关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟53注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟53建设工程合同管理模拟53一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是 。A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程；保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保险期满为止答案:C建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。 投保人与保险公司是保险合同的当事人，所以B项说法错误。 建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工期所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。 问题:2. 合同法律关系是指合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的 关系。A.债权与债务B.代理与被代理C.法人与自然人D.权利与义务答案:D合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。问题:3. 依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为 。A.无权代理B.委托代理C.法定代理D.指定代理答案:C本题主要考查的是法定代理的概念：法定代理是指根据法律的直接规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。问题:4. 债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于 。A.质押B.留置C.抵押D.定金答案:B本题考核的是担保方式的概念，考生一定要区分清楚。问题:5. 建筑工程一切险往往还加保 。A.安装工程一切险B.人身意外伤害险C.机械损坏险D.第三者责任险答案:D建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。问题:6. 合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而 的行为。A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务答案:D本题主要考查的是抗辩权的概念。合同履行中的抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应当履行自己的债务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。问题:7. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定 。A.施工合同成立，但不生效B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效答案:B本题中的合同为口头形式的合同。口头合同自受要约人承诺时生效。问题:8. 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由 违约责任。A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究答案:B当事人承担违约责任的条件，是指当事人承担违约责任应当具备的要件。按照合同法规定，承担违约责任的条件采用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。 严格责任原则还包括，当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任。第三方造成的违约行为虽然不是当事人的过错，但客观上导致了违约行为，只要不是不可抗力原因造成的，应属于当事人可能预见的情况。为了严格合同责任，故就签订的合同而言归于当事人应承担的违约责任范围。承担违约责任后，与第三人之间的纠纷再按照法律或当事人与第三人之间的约定解决。如施工过程中，承包人因发包人委托设计单位提供的图纸错误而导致损失后，发包人应首先给承包人以相应损失的补偿，然后再依据设计合同追究设计承包人的违约责任。 问题:9. 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在 到达对方。A.要约到达对方之前B.对方发出承诺之前C.对方承诺要达要约人之前D.对方承诺生效之后答案:B要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，问题:10. 下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，说法错误的是 。A.不影响合同的效力B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D.部分影响合同的效力答案:D在现实的市场经济活动中，经常由于资产的优化或重组而产生法人的合并或分立，但不应影响合同的效力。按照合同法的规定，订立合同后当事人与其他法人或组织合并，合同的权利和义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍然有效。问题:11. 按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则 。A.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行B.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行C.无论上涨还是下降均按新价格执行D.无论上涨还是下降均按原合同价执行答案:D合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。问题:12. 关于合同转让，下列说法错误的是 。A.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让B.只可转让权利，不可转让义务C.一般采用书面形式签订转让合同D.可以将权利和义务一并转让答案:B合同的转让包括债权转让和债务承担两种情况，当事人也可将权利义务一并转让。问题:13. 合同法规定的承担责任是以 为原则的。A.补偿性B.惩罚性C.限制性D.合法性答案:A合同法规定的承担违约责任是以补偿性为原则的。补偿性是指违约责任旨在弥补或者补偿因违约行为造成的损失。对于财产损失的赔偿范围，合同法规定，赔偿损失额应当相当于因违约行为所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益。问题:14. 关于仲裁协议的作用，下列说法错误的是 。A.合同当事人不受仲裁协议的约束B.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件C.排除了法院对纠纷的管辖权D.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁答案:A仲裁协议的作用有： (1)合同当事人均受仲裁协议的约束； (2)是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件； (3)排除了法院对纠纷的管辖权； (4)仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。 问题:15. 某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当 。