同鉴证与公证的内容和范围不相同C.合同公证与鉴证的效力不同D.法律效力的适用范围不同答案:B解析 合同公证与鉴证的区别：合同公证与鉴证的性质不同；合同公证与鉴证的效力不同；法律效力的适用范围不同。问题:8. 合同法于 起施行，原有的经济合同法、技术合同法和涉外经济合同法三部合同法律同时废止。A.1999年10月1日B.1999年3月15日C.2000年9月1日D.2000年1月1日答案:A解析 合同法于1999年10月1日起施行，原有的经济合同法、技术合同法和涉外经济合同法三部合同法律同时废止。问题:9. 不属于合同法采用合同形式的不要式原则的理由是 。A.电子技术对合同形式的影响B.国际公约要求不应对合同形式进行限制C.市场经济要求应对合同形式进行限制D.合同本质对合同形式不作要求答案:C解析 合同法采用合同形式的不要式原则的理由是：电子技术对合同形式的影响；国际公约要求不应对合同形式进行限制；合同本质对合同形式不作要求。问题:10. 承诺的条件有误的是 。A.承诺的内容应当与要约的内容一致B.承诺只能向要约人作出C.承诺必须由非受要约人作出D.承诺必须在承诺期限内发出答案:C解析 承诺的条件：承诺的内容应当与要约的内容一致；承诺只能向要约人作出；承诺必须在承诺期限内发出。问题:11. 不属于效力待定的合同是 。 A有代理权人订立的合同 B限制民事行为能力人订立的合同 C无处分权人处分他人财产订立的合同D表见代理人订立的合同 答案:A解析 属于效力待定的合同是：限制民事行为能力人订立的合同；无处分权人处分他人财产订立的合同；表见代理人订立的合同?问题:12. 合同法规定的承担违约责任是以 为原则的。A.严格性B.补偿性C.真实性D.单一性答案:B解析 合同法规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。问题:13. 不属于仲裁的原则有 。A.公平合理原则B.非自愿原则C.一裁终局原则D.仲裁依法独立进行原则答案:B解析 属于仲裁的原则有公平合理原则；一裁终局原则；仲裁依法独立进行原则。问题:14. 不属于当事人可以解除合同的情形有 。A.因不可抗力致使能实现合同目的的B.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D.当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的答案:A解析 当事人可以解除合同的情形有：在履行期限届满以前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行；当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的。问题:15. 对招标人的招标能力要求有误的是 。A.有审查投标单位资质的能力B.有组织开标、评标、定标的能力C.有与招标工作相关联的管理人员D.有组织编制招标文件的能力答案:C解析 对招标人的招标能力要求有：有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评标、定标的能力；有组织编制招标文件的能力。问题:16. 不属于编制设计要求文件应兼顾的方面是 。A.完整性，任务要求全面不遗漏B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制D.严格性，文字表达应清楚不被误解答案:C解析 属于编制设计要求文件应兼顾的方面是：完整性，任务要求全面不遗漏；灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度；严格性，文字表达应清楚不被误解。问题:17. 监理招标的特点正确的是 。A.邀请投标人较多B.监理单位承担物质生产任务C.报价在选择中居于主要地位D.招标宗旨是对监理单位能力的选择答案:D解析 监理招标的特点是招标宗旨是对监理单位能力的选择。问题:18. 依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑因素的影响有误的是 。A.施工内容的一般非专业要求B.其他因素影响C.施工现场条件D.对工程总投资影响答案:A解析 依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑因素的影响有：施工现场条件；对工程总投资影响；其他因素影响。问题:19. 不属于委托人权利的是 。A.委托监理工程重大事项的决定权B.授予合同承包人权限的权利C.对其他合同承包人的选定权D.对监理人履行合同的监督控制权答案:B解析 属于委托人权利的是：委托监理工程重大事项的决定权；对其他合同承包人的选定权：对监理人履行合同的监督控制权。问题:20. 是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。A.额外工作B.正常工作C.附加工作D.其他工作答案:C解析 附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。问题:21. 委托人义务有误的是 。A.委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件B.与承包人做好协调工作C.为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定D.为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作答案:B解析 委托人义务有：委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作，满足开展监理工作所需提供的外部条件；为了不耽搁服务，委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定；为监理人顺利履行合同义务，做好协助工作。问题:22. 监理酬金的直接成本具体包括的有 。A.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等D.其他行政活动经费答案:C解析 监理酬金的直接成本具体包括的有监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等。问题:23. 是指当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。A.索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔答案:A解析 索赔是指当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。问题:24. 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的 ，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。A.一般规律B.基本规律C.内在规律D.外在规律答案:C解析 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的内在规律，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。问题:25. 不属于建设工程设计合同(一)GF20000209范本主要条款的内容是 。A.订立合同依据的文件B.工程概况C.委托设计任务的范围和内容D.发包人应提供的有关资料和文件答案:B解析 建设工程设计合同(一)GF20000209范本主要条款的内容包括：订立合同依据的文件；委托设计任务的范围和内容；发包人应提供的有关资料和文件。问题:26. 合同签订后 内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金。A.3天B.5天C.10天D.15天答案:A解析 合同签订后3天内，发包人应向勘察人支付预算费的20%作为定金。问题:27. 发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足条件有误的是 。