关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟209注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟209建设工程合同管理模拟209一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于_。A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.义务监理工作答案:B解析 本题涉及的考点是附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：(1)由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；(2)增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间；又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等都属于附加监理工作。问题:2. 建设工程设计合同履行时，_是设计人的责任。A.提供必要的现场工作条件B.对外商的设计资料进行审查C.保护设计人的知识产权D.按时提供设计依据文件和基础资料答案:B解析 本题涉及的考点是设计人的责任。设计人的责任有保证设计质量、各设计阶段的工作任务、对外商的设计资料进行审查、配合施工及保护发包人的知识产权的义务。问题:3. 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价在_万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。A.50B.100C.200D.300答案:C解析 本题涉及的考点是必须招标的范围。依据招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。问题:4. 建设工程设计合同(示范文本)规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的_。A.1%B.2%C.1D.2答案:D解析 本题涉及的考点是设计人延误完成设计任务的规定。设计人延误完成设计任务，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1d，应减收该项目应收设计费的2。问题:5. 以下有关设计合同生效的叙述，不正确的是_。A.设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金B.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效C.发包人应在合同签字后的3d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志D.如果发包人未能按时支付费用，设计人有权推迟开工时间，但交付设计文件的时间不予顺延答案:D解析 本题涉及的考点是合同生效。设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3d内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。问题:6. 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险，发包人应按合同规定_。A.结清全部设计费B.支付一般设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后支付全部设计费答案:A解析 本题涉及的考点是审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应按合同规定结清全部设计费。问题:7. 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，_指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。A.承包人B.发包人C.设计人D.工程师答案:B解析 本题涉及的考点是发包人。通用条款规定，发包人指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。问题:8. 施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前_d以书面形式通知承包人。A.7B.14C.30D.35答案:A解析 本题涉及的考点是工程师易人。施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前7d以书面形式通知承包人。问题:9. 订立建设工程施工合同的同时已形成的文件不包括_。A.施工合同协议书B.工程报价单或预算书C.工程量清单D.有关单位签署的工程质量保修书答案:D解析 本题涉及的考点是订立合同时已形成的文件。订立合同时已形成的文件包括：(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。问题:10. 建设工程施工合同管理中，发包人应承担的义务是_。A.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫B.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用D.按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施答案:C解析 本题涉及的考点是发包人的义务。发包人的义务包括：(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作；(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要；(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要，专用条款内需要约定移交给承包人交通通道或设施的开通时间和应满足的要求；(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确，专用条款内需要约定向承包人提供工程地质和地下管线资料的时间；(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)；(6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验，专用条款内需要分项明确约定放线依据资料的交验要求，以便合同履行过程中合理地区分放线错误的责任归属；(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用；(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定，专用条款内需要根据项目的特点和具体情况约定相关的内容。问题:11. 施工合同范本的组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对_的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。A.协议书B.通用条款C.附件D.工程量清单答案:B解析 本题涉及的考点是编制专用条款的原则。具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对通用条款的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。问题:12. 监理合同自_生效。A.工程开工之日起B.合同登记之日起C.合同签字之日起D.监理工程师进驻现场之日起答案:C解析 本题涉及的考点是监理合同的生效日期。监理合同自合同签字之日起生效。问题:13. 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底是_的义务。A.发包人B.承包人C.监理单位D.总工程师答案:A解析 本题涉及的考点是发包人的义务。组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，是发包人的义务。问题:14. 根据建设工程施工合同(示范文本)规定，因工程师指令失误而发生的追加合同价款，由_承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人和工程师共同答案:A解析 本题涉及的考点是由发包人承担的合同价款。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。问题:15. 建设工程的分包过程中，经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请_。