A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标答案:D评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。评标报告应包括评标情况证明；对各个合格投标书的评价；推荐合格的中标候选人等内容。如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以否决所有投标。出现这种情况后，招标人应认真分析招标文件的有关要求以及招标过程，对招标工作范围或招标文件的有关内容作出实质性修改后重新进行招标。问题:16. 开标时判定为无效的投标文件，应当 。A.不再进入评标B.在初评阶段淘汰C.在详评阶段淘汰D.在定标阶段淘汰答案:A在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标： (1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封； (2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章； (3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认； (4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函； (5)组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。 问题:17. 招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以 。A.请求上级主管部门进行B.临时组建机构进行招标C.委托招标代理机构进行D.聘请专家顾问指导进行答案:C利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为，因此招标投标法规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案即可。如果招标单位不具备上述要求，是需委托具有相应资质的中介机构代理招标。问题:18. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以 为准。A.现场考察时招标人口头解释B.招标文件规定C.书面函件D.仲裁机构裁定答案:C投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。问题:19. 设计招标应采用 方式进行招标。A.公开B.邀请C.询价D.方案竞选答案:D设计招标不同于工程项目实施阶段的施工招标、材料供应招标、设备订购招标，其特点表现为承包任务是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图；而后者则是投标人按设计的明确要求完成规定的物质生产劳动。因此，设计招标文件对投标人所提出的要求不那么明确具体，只是简单介绍工程项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人按规定分别报出工程项目的构思方案、实施计划和报价，招标人通过开标、评标程序对各方案进行比较选择后确定中标人。鉴于设计任务本身的特点，设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。问题:20. 根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入 范围之内。A.物资采购监理B.勘察设计监理C.施工监理D.专门的监理单位答案:C工程项目建设期间，招标人与第三人签订的合同较多，对易于履行合同的监理工作可并入相关工作的委托监理内容之中。如将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入施工监理的范围之内，而设备制造合同的监理工作则需委托专门的监理单位。问题:21. 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到 止。A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之日答案:C监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。问题:22. 委托人和监理人签订合同的根本目的是 。A.选择合适的监理单位B.确定监理的范围C.监理报酬的计算D.明确双方的权利和义务关系答案:D委托人与监理人签订合同，其根本目的就是为实现合同的标的，明确双方的权利和义务。在合同中的每一条款当中，都反映了这种关系。问题:23. 关于委托人提供的物质服务说法错误的是 。A.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人B.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿C.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件D.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房答案:D委托人有义务为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。其中物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。问题:24. 按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中，下列不违反监理人员应遵守的职业道德的是( )。A.向其他人泄露委托人申明的秘密B.从承包方获取提前工期奖金C.帮助承包人完善施工组织设计D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔答案:C根据监理人应尽义务的有关规定，监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。 在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密。 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。 问题:25. 某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由 进行审查认可。A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商答案:A委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。问题:26. 不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由 承担民事责任。A.勘察人B.政府C.保险机构D.发包人答案:D在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物。若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。问题:27. 对外商的设计资料进行审查， 对该合同项目的协调工作负责。A.承包人B.委托人C.设计人D.工程师答案:C委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备，则需使用外商提供的制造图纸，设计人应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作。问题:28. 发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改， 对修改后的设计文件负责。A.发包人B.原设计人C.修改单位D.