关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟97注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟97建设工程合同管理模拟97一、单项选择题问题:1. 按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是 。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.抵押人使用的宅基地C.抵押人拥有的股票D.学校设施答案:A解析 本题考核的是抵押物的内容。抵押人有权处分的国有土地使用权可作为抵押物；抵押人不得以宅基地等集体所有的土地使用权、学校等以公益为目的的事业单位及其所拥有的股票作为抵押物。问题:2. 经济法律关系中，可以签订建设工程合同的一般只能是 。A.法人B.公民C.其他社会组织D.个体工商户答案:A解析 经济法律关系中，可以签订建设工程合同的一般只能是法人。问题:3. 作为采购的一种方式，既可以购买，也可以出售，最终使招标人选定交易对象、签订交易合同。A.招标B.投标C.询价D.竞买答案:A解析 招标作为采购的一种方式，既可以购买，也可以出售，最终使招标人选定交易对象、签订交易合同。采购多用于购买，属于买方主导的购买行为。问题:4. 下列说法错误的是 。A.公开招标的运用特点是非限制竞争，竞争生相对较强B.邀请招标程序相对复杂、招标费用相对于较高、周期相对于较长C.邀请招标请特定法人或其他组织招标D.除特殊情况，依法必须招标项目一般采用公开招标答案:B解析 邀请招标的特点：限制竞争性，竞争性相对较弱；以投标邀请书的方式招标，程序相对于简化、招标费用相对于较低、周期性相对于较短；邀请特定法人或其他组织招标。问题:5. 项目管理的核心是 。A.业主B.项目经理及其管理团队C.项目经理D.总承包商答案:B解析 项目经理是优秀的协商者；项目经理是认真的倾听者；项目经理既是领导者又是普通的一员；项目经理还是强有力的督导者。由业主指派的项目经理及其领导的管理团队是项目管理的核心。问题:6. 建设工程一切险的被保险人可以不包括 。A.业主B.设备供应商C.总承包商D.分包商 E业主聘用的监理工程师 答案:B解析 建筑工程一切险的被保险人的范围，其具体包括业主或工程所有人；承包人或分包人；技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。问题:7. 债务人将其权利交给债权人占有，用以担保债务履行的方式有 。A.保证B.抵押C.质押D.留置答案:C解析 要区分四种担保方式概念的区别。留置仅限于动产；保证是一种约定；抵押是以财产不转移占有为特征；而只有质押是以动产或权利转移占有为特征。问题:8. 建设工程一切险的被保人不包括 。A.设备供应商B.业主C.业主聘用的监理工程师D.分包商答案:A解析 建设工程一切险的被保人的范围有：业主或工程所有人；承包人或分包人；技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。问题:9. 委托监理合同法律关系的客体是 。A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案答案:B解析 委托监理合同法律关系的客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。问题:10. 建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托监理的有 。A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务D.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底答案:D解析 委托代理是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。问题:11. 在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保中不包括的是 。A.施工合同支付保证B.施工合同履约保证C.施工投标保证D.工程预付款保证答案:A解析 保证在建设过程中的应用有：施工投标保证；施工合同履约保证；施工预付款保证。问题:12. 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用 合同。A.单价B.总价C.成本加酬金D.计划价格答案:B解析 因为施工图已完成，说明工程量可准确计量，小型工程意味着存在的风险不大，所以选择总价合同，根据固定总价合同适用于以下情况：工程量小、工期短、估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟定施工计划。问题:13. 某施工单位招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1 000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应是 万元。(币种为人民币)A.1020B.1000C.980D.960答案:C解析 评标价=1000-20=980万元。问题:14. 工程设计成果完成后，由发包人负责组织鉴定、验收和向 报批。A.设计部门B.设计审批部门C.监理公司D.审图机构答案:B解析 设计的阶段成果完成后，应由发包人组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。问题:15. 业主、监理单位与承包商三者之间以经济为纽带，以 为依据，相互监督、相互制约，构成建设项目的基本管理体制。A.合同B.招标书C.经济D.投标书答案:A解析 业主、监理单位与承包商三者之间以经济为纽带，以合同为依据，相互监督、相互制约，构成建设项目的基本管理体制。问题:16. 业主设有较小的工程建设项目管理机构，但不具有承担相应项目的经验、能力和规模，又无意解散自己的机构，可确定一家具有此类项目管理能力与经验的 ，派出管理团队与业主方的管理机构合并办公，共同管理项目。A.监理公司B.管理咨询单位C.招标代理机构D.