A.设计的施工图达到规定的设计深度B.存在有可能损害公共利益的其他影响C.建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠D.设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范答案:B解析 发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足条件：设计的施工图达到规定的设计深度；建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠；设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范。问题:28. 是设计人的基本责任。A.保护发包人的知识产权B.完成各设计阶段的工作任务C.保证设计质量D.配合施工的义务答案:C解析 保证设计质量是设计人的基本责任。问题:29. 不属于设计费的支付管理原则的是 。A.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议B.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用C.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清D.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费答案:C解析 设计费的支付管理原则是：实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议；发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用；设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费。问题:30. 建设工程施工合同的特点不包括 。A.合同项目的固定性B.合同内容的复杂性C.合同标的的特殊性D.合同履行期限的长期性答案:A解析 建设工程施工合同的特点包括合同内容的复杂性；合同标的的特殊性；合同履行期限的长期性。问题:31. 建设工程施工合同范本的组成内容不包括的是 。A.专用条款B.通用条款C.协议书D.限制条款答案:D解析 建设工程施工合同范本的组成内容包括专用条款、通用条款、协议书。问题:32. 不属于建设行政主管机关对施工合同的监督管理的主要职责的是 。A.对工程参建各方主体质量行为的监督B.颁布规章C.对建设活动实施监督D.批准工程项目的建设答案:A解析 建设行政主管机关对施工合同的监督管理的主要职责有：颁布规章；对建设活动实施监督；批准工程项目的建设。问题:33. 地基及基础工程抽查的主要内容不包括的是 。A.分项、分部工程质量或评定资料及隐蔽工程验收记录B.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量C.地基检测报告和地基验槽记录D.抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量答案:B解析 地基及基础工程抽查的主要内容包括分项、分部工程质量或评定资料及隐蔽工程验收记录；地基检测报告和地基验槽记录；抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量。问题:34. 承包人负责采购的材料和设备在使用前需要检验，以下对其理解有误的是 。A.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定B.由承包人采购的材料设备，发包人指定生产厂或供应商C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延答案:B解析 承包人负责采购的材料和设备在使用前需要检验，承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定；采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担；工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。问题:35. 按照施工合同范本通用条件的规定，可以顺延工期的条件有误的是 。A.一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时B.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行D.设计变更和工程量增加答案:A解析 按照施工合同范本通用条件的规定，可以顺延工期的条件有：发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加。问题:36. 施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法承担，承担责任有误的是 。A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担答案:D解析 施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法承担，承担责任有：承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。问题:37. 建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。不属于买卖合同的一般特点的是 。A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价C.买卖合同是双务、有偿合同D.买卖合同是诺成合同答案:A解析 买卖合同的一般特点是：买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价；买卖合同是双务、有偿合同；买卖合同是诺成合同。问题:38. 不属于质量验收的方法的是 。A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法答案:C解析 质量验收的方法：经验鉴别法；化学实验；物理试验。问题:39. 按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料不包括的是 。A.合同内约定的质量标准B.双方签订的采购合同C.合同内约定的采购款D.供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证答案:C解析 按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括的是：合同内约定的质量标准；双方签订的采购合同；供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证。问题:40. 采购方有权部分或全部拒付货款的情况不包括 。A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货物B.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款C.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付D.交付货物的数量不但等于合同的约定，而且其货物也符合合同对货物质量的要求，采购方无权全部拒付货款，可有权拒付少交部分货款答案:D解析 采购方有权部分或全部拒付货款的情况包括交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货物；拒付质量不符合合同要求部分货物的货款；供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付。问题:41. 