承包人答案:C在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责，问题:29. 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由 。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任答案:B发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应。的保管费用。发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责。问题:30. 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对 的保修期限应为5年。A.地基基础工程B.层面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程答案:B屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏在正常使用条件下的最低保修期限为5年。问题:31. 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括 。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底答案:B通用条款规定，以下工作属于承包人的义务。 (1)根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计； (2)向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表； (3)按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫； (4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施； (5)遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人； (6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作， (7)按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作； (8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定； (9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 承包人不履行上述各项义务，造成发包人损失的，应对发包人的损失给予赔偿。 问题:32. 发包人派驻的代表应由 明确。A.承包人B.监理人C.发包人D.工程师答案:C对于国家未规定实施强制监理的工程施工，发包人也可以派驻代表自行管理。 发包人派驻施工场地履行合同的代表在施工合同中也称工程师。发包人代表是经发包人单位法定代表人授权，派驻施工现场的负责人，其姓名、职务、职责在专用条款内约定；但职责不得与监理单位委派的总监理工程师职责相互交叉。双方职责发生交叉或不明确时，由发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方。 问题:33. 协调处理现场周围的保护工作是 的义务。A.承包人B.监理人C.发包人D.设计人答案:C施工合同示范文本规定，发包人有义务协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用。专用条款内需要约定具体的范围和内容。问题:34. 承包人采购的材料，在使用前应 。A.按工程师的要求进行检验B.由发包人负责检验C.检验费由发包人承担D.不合格可使用答案:A承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。问题:35. 关于施工进度管理说法错误的是 。A.一般情况下，工程师每月应检查一次进度计划执行情况B.工程师不对确认后的改进措施效果负责C.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人应承担责任D.实际进度超前，则无需修改进度计划答案:D实际施工过程中，由于受到外界环境条件、人为条件、现场情况等的限制，经常出现与承包人开工前编制施工进度计划时预计的施工条件有出入的情况，导致实际施工进度与计划进度不符。不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划，以便更好地进行后续施工的协调管理。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行。问题:36. 下列有关设计变更程序的说法，错误的是 。A.承包人不得因施工方便而进行变更B.承包人要求的设计变更需经工程师同意C.发包人要求的设计变更需经工程师批准D.承包人的合理化建议需经工程师同意答案:C施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。问题:37. 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述错误的是 。A.承包人的人员伤亡由发包人负责B.工程修复费用由发包人承担C.承包人的停工损失由承包人承担D.发包人的人员伤亡由发包人负责答案:A施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担； (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； (2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责； (3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担； (4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担； (5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担； (6)延误的工期相应顺延。 问题:38. 发包人收到工程竣工报告后 天内，组织专家验收组，制定验收方案。A.7B.14C.28D.56答案:C对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。问题:39. 交货数量发生增减的原因不包括 。A.供贷方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗答案:C合同履行过程中，经常会发生发货数量与实际验收数量不符，或实际交货数量与合同约定的交货数量不符的情况。其原因可能是供货方的责任，也可能是运输部门的责任，或运输过程中的合理损耗。前两种情况要追究有关方的责任。第三种情况则应控制在合理的范围之内。问题:40. 材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是 。A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担答案:D属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供贷方负责。问题:41. FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为 。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质答案:B业主作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。问题:42. 按照FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为，下列说法正确的是 。A.