关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟69注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟69建设工程合同管理模拟69一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)问题:1. 关于无效合同，下列说法错误的是 。A.违反了法律规定的条件B.自订立起就没有法律效力C.不受到法律保护D.自宣布无效之日起无效答案:D知识点 无效合同问题:2. 甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未能收到货款，双方发生争执后，乙公司应 。A.要求甲公司支付电视机货款B.要求该采购员支付电视机货款C.中止合同并要求甲公司退款D.换货后要求甲公司支付电视机货款答案:A解析 根据合同法有关规定，一旦签订了合同，就受法律保护。甲公司采购时签订的合同已有该公司的公章，也签订了购买合同，货到付款是合法的，而甲公司未能付款理应要支付货款，至于要不要终止合同是下一步要做的事。问题:3. 甲、乙因合同纠纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当 作出裁决。A.按多数仲裁员的意见B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会D.提请仲裁委员会主任答案:B知识点 仲裁问题:4. 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按 顺序解释。A.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书答案:C解析 注意这里排序第一的是双方洽商的施工合同协议书。问题:5. 依据FIDIC施工合同条件工程师颁发的工程接收证书表明 。A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算答案:A问题:6. “由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内 。A.债权人可要求第三人履行债务B.债权人可强迫第三人履行债务C.债权人应要求债务人履行债务D.债权人可强迫债务人履行债务答案:A问题:7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为 。A.仲裁条款无效，由人民法院解决争议B.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式C.仲裁条款有效，由中级人民法院解决争议D.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议答案:D问题:8. “由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定应 。A.债务人不承担违约责任B.由债权人追究第三人的违约责任C.由债务人向债权人承担违约责任D.由债务人追究第三人的违约责任答案:C问题:9. 合同生效后，当事人发现合同价款约定不明确，又未能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，则该合同价款应按 的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地答案:B问题:10. 某合同具有法律约束力的首要表现是 。A.合同履行B.合同转让C.合同变更D.合同成立答案:A问题:11. 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在 日前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。A.18B.24C.42D.56答案:C问题:12. 依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到 情况，属于承包商应承担的风险。A.现场地质条件与文件资料说明不一致B.不利于施工的外界非自然条件C.不利于施工的气候条件D.其他承包商对施工的干扰答案:C问题:13. 因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按 确定。A.该部分工程的价值B.减少的工程价值乘以规定费率C.合同价减少的一半D.节省的承包单位的直接费的一半答案:C解析 承包商接受变更建议的估价，如果此改变造成该部分工程的合同价值减少，工程师应与承包商商定或决定一笔费用，并将之加入合同价格。这笔费用应是合同价减少的一半。由此改变造成的合同价值的减少，不包括依据后续法规变化所作的调整和因物价浮动调价所作的调整。问题:14. 评标委员会按规定清投标人对不明确作出澄清的内容作为 的组成部分。A.协议书B.专用条件C.通用条件D.投标书答案:D问题:15. 设计标准 国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以高于C.可以低于D.不得高于答案:B问题:16. 根据中华人民共和国招标投标法，中标通知书发出后，招标人和中标人应在 天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40答案:C问题:17. 下列有关对评标委员会对投标文件进行详评的叙述中，不正确的说法是 。A.评审时可以再采用招标文件中要求投标人考虑因素以外的任何条件作为标准B.评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据C.如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标D.“评标价”既不是投标价也不是中标价答案:A问题:18. 在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括 。A.对设计、施工承包单位的选定权B.对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权C.对工程设计变更的审批权D.对工程规模、规划设计等要求的认定权答案:C问题:19. 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中 的投标书为最优投标书。A.投标报价1000万元，评标价950万元B.投标报价1050万元，评标价940万元C.投标报价980元，评标价970万元D.投标报价950万元，评标价960万元答案:B大纲要求 熟悉 习题解析 本题考查重点是对“建筑工程评标”的熟悉。“评标价”既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。因此，本题的正确答案是B。 问题:20. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为 。A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式答案:A解析 合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。问题:21. 承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由 。A.发包人承担B.承包人承担C.发包人和承包人共同分担D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付答案:A解析 本题题意是确认工程安全防护措施费用的承担主体由发包人承担费用，承包人提出措施，这对保证安全施工起到很好的作用。问题:22. 由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( )索赔。A.费用B.工期C.工期和费用D.工期、成本和利润答案:A问题:23. 施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由 。A.由发包人分担或分享B.由承包人分担或分享C.由发包人和承包人另行约定D.由监理工程师确认答案:C问题:24. 必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元；乙报价980万元，评标价990万元，此时( )。A.中标人为甲，合同价为950万元B.中标人为甲，合同价为1000万元C.中标人为乙，合同价为980万元D.中标人为乙，合同价为990万元答案:B问题:25. 