属于设备运抵现场的监理工作是 。A.包装检验B.监督供货方的施工或现场服务C.做好接货的准备工作D.监督安装、调试的工序答案:C解析 属于设备运抵现场的监理工作是做好接货的准备工作。问题:42. 检查和试验的范围不包括的是 。A.设备进厂后的安装和实验B.原材料和元器件的进厂检验C.部件的加工检验和实验D.出厂前预组装检验答案:A解析 检查和试验的范围包括的是：原材料和元器件的进厂检验；部件的加工检验和实验；出厂前预组装检验。问题:43. 解决合同争议的程序不包括 。A.诉讼B.提交工程师决定C.双方协商D.提交争端裁决委员会决定答案:A解析 解决合同争议的程序包括提交工程师决定；双方协商；提交争端裁决委员会决定。问题:44. 不可预见物质条件的范围不包括的是 。A.不利于施工的外界自然条件B.气候条件C.招标文件和图纸均未说明的污染物的影响D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件答案:B解析 不可预见物质条件的范围包括的是：不利于施工的外界自然条件；招标文件和图纸均未说明的污染物的影响；招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件。问题:45. 参与合同管理的有关方不包括的是 。A.业主代表B.分包商C.监理工程师D.承包商代表答案:C解析 参与合同管理的有关方包括的是：业主代表、分包商、承包商代表。问题:46. 不属于业主的要求文件的是 。A.质量检验要求B.工程在功能方面的特定要求C.对监理师的要求D.发包的工作范围和质量标准答案:C解析 属于业主的要求文件的是：质量检验要求；工程在功能方面的特定要求；发包的工作范围和质量标准。问题:47. 不属于竣工试验的程序是 。A.启动前试验B.启动运行C.启动试验D.试运行答案:D解析 属于竣工试验的程序是：启动前试验；启动运行；启动试验。问题:48. 不属于工程师索赔管理的原则的是 。A.公开公正地处理索赔B.及时作出决定和处理索赔C.诚实信用D.尽可能通过协商达成一致答案:A解析 属于工程师索赔管理原则的是：及时作出决定和处理索赔；诚实信用；尽可能通过协商达成一致。问题:49. 不属于引起工程索赔的原因有 。A.参与工程建设主体的单一性B.工程项目的特殊性C.工程项目内外部环境的复杂性和多变性D.工程合同的复杂性及易出错性答案:A解析 引起工程索赔的原因有：工程项目的特殊性；工程项目内外部环境的复杂性和多变性；工程合同的复杂性及易出错性。问题:50. 不属于工程师对索赔的预防和减少的是 。A.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调B.正确理解合同规定C.尽量为承包人提供力所能及的帮助D.建立和维护工程师处理合同事务的公正答案:D解析 属于工程师对索赔的预防和减少的是：做好日常监理工作，随时与承包人保持协调；正确理解合同规定；尽量为承包人提供力所能及的帮助。二、多项选择题(每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意)问题:1. 在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括 。A.土地使用权B.社会团体的教育设施C.土地所有权D.抵押人所有的交通工具E.依法被监管的财产 A B C D E答案:BCE解析 在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括社会团体的教育设施、土地所有权、依法被监管的财产。问题:2. 工程建设管理水平的提高体现在 三大目标上。A.工程招标B.工程质量C.工程进度D.工程监理E.工程投资 A B C D E答案:BCE解析 工程建设管理水平的提高体现在工程质量、工程进度、工程投资三大目标上。问题:3. 下列可以作为抵押物的财产有 。A.房屋B.机器C.耕地D.医院E.学校 A B C D E答案:AB解析 可以作为抵押物的财产有房屋和机器。问题:4. 保险人可以对 带来的损失不负责赔偿。A.设计原因B.自然事件C.原材料缺陷或工艺不善D.自然磨损E.维修保养费用 A B C D E答案:ACDE解析 保险人可以对设计原因；原材料缺陷或工艺不善；自然磨损；维修保养费用带来的损失不负责赔偿。问题:5. 依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时， 履行。A.交付不动产的，在不动产所在地B.给付货币的，在给付货币一方所在地C.交付动产的，在接受动产一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.材料采购，在供货方所在地 A B C D E答案:AE解析 依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时交付不动产的，在不动产所在地；材料采购，在供货方所在地履行。问题:6. 在施工合同中， 的合同属于无效合同。A.施工企业伪造资质等级证书签订B.招标人与投标人串通签订C.施工企业的违约责任明显过高D.建设单位的违约责任明显过高E.约定的质量标准低于强制性标准 A B C D E答案:ABE解析 在施工合同中，施工企业伪造资质等级证书签订；招标人与投标人串通签订；约定的质量标准低于强制性标准的合同属于无效合同。问题:7. 合同法中的自愿原则是指 。A.合同当事人有权决定是否订立合同B.合同当事人有权决定与谁订立合同C.合同当事人有权决定合同生效时间D.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同E.合同当事人有权决定是否接受合同条款 A B C D E答案:ABDE解析 合同法中的自愿原则是指合同当事人有权决定是否订立合同；合同当事人有权决定与谁订立合同；合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同；合同当事人有权决定是否接受合同条款。问题:8. 合同生效应具备的条件有 。A.意思表示真实B.不违反社会公共利益C.必须做出承诺D.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力E.必须发出要约邀请 A B C D E答案:ABD解析 合同生效应具备的条件有意思表示真实；不违反社会公共利益；当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力。问题:9. 后履行抗辩权的适用条件包括 。A.合同中未约定履行顺序B.合同中约定了履行顺序C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务E.经营状况严重恶化 A B C D E答案:BCD解析 后履行抗辩权的适用条件包括：合同中约定了履行顺序；由同一双务合同产生互负的对价给付债务；应当先履行的对价给付是可能履行的义务。问题:10. “债务人向第二人履行债务”的特点有 。A.不改变当事人之间的权利义务关系B.债务人不得拒绝第三人的请求履行C.改变当事人之间的权利义务关系D.第三人无追究对方违约责任的权利E.第三人不可以向债务人请求履行 A B C D E答案:ABD解析 “债务人向第二人履行债务”的特点：不改变当事人之间的权利义务关系；债务人不得拒绝第三人的请求履行；第三人无追究对方违约责任的权利。问题:11. 按照招标投标法的规定， 可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。A.施工单项合同估算价150万元人民币B.重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币C.监理合同，单项合同估算价150万元人民币D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币 A B C D E答案:AE解析 按照招标投标法的规定，施工单项合同估算价150万元人民币；项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。