业委会答案:B解析 业主设有较小的工程建设项目管理机构，但不具有承担相应项目的经验、能力和规模，又无意解散自己的机构，可确定一家具有此类项目管理能力与经验的管理咨询单位，派出管理团队与业主方的管理机构合并办公，共同管理项目。问题:17. 根据风险处置方式不同，下列属于可转移风险的是 。A.安全生产风险B.采购项目变更风险C.改策风险D.索赔风险答案:A解析 根据风险处置方式分类，可分为可转移风险和不可转移风险。投标方产品的缺陷风险、安全生产风险、信誉风险等属于可转移风险；而采购项目变更、索赔及政策风险等属于不可转移风险。问题:18. 工程量清单由 编制。A.招标人B.投标人C.评标人D.监理单位答案:A解析 工程量清单由招标人编制，将要求投标人完成的工程项目及相应工程实体数量全部列出，为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量要求等的基础信息。问题:19. 工程总承包的具体方式、工作内容和责任等由 与工程总承包企业在合同中约定。A.监理单位B.建设单位C.业主D.施工单位答案:C解析 工程总承包的具体方式、工作内容和责任等由业主和工程总承包企业在合同中约定。问题:20. 合同公证的原则是 。A.自愿公正原则B.合法原则C.适度与国际接轨原则D.诚实信用原则答案:A解析 合同公证一般实行自愿公正原则。公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是自愿原则的主要体现。问题:21. 发包人支付担保额度一般为工程总额的 。A.20%25%B.25%30%C.30%35%D.10%20%答案:A解析 发包人的支付担保应是全额担保；实行履约金分段滚动担保。担保额度为工程总额的20%25%。问题:22. 当工程师确定的索赔额度超过其权限范围时，必须报请 批准。A.工程师B.发包人C.承包人D.分包人答案:B解析 建设工程承包人的索赔程序之一是发包人审查索赔处理，当工程师确定的索赔额度超过其权限范围时，必须报请发包人批准。问题:23. 是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师无权再指示承包商进行任何施工工作。A.履约证书B.合同示范文件C.投标书D.接受证书答案:A解析 履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后工程师无权再指示承包商进行任何施工工作，承包商即可办理最终结算手续。问题:24. 监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于 而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A.两个独力承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B.承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C.等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D.为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹答案:B解析 承包商的责任，承包商违反了工程安全施工的具体要求，所以停工损失和延误损失的工期应由承包商承担。问题:25. 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时 是错误的。A.工程师可以拒绝验收B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延答案:C解析 承包人采购的材料设备不符合要求，当然应由承包人负责，费用、工期不予补偿，工程师不验收是理所当然的，为了不影响工程进度，工程师还会指令承包人尽快将材料设备运出工地。问题:26. 工程竣工验收通过，承包人送交 的日期为实际竣工日期。A.设计最终设计B.竣工验收报告C.竣工检查报告D.结算报告答案:B解析 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。问题:27. 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在 到达对方。A.要约人到达对方之前B.对方发出承诺之前C.承诺对方到达要约之前D.对方承诺生效之后答案:B解析 撤回是在要约没有发生效力之前(即要约未到达要约人)；而撤销是在要约发生效力之后，受要约人发出承诺通知之前的意思表示，承诺撤回是在对方承诺到达要约人之前的意思表示。问题:28. 债务人按合同约定向 履行债务的行为应属于当事人的主体不变。A.债权人B.仲裁人C.监理人D.第三人答案:D解析 债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于当事人的主体不变。问题:29. 某单位签订的红砖采购合同，由于条款中未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐红砖后应 。A.将红砖送到施工现场B.将红砖送到发包人的办公所在地C.将红砖送到发包人的仓库D.通知发包人自提答案:D解析 A、B、C备选中的任何一项工作实施后均会发生供货商支付(或垫付)运费的发生，所以选择D选项。根据合同法相关规定，合同生效后，履行地点不明确的，除给付货币和交付不动产外的其他标的在履行义务一方所在地履行。问题:30. 在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款 。A.有效B.无效C.经公证后有效D.被拒绝后无效答案:B解析 合同法规定，提供格式条款一方免除其责任，加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。问题:31. 合同一方当事人通过资产重组分立为两个独力的法人，原法人签订的合同 。A.自然终止B.归于无效C.仍然有效D.可以撤销答案:C解析 根据合同法规定，当事人合并或分立并不影响合同的效力。问题:32. 抗辩权在合同中是指一方有违约行为时，对方有权 。A.撤回合同B.撤销合同C.解除合同D.中止履行义务答案:D解析 中止履行义务意味着合同在期限内应当恢复履行，而“抗辩权”是在一方不履行或有可能不履行时的权利，并不是说合同本身存在着撤回、撤销、解除的条件。