支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书 内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。A.24小时B.48小时C.7天D.14天答案:A问题:26. 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由 。A.发包人赔偿，延误的工期顺延B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延C.自己承担，延误的工期顺延D.自己承担，延误的工期不予顺延答案:A问题:27. 建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是 。A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费答案:B问题:28. 建设工程委托监理合同(示范文本)规定，实施监理工作过程中的额外工作是指( )。A.承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间B.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务C.委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量D.承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量答案:B问题:29. 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责 的工程师无权解除承包人的任何义务。A.设计B.规划C.监理D.施工答案:C问题:30. 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定 。A.结清全部设计费B.支付一半设计费C.停止支付设计费D.预留一定保证金后全部支付设计费答案:A问题:31. 合同双方应在 内约定成本构成和酬金的计算方法。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件答案:C问题:32. 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是 。A.委托代理B.法定代C.指定代理D.优先代理答案:B问题:33. 在履行施工合同中，某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则 。A.发包人承担全部费用，工期相应顺延B.发包人承担全部费用，工期不予顺延C.承包人承担全部费用，工期不予顺延D.承包人承担全部费用，工期相应顺延答案:A问题:34. 联动无负荷试车合格后， 在试车记录上签字。A.监理工程师B.发包人和承包人C.监理工程师和承包人D.监理工程师和发包人答案:B问题:35. 合同解除后，合同中的 条款仍然有效。A.结算和清理B.仲裁和诉讼C.结算、清理、违约D.结算、仲裁、违约答案:A问题:36. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是 。A.费用由发包人承担，工期给予顺延B.费用由承包人承担，工期不予顺延C.费用由发包人承担，工期不予顺延D.费用由承包人承担，工期给予顺延答案:B解析 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求，费用由承包人承担，工期不予顺延。问题:37. 工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是 。A.要求承包人在合理的状态下施工B.工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准答案:A问题:38. 承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经 同意。A.设计单位B.施工单位负责人C.发包人D.工程师答案:D问题:39. 专用条件是对通用条件的 。A.补充B.修改C.补充和修改D.解释说明答案:C解析 专用条件是对通用条件的补充和修改。问题:40. 某施工合同履行过程中，约定发包人负责施工没备的供应，设备送至现场使用，在试车时发现部分设备因制造问题不能投入使用，则该责任由 承担。A.设备供应商B.发包人C.承包人D.发包人和承包人共同答案:B本题考核的知识点为工程试车。由于设备制造原因试车达不剑验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延：设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。问题:41. 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由 承担安全防护措施费用。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人共同答案:A问题:42. 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由 承担。A.发包人B.监理单位C.承包人D.维修公司答案:C问题:43. 建设工程的分包过程中，经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请 。A.设计人同意B.主管部门审批C.工程师同意D.监理单位同意答案:C问题:44. 某施工合同约定，建筑材料由发包人供应，材料使用前需要进行检验时，由 。A.发包人负责检验，并承担费用B.发包人负责检验，费用由承包人承担C.承包人负责检验，并承担费用D.承包人负责检验，费用由发包人承担答案:D问题:45. 施工单位承担违约责任常用的方法是 。A.支付赔偿金B.没收定金C.减少合同价格D.采取补救措施答案:D解析 在建设合同中，采取补救措施是施工单位承担违约责任常用的方法。问题:46. FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”，从此日期起至 止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。A.开标日B.工程师发布开工令日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师颁发履约证书口答案:D问题:47. 根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中，错误的是 。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限答案:C问题:48. FIDIC合同条件规定，承包商的一切行为都必须遵守 所在地的一切法律和法规。A.业主B.承包商C.工程D.业主或承包商答案:C知识点 施工质量管理问题:49. 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协凋不力责任。此种索赔属于 。A.总索赔B.道义索赔C.默示索赔D.工程变更索赔答案:C问题:50. 建设工程施工合同(示范文本)规定，工程索赔事件发生的2日天内，承包人应向工程师递交 。A.索赔事件发生的原因和证据资料B.索赔的依据C.索赔意向通知D.索赔报告答案:D二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1. 甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照中华人民共和国合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格 。A.无论上涨或下降按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行 A B C D E答案:BD问题:2. 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有 。A.投标人提供投标保函B.中标人提供担保公司出具的履约保证书C.发包人提供银行出具的工程款支付担保函D.发包人提供的在建工程留置权担保E.承包人提交的预付款保函 A B C D E答案:ABCE问题:3. 下列情况中，属于额外监理工作的有 。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作 A B C D E答案:CD问题:4. 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括 。A.缔约一方受有损失B.缔约一方有违约行为C.缔约当事人有过错D.