A.设计人同意B.主管部门审批C.工程师同意D.发包人同意答案:C解析 本题涉及的考点是工程的分包。经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。问题:16. 甲施工企业与材料供应商订立的材料采购合同中，约定违约金是3万元，但供应商的违约行为给甲施工企业造成的实际损失是3.5万元，则施工企业应要求供应商支付_万元。A.3B.3.5C.0.5D.6.5答案:B解析 本题涉及的考点是供货方违约责任的承担。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。因为约定违约金少于实际损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加，所以选B。问题:17. 材料采购合同履行过程中，由供货方负责运输的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货，发现交货数量少于订购数量，则_。A.由运输部门承担全部责任B.由供货方承担全部责任C.属于交运前出现的问题，由采购方负责D.运输过程中发生的问题，由运输部门负责答案:D解析 本题涉及的考点是供货方代运货物的到货检验。由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。采购方接收后，运输部门不再负责。属于交运前出现的问题，由供货方负责；运输过程中发生的问题，由运输部门负责。问题:18. 材料采购合同履行过程中，由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，_支付相应的保管费用。A.承包人B.发包人C.工程师D.监理单位答案:B解析 本题涉及的考点是材料设备接收后移交承包人保管。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。问题:19. 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前_以书面形式通知工程师验收。A.24hB.48hC.3dD.7d答案:B解析 本题涉及的考点是承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48h以书面形式通知工程师验收。问题:20. 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用_。A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法答案:C解析 本题涉及的考点是查点法。查点法是采购定量包装的计件物资，只要查点到货数量即可。包装内的产品数量或重量应与包装物标明的一致，否则应由厂家或封装单位负责。问题:21. 根据FIDIC施工合同条件规定，_承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险。A.业主B.承包商C.工程师D.业主和承包商共同答案:A解析 本题涉及的考点是其他不能合理预见的风险。由于合同期内汇率的浮动变化是双方签约时无法预计的情况，不论采用何种方式，业主均应承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险，可能对其有利，也可能不利。问题:22. FIDIC(施工合同条件规定，工程师接到承包商申请后的_d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满足，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。A.7B.14C.28D.42答案:C解析 本题涉及的考点是颁发工程接收证书。工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满足，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。问题:23. FIDIC(施工合同条件规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后_，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。A.42dB.3个月C.6个月D.1年半答案:C解析 本题涉及的考点是业主提供的担保。业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后6个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。问题:24. FIDIC(施工合同条件中规定的保留金，属于_。A.承包商应得的工程款B.合同价内的暂列金C.承包商应交付的定金D.业主应交付的预付款答案:A解析 本题涉及的考点是保留金。保留金属于承包商应得的工程款。问题:25. 将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照_进行的分类。A.合同目的B.索赔事件的性质C.索赔起D.索赔的合同依据答案:D解析 本题涉及的考点是索赔的分类。按索赔的合同依据分类可将索赔分为合同申明示的索赔和合同中默示的索赔。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1. 设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是_。A.设计人的工作B.委托任务范围内的设计变更C.承包人原因的重大设计变更D.发包人原因的重大设计变更E.委托其他设计单位完成的变更 A B C D E答案:ABDE解析 本题涉及的考点是设计工作内容的变更。设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：(1)设计人的工作；(2)委托任务范围内的设计变更；(3)委托其他设计单位完成的变更；(4)发包人原因的重大设计变更。问题:2. 建设工程设计合同(示范文本)规定，设计合同履行过程中，发包人的违约责任主要有_。A.发包人延误支付B.设计错误C.审批工作的延误D.不可抗力事件的影响E.因发包人原因要求解除合同 A B C D E答案:ACE解析 本题涉及的考点是发包人的违约责任。发包人的违约责任：(1)发包人延误支付；(2)审批工作的延误；(3)因发包人原因要求解除合同。问题:3. FIDIC施工合同条件中对争端裁决委员会成员的要求有_。A.对承包合同的履行有经验B.能够在业主或承包商的项目部担任技术顾问C.在合同的解释方面有经验D.由行业协会指定E.能流利地使用合同中规定的交流语言 A B C D E答案:ACE解析 本题涉及的考点是争端裁决委员会的性质。争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为，相当于我国法律中解决合同争议的调解，但其性质则属于个人委托。其成员应满足以下要求：(1)对承包合同的履行有经验；(2)在合同的解释方面有经验；(3)能流利地使用合同中规定的交流语言。问题:4. 建设工程施工合同(示范文本)通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就_等方面向承包人发出变更通知。A.改变有关工程的施工时间和顺序B.改变有关工程款的预算C.增减合同中约定的工程量D.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸E.提交工程量报告的时间和顺序 A B C D E答案:ACD解析 本题涉及的考点是工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中明确规定，工程师依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以就以下方面向承包人发出变更通知：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2)增减合同中约定的工程量；(3)改变有关工程的施工时间和顺序；(4)其他有关工程变更需要的附加工作。问题:5. 有关材料采购合同中供货方的运输责任的说法，正确的是_。A.供货方应按合同约定的标准对产品进行包装B.供货方应按合同约定的路线和运输工具发运货物C.凡因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，均由供货方负责赔偿D.未经对方同意私自变更运输工具或路线，供货方不承担由此增加的费用E.供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金 A B C D E答案:ABCE解析 本题涉及的考点是供货方的运输责任。