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C.应由承包商和指定分包商共同承担责任D.应由指定分包商直接对业主承担责任答案:D承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。如果一般分包商有违约行为，业主将其视为承包商的违约行为，按照主合同的规定追究承包商的责任。问题:43. 下列可作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务标准的是 。A.合同工期是否延长B.承包商承诺的竣工时间C.合同工期的时间界限D.工期是否延误答案:C合同内约定的工期指承包商在投标书附录中承诺的竣工时间。合同工期的时间界限作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务的标准。问题:44. 如果施工中需要指定分包商，承包商在投标书中填写收取分包合同价某一百分比作为协调管理费，该费用不包括( )。A.公司管理费B.现场管理费C.利润D.税金答案:D如果施工中需要指定分包商，在招标文件中应给予较详细说明，承包商在投标书中填写收取分包合同价的某一百分比作为协调管理费。该费用包括现场管理费、公司管理费和利润。问题:45. 不可预见的物质条件的风险范围不包括 。A.自然条件B.污染物C.水文条件D.气候条件答案:D不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件，但不包括气候条件。问题:46. 合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以 的方式变更。A.专业条款B.补充协议C.双方协商D.仲裁答案:B对原合同需进行实质性改动，应由业主和承包商通过协商达成一致后，以补充协议的方式变更。问题:47. 关于“保留金”，下列说法错误的是 。A.在业主手中B.用于承包商违约赔偿费C.应从首次支付进度款时起扣D.不属承包商的工程款答案:D保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一当承包商有一般违约行为使业主受到损失时，可从该项金额内直接扣除损害赔偿费。例如，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后，这笔费用可从保留金内扣除。问题:48. 竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明 。A.工程已满足竣工条件B.承包商的施工义务已完成C.对工程照管的责任移交业主D.施工合同终止答案:D工程师接到承包商申请后的28天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。工程接收证书中包括确认工程达到竣工的具体日期。工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主。问题:49. 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交 。A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据答案:B索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。问题:50. 工程师对索赔处理的决定 。A.是终局性的，具有强制约束力B.不是终局性的，不具有强制约束力C.是终局性的，不具有强制约束力D.不是终局性的，具有强制约束力答案:B通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意)问题:1. 在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括 等抵押合同。A.土地使用权B.城市房地产C.车辆D.机器E.土地所有权 A B C D E答案:ABC当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。当事人未办理抵押物登记的，不得对抗第三人。 办理抵押物登记，应当向登记部门提供主合同、抵押合同、抵押物的所有权或者使用权证书。 问题:2. 合同法律关系客体中的行为包括 。A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料 A B C D E答案:BD合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。 法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计。施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。 问题:3. 在 履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。A.买卖合同B.保管合同C.运输合同D.加工承揽合同E.施工合同 A B C D E答案:BCD由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置问题:4. 下列各项中，当事人可以办理合同鉴证的地点有 。A.合同签订地工商行政管理机关B.机构所在地工商行政管理机关C.登记机关所在地工商行政管理机关D.合同履行地工商行政管理机关E.要约发出地 A B C D E答案:ACD合同鉴证由县级以上工商行政管理机关办理，有条件的工商行政管理所，经上级机关确定后，可以以县(市)、区工商行政管理局的名义办理鉴证。 合同鉴证可以到合同鉴订地、合同履行地工商行政管理机关办理；经过工商行政管理机关登记的当事人，还可以到登记机关所在地办理鉴证。合同当事人商定到登记机关所在地工商行政管理机关办理鉴证，但双方当事人不在同一地登记或者虽在同一地但不在同一登记机关登记的，由当事人选择。 问题:5. 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为 。A.合同当事人没有改变B.第三人可以向债权人行使抗辩权C.第三人可以与债权人重新协商合同条款D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续 A B C D E答案:AE由第三人向债权人履行债务，这种情况的法律关系特点表现为； (1)部分义务由第三人履行属于合同的约定，但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变； (2)在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务； (3)第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。 问题:6. 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由 鉴定部门鉴定。A.申请人指定的B.政府建设主管部门指定的C.工程师指定的D.当事人约定的E.仲裁庭指定的 A B C D E答案:DE当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以交由当事人约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定。根据当事人的请求或者仲裁庭的要求，鉴定部门应当派鉴定人参加开庭。当事人经仲裁庭许可；可以向鉴定人提问。 建设工程合同纠纷往往涉及工程质量、工程造价等专门性的问题，一般需要进行鉴定。 问题:7. 关于合同成立时间，下列说法正确的是 。A.要式合同自双方当事人签字时成立B.不要式合同在承诺生效时成立C.要式合同在承诺生效时成立D.以信件订立的合同在签订确认书时成立E.