合同尚未成立E.合同已经成立 A B C D E答案:ACD解析 缔约过失责任是针对合同尚未成立应当承担的责任，其成立必须具备一定的要件，否则将极大地损害当事人协商订立合同的积极性。 (1) 缔约一方受有损失； (2) 缔约当事人有过错； (3) 合同尚未成立； (4) 缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。 问题:5. 合同法规定，属于不得撤销要约的情况有 。A.要约人确定了承诺期限B.要约已经到达受要约人C.要约人明示要约不可撤销D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E.要约人明示要约可以撤销 A B C D E答案:ACD解析 要约不得撤销的情形：要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作。问题:6. 合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中 的效力。A.清理条款B.结算条款C.质量条款D.风险条款E.目的条款 A B C D E答案:AB解析 合同的权利义务终止，不影响合同中结算。问题:7. 保证合同应包括 等内容。A.被保证的主债权种类、数额B.保证担保的范围C.施工预付款的保证D.保证的方式E.债务人履行债务的期限 A B C D E答案:ABDE问题:8. 建设工程施工合同(示范文本)不包括 。A.通用条款B.专用条款C.投标书及附件D.合同条件E.协议书 A B C D E答案:CD解析 建设工程施工合同(示范文本)由协议书、通用条款和专用条款及三个附件组成。问题:9. 某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同，其法律后果有 。A.返还财产B.赔偿损失C.支付违约金D.双倍返还定金E.没收财产 A B C D E答案:AB知识点 可变更或可撤销的合同问题:10. 我国合同法中的自愿原则的含义包括 。A.合同一方当事人有权随时撤销合同B.当事人有权选择合同相对人C.合同当事人有权决定合同内容D.合同当事人有权决定合同形式E.合同当事人有订立或者不订立合同的自由 A B C D E答案:BCDE问题:11. 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由 鉴定部门鉴定。A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的 A B C D E答案:DE知识点 仲裁问题:12. 对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有 。A.设计方案优劣B.投入、产出效益比较C.设计进度快慢D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好 A B C D E答案:ABDE解析 对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有设计方案优劣；投入、产出效益比较；投标报价是否最低；社会信誉是否良好。问题:13. 委托监理合同示范文本中，监理人的权利不包括 。A.发布停工令B.未经监理人签字确认不得进行竣工C.组织现场考察D.审核承包人索赔的权利E.选择设计分包人建议权 A B C D E答案:CE问题:14. 根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，施工图设计的内容包括 。A.编制技术设计文件B.提出技术设计计划C.结构设计D.编制施工图设计文件E.建筑设计 A B C D E答案:CDE问题:15. 下列关于施工过程中检查和返工表述正确的是 。A.承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期给予顺延B.经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延C.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担 A B C D E答案:BCE本题考核的知识点为施工过程中的检查和返工。承担由于自身原因导致拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延。工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，其后果责任由检验结果韵质量是否合格来区分合同责任。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外，影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。问题:16. 对监理人的禁止行为包括 。A.不得接受承包人的报酬B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动C.不得泄露与本工程有关的保密资料D.不得泄露设计人申明的秘密E.不得参与合同的协调管理工作 A B C D E答案:ABCD解析 根据监理人应尽义务的有关规定，监理人在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料；非经委托人书面同意监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动；在监理过程中，不得泄露委托人中明的秘密，亦不得泄露设计承包等单位申明的秘密。问题:17. 设计合同中，发包人的责任包括 等。A.对设计依据资料的正确性负责B.保证设计质量C.提出技术设计方案D.解决施工中出现的设计问题E.提供必要的现场工作条件 A B C D E答案:AE解析 设计合同中，发包人的责任包括对设计依据资料的正确性负责及提供必要的现场工作条件等。问题:18. 质量保修书的主要内容包括 。A.质量保修期B.保修费用C.质量保修责任D.质量保修标准E.工程质量保修范围和内容 A B C D E答案:ABCD问题:19. 最终确定招标方式是以 为依据。A.招标文件B.工程项目的特点C.合同类型D.招标人的管理能力E.招标前准备工作的完成情况 A B C D E答案:BCE问题:20. 撤回要约的通知应当在 到达受要约人。A.要约到达受要约人之前B.受要约人发出承诺通知之前C.要约到达受要约人同时D.承诺到达对方之前E.要约在发生效力之后 A B C D E答案:AC问题:21. 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，该变更 。A.须经工程师同意B.无须经工程师同意C.发生的费用由发包人承担D.未经工程师同意的发生的费用由承包人承担E.经工程师同意的发生的费用由发包人弄口承包人约定承担 A B C D E答案:ADE问题:22. FIDIC施工合同条件规定，通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件，通常可能包括 。A.延误移交施工现场B.由于传染病或政府行为导致工期的延误C.不可预见的外界条件D.由于承包商的原因使竣工检验不能按计划正常进行E.非承包商原因检验导致施工的延误 A B C D E答案:ABCE本题考核的知识点为施工进度管理。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件，通常可能包括以下几种情况：延误发放图纸；延误移交施工现场；承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误；不可预见的外界条件；施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰；非承包商原因检验导致施工的延误；发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化；施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响；由于传染病或政府行为导致工期的延误；施工中受到业主或其他承包商的干扰；施工涉及有关公共部门原因引起的延误；业主提前占用工程导致对后续施工的延误；非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行；后续法规调整引起的延误；发生不可抗力事件的影响。问题:23. 依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应 。A.负责修改施工进度计划B.向承包人直接发出提前竣工的指令C.与承包人协商并签订提前竣工协议D.为承包人提供赶工