主要涉及包装责任和发运责任两个方面：(1)合理的包装是安全运输的保障，供货方应按合同约定的标准对产品进行包装，凡因包装不符合规定而造成货物运输过程中的损坏或灭失，均由供货方负责赔偿；(2)供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金，供货方应按合同约定的路线和运输工具发运货物，如果未经对方同意私自变更运输工具或路线，要承担由此增加的费用。问题:6. 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按_等方法分别承担。A.延误的工期相应顺延B.工程所需清理、修复费用，由承包人承担C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.承发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担E.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担 A B C D E答案:ACE解析 本题涉及的考点是不可抗力事件的合同责任。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6)延误的工期相应顺延。问题:7. 根据FIDIC施工合同条件规定，施工进度计划的内容一般包括_。A.每个指定分包商施工各阶段的安排B.承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量C.实际进度与计划进度的对比D.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间E.保证计划实施的说明文件 A B C D E答案:ADE解析 本题涉及的考点是进度计划的内容。进度计划的内容一般应包括以下方面。(1)实施工程的进度计划。视承包工程的任务范围不同，可能还涉及设计进度(如果包括部分工程的施工图设计的话)；材料采购计划；永久工程设备的制造、运到现场、施工、安装、调试和检验各个阶段的预期时间(永久工程设备包括在承包范围内的话)。(2)每个指定分包商施工各阶段的安排。(3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。(4)保证计划实施的说明文件：承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述；各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。问题:8. 根据FIDIC施工合同条件规定，施工中发包人需对原工程设计进行变更的，_。A.应提前28d以书面形式向承包人发出变更通知B.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，应由原设计单位提供变更的相应图纸和说明C.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准D.因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应顺延E.工程师向承包人发出设计变更通知后，承包人应按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行所需的变更 A B C D E答案:BCDE解析 本题涉及的考点是发包人要求的设计变更。施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14d以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。工程师向承包人发出设计变更通知后，承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行所需的变更。因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。问题:9. 根据建设工程施工合同(示范文本)规定，确定变更价款应遵循的原则有_。A.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包人和承包人共同协商确定 A B C D E答案:ABC解析 本题涉及的考点是确定变更价款的原则。确定变更价款的原则：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。问题:10. 在材料采购合同中，约定产品质量标准的一般原则是_。A.按颁布的国家标准执行B.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行C.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行D.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行E.采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行 A B C D E答案:ABCE解析 本题涉及的考点是质量要求和技术标准。产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。约定质量标准的一般原则是：(1)按颁布的国家标准执行；(2)无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行；(3)没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行；(4)没有上述标准，或虽有上述某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。问题:11. 根据建设工程施工合同(示范文本)规定，下列关于设备试车中双方责任的表述，正确的是_。A.由于设计原因试车达不到验收要求的，发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延B.由于设计原因试车达不到验收要求的，设计单位承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期不予顺延C.由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装D.由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延E.由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期相应顺延 A B C D E答案:ACD解析 本题涉及的考点是试车中双方的责任。试车中双方的责任：(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装，发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延；(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延；(3)由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延；(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担；(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24h后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。问题:12. 在FIDIC施工合同条件中，指定分包商与一般分包商的差异体现在_。A.分包合同的工作内容不同B.选择分包单位的权利不同C.工程师对分包商利益的保护不同D.工程款的支付开支项目不同E.承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同 A B C D E答案:ABDE解析 本题涉及的考点是指定分包商与一般分包商的差异。虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，主要差异体现在以下几个方面：(1)选择分包单位的权利不同；(2)分包合同的工作内容不同；(3)工程款的支付开支项目不同；(4)业主对分包商利益的保护不同；(5)承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。问题:13. 依据FIDIC施工合同条件规定，合同担保中由于无条件保函对承包商而言风险较大，因此，通用条件中明确规定了_等情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。A.由于承包商的严重违约行为，