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立 A B C D E答案:ABD当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是，合同书的表现形式是多样的，在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点；在建设工程施工合同履行中，有合法授权的一方代表签字确认的内容也可以作为合同的内容，就是这一法律规定在建设工程中的延伸。 当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。 问题:8. 合同中免责条款无效的是 。A.造成对方人身伤害的B.故意造成对方财产损失的C.因重大过失造成对方财产损失的D.因误解造成对方财产损失的：E.因过失造成对方财产损失的 A B C D E答案:ABC合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款。当然，并不是所有的免责条款都无效，合同中的下列免责条款无效： (1)造成对方人身伤害； (2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。 上述两种免责条款具有一定的社会危害性，双方即使没有合同关系也可追究对方的侵权责任。因此这两种免责条款无效。 问题:9. 因债权人的原因而导致债务人履行发生困难，债务人可以 。A.中止履行B.将标的物提存C.延期履行D.暂时停止履行E.终止履行 A B C D E答案:ABCD因债权人致使债务人履行困难的处理： 合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。债权人分立、合并或者变更住所应当通知债务人。如果没有通知债务人，会使债务人不知向谁履行债务或者不知在何地履行债务，致使履行债务发生困难。出现这些情况，债务人可以中止履行或者将标的物提存。 问题:10. 下列说法中正确的是 。A.债务已按约定履行实质上是债的清偿B.权利义务终止最主要的原因是债务已按约定履行C.合同解除后，尚未履行的还要继续履行D.约定和法定解除都是由一方行使解除权E.法定解除就是协商解除 A B C D E答案:ABD合同解除，是指对已经发生法律效力、但尚未履行或者尚未完全履行的合同。因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为。合同解除可分为约定解除和法定解除两类。 约定解除是当事人通过行使约定的解除权或者双方协商决定而进行的合同解除。当事人协商一致可以解除合同，即合同的协商解除。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同条件成就时，解除权人可以解除合同，即合同约定解除权的解除。 合同的这两种约定解除有很大的不同。合同的协商解除一般是合同已开始履行后进行的约定，且必然导致合同的解除；而合同约定解除权的解除则是合同履行前的约定，它不一定导致合同的真正解除，因为解除合同的条件不一定成就。 法定解除是解除条件直接由法律规定的合同解除。当法律规定的解除条件具备时，当事人可以解除合同。它与合同约定解除权的解除都是具备一定解除条件时，由一方行使解除权；区别则在于解除条件的来源不同。合同解除后，尚未履行的，终止履行。 问题:11. 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用 。A.最高报价衡量法B.标底衡量法C.复合标底衡量法D.无标底衡量法E.成本价衡量法 A B C D E答案:BCD综合评分法可以较全面地反映投标人的素质。报价部分的评分又分为标底衡量、用复合标底衡量和无标底比较三大类。问题:12. 邀请招标与公开招标比较，具有 等优点。A.竞争更激烈B.不需设置资格预审程序C.节省招标费用D.节省招标时间E.减少承包方违约的风险 A B C D E答案:BCDE邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用和节省时间，由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一(通常称为资格后审)。问题:13. 投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括 等。A.提供了不完整的技术信息和数据B.提供的投标担保有瑕疵C.个别地方存在漏项D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字 A B C D E答案:BDE投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大偏差和细微偏差两类。 未作实质性响应的重大偏差包括：没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；明显不符合技术规格、技术标准的要求：投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；投标附有本质区别招标人不能接受的条件：不符合招标文件中规定的其他实质性要求。所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。 问题:14. 监理招标的评标主要侧重 等方面。A.监理企业的业绩B.监理取费C.监理单位的资质能力D.实施监理的计划E.派驻现场的监理人员的素质 A B C D E答案:CDE评标委员会对各投标书进行审查评阅，主要考察以下几方面的合理性， (1)投标人的资质；包括资质等级、批准的监理业务范围、主管部门或股东单位、人员综合情况等； (2)监理大纲； (3)拟派项目的主要监理人员(重点审查总监理工程师和主要专业监理工程师)； (4)人员派驻计划和监理人员的素质(通过人员的学历证书、职称证书和上岗证书反映)； (5)监理单位提供用于工程的检测设备和仪器，或委托有关单位检测的协议； (6)近几年监理单位的业绩及奖惩情况； (7)监理费报价和费用组成； (8)招标文件要求的其他情况。 问题:15. 委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括 。A.设计标准认定权B.工程款支付的签认权C.工程设计变更的审批权D.施工技术方案的审核权E.工程建设有关协作单位组织协调主持权 A B C D E答案:BDE按照合同示范文本通用条件的规定，监理委托人和第三方签订承包合同时可行使的权利包括； (1)建设工程有关事项和工程设计的建议权； (2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权： (3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权； (4)在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，尽管变更指令已超越了委托人授权而又不能事先得到批准时，也有权发布变更指令，但应尽快通知委托人； (5)审核承包人索赔的权利。 问题:16. 委托人对合同履行的监督控制权中说法正确的是 。A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意D.监理人转让利益，不需委托人书面同意E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意 A B C D E答案:ABC委托人对监理人履行合同的监督权利体现在以下三个方面： (1)对监理合同转让和分包的监督。除了支付款的转让外，未经委托人的书面同意，监理人不得将所涉及到的利益或规定义务转让给第三方。监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得委托人的认可。在没有取得委托人的书面同意前，监理人不得开始实行、更改或终止全部或部分服务的任何分包合同。 (2)对监理人员的控制监督。合同专用条款或监理人的投标书内，应明确总监理工程师人选，监理机构派驻人员计划。