问题:12. 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中 。A.与投标人就投标价格进行谈判B.将中标结果通知未中标的投标人C.强制中标人接受新的承包条件D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人E.授权评标委员会确定中标人 A B C D E答案:ACD解析 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中与投标人就投标价格进行谈判；强制中标人接受新的承包条件；在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人。问题:13. 招标代理机构所具备的条件有 。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有审查招标单位资质的能力C.具备相应的专家库D.符合法律规定的其他条件E.能够编制招标文件和组织评标 A B C D E答案:ACE解析 招标代理机构所具备的条件有：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；具备相应的专家库；能够编制招标文件和组织评标。问题:14. 下列关于监理招标的特点，说法正确的是 。A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价占主要地位C.报价占次要地位D.邀请的投标人较多E.邀请的投标人较少 A B C D E答案:ACE解析 监理招标的特点：招标宗旨是对监理单位能力的选择：报价占次要地位；邀请的投标人较少。问题:15. 按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括 。A.中标函B.投标保函C.监理合同标准条件D.监理委托函E.标准、规范 A B C D E答案:ACD解析 按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括中标函；监理合同标准条件；监理委托函。问题:16. 监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有的特点包括 。A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规C.委托合同的标的是服务D.委托合同应具有标准形式E.当事人双方之间建立的债权和债务关系 A B C D E答案:ABC解析 监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有的特点包括：当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力；委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规；委托合同的标的是服务。问题:17. 对监理人的禁止行为有 。A.不得接受承包人的报酬B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动C.不得泄露与本工程有关的保密资料D.不得泄露设计人申明的秘密E.不得参与合同的协调管理工作 A B C D E答案:ABCD解析 对监理人的禁止行为有：不得接受承包人的报酬；不得参与和委托人利益相冲突的任何活动；不得泄露与本工程有关的保密资料；不得泄露设计人申明的秘密。问题:18. 按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是 。A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费 A B C D E答案:ACD解析 按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是：发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作；合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还；设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费。问题:19. 勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括 。A.岩土工程勘察B.水文地质勘察C.变更及工程费的调整D.材料设备的供应E.工程测量 A B C D E答案:ABE解析 勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量。问题:20. 依照施工合同示范文本通用条款的规定， 属于发包人应当完成的工作。A.办理施工许可证B.提供工程进度计划C.确定坐标控制点D.做好施工现场地下管线的保护工作E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 A B C D E答案:ACE解析 依照施工合同示范文本通用条款的规定，办理施工许可证；确定坐标控制点；协调处理施工现场周围地下管线的保护工作属于发包人应当完成的工作。问题:21. 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括 。A.投标书及其附件B.招标阶段对投标人质疑的书面解答C.资格审查文件D.工程报价单E.履行合同过程中的变更协议 A B C D E答案:ADE解析 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括投标书及其附件；工程报价单；履行合同过程中的变更协议。问题:22. 下列说法正确的是 。A.订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数C.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数D.在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期E.如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间 A B C D E答案:ACDE解析 订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容；如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数；在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期；如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间。问题:23. 下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是 。A.单价不符，由发包人承担所有差价B.到货时间早，由发包人承担保管费C.数量多，由承包人负责运出工地D.规格不符，承包人可拒收E.延误的工期不予顺延 A B C D E答案:ABD解析 发包人供应的材料与约定不符时的处理原则：单价不符，由发包人承担所有差价；到货时间早，发包人承担保管费；规格不符，承包人可拒收。问题:24. 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有 。A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰D.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行E.交通部门修理公路影响材料运输进度 A B C D E答案:ABDE解析 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件：设计变