合同开始履行时，监理人应向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单，以保证完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的任务。当监理人调换总监理工程师时，须经委托人同意。 (3)对合同履行的监督权。监理人有义务按期提交月、季、年度的监理报告，委托人也可以随时要求其对重大问题提交专项报告，这些内容应在专用条款中明确约定。委托人按照合同约定检查监理工作的执行情况，如果发现监理人员不按监理合同履行职责或与承包方串通，给委托人或工程造成损失，有权要求监理人更换监理人员，直至终止合同，并承扭相应赔偿责任。 问题:17. 委托监理合同中，监理人的义务包括 。A.按合同约定派驻人员B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D.负责工程施工中有关各方的协调管理E.负责办理施工有关的行政批准手续 A B C D E答案:ABD监理人的义务有： (1)监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益； (2)合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作； (3)在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料； (4)任何由委托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或中止时，应将设施和剩余物品归还委托人； (5)非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性； (6)监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动； (7)在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计、承包等单位申明的秘密； (8)负责合同的协调管理工作。 问题:18. 勘察合同履行过程中，发包人应当做到 。A.拆除地上障碍物B.平整施工现场C.修通道路D.落实土地征用E.提供设计资料 A B C D E答案:ABCD根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括： (1)落实土地征用、青苗树木赔偿， (2)拆除地上地下障碍物； (3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题； (4)平整施工现场； (5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。 问题:19. 设计人在各设计阶段的工作任务是 。A.编制方案设计B.编制技术设计文件C.设备设计的编制D.参加初步审查E.参与工程施工招标 A B C D E答案:ABCD设计人在各设计阶段的工作任务有： (1)初步设计：总体设计(大型工程)。方案设计。主要包括：建筑设计，工艺设计、进行方案比选等工作。编制初步设计文件。主要包括：完善选定的方案；分专业设计并汇总；编制说明与概算，参加初步设计审查会议，修正初步设计； (2)技术设计。包括：提出技术设计计划。可能包括：工艺流程试验研究；特殊设备的研制；大型建(构)筑物关键部位的试验、研究。编制技术设计文件。参加初步审查，并做必要修正； (3)施工图设计。包括：建筑设计。结构设计。设备设计。专业设计的协调。编制施工图设计文件。 问题:20. 依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括 。A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可 A B C D E答案:ABCE发包人在竣工验收后14天内给予认可或提出修改意见。需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。问题:21. 下列有关隐蔽工程与重新检验提法正确的有 。A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题酌情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，但工期予以适当顺延 A B C D E答案:ABC工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。 工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格，经工程师在验收记录上签字后，承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。 无论工程师是否参加了验收。当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。 问题:22. 关于成本加酬金合同，下列描述正确的是 。A.合同双方分担风险B.一般用于工期较长的工程合同中C.发包人负担工程成本D.发包人支付承包人酬金E.可用于灾后修复工程 A B C D E答案:CDE成本加酬金合同，是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应酬金的计价方式。这类计价方式通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程；或采用新技术新工艺施工，双方对施工成本均心中无底，为了合理分担风险采用此种方式。合同双方应在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方式。问题:23. 施工合同履行过程中，关于隐蔽工程验收和重新检验，下列叙述正确的有 。A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录E.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求 A B C D E答案:AB如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向承包人提出延期验收要求，但延期不能超过48小时。 若工程师未能按以上时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。 问题:24. 关于设计变更程序，下列说法正确的是 。A.变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应在规划管理部门备案B.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供C.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更D.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，都必须经工程师同意E.工程师同意采用承包人的合理化建议，所发生的费用和获得收益的分担或分享，由发包人和承包人另行约定 A B C D E答案:BE施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。 施工中承包人不得因施工方便而要求对原工程设计进行变更。 承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，若建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，则须经工程师同意。 问题:25. 工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有 。A.识别可能发生不可抗力的因素B.督促当事人转移不可抗力风险C.