问题:33. 根据合同法规定，不满足无效合同条件的是 。A.在订立同时显失公平B.一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益C.损害社会公共利益D.违反行政法规的强制性规定答案:A解析 本题主要考核的是对无效合同和可变更或可撤销合同条件的划分。可变更或可撤销合同是欠缺生效条件，而无效合同是违反了法律不给予法律保护的合同。问题:34. 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成，由 违约责任。A.建设单位直接向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位向材料供应商追究答案:B解析 按照合同法规定，承担违约责任的条件常用严格责任原则，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。问题:35. 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方支付定金5万元。由于供货方违约，按合同约定计算违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付 万元承担违约责任。A.5B.10C.8D.14答案:B解析 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以减少。但违约金和赔偿损失是不能同时采用的。如果当事人约定了违约金，应当按照支付违约金承担违约责任。问题:36. 按照诉讼地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由 的人民法院管辖。A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签证地答案:A解析 地域管辖是指同级人民法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于一般的合同争议，由被告所住地或合同履行地人民法院管辖；民事诉讼法也允许合同当事人在书面协议中选择被告所住地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。对于建设工程合同纠纷一般都是适用于不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。问题:37. 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人予以书面解答，当解答与招标文件的规定不符时，则 。A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由人民法院判定答案:B解析 投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答，如书面解答与招标文件的规定不一致时，以书面解答为准。问题:38. 建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括 。A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施C.改变承包人原计划的工作顺序的时间D.更改工程有关部分的标高答案:B解析 设计变更范畴对于属于重大设计变更、较大设计变更范畴的项目，由建设管理处工程科负责处理，计划合同科配合。包括增加合同中约定的工程量；改变承包人原计划的工作顺序的时间；更改工程有关部分的标高，而B选项是工程师绝对不允许的行为。问题:39. 依据施工示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工 。A.验收后由发包人负责B.验收前由发包人负责C.验收后由工程师负责D.验收前由工程师负责答案:A解析 建设工程施工合同(示范文本)规定，投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作范围，一般情况下承包人不参与此项试车。如果发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人在试车时予以配合，应征得承包人同意，另行签订补充协议。试车组织和试车工作由发包人负责。问题:40. 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括 。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底答案:B解析 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，属于承包人的义务：根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计；向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表；按工程需要和提供维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施；遵守有关部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；按专用条款约定做好现场地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；保证施工场地的清洁符合环境卫生管理的有关规定；承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。问题:41. 在签订施工合同中，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于 年。A.1B.2C.5D.工程设计年限答案:C解析 根据建设工程质量管理条例说明规定，在正常使用条件下的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。问题:42. 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由 承担。A.发包人B.承包人C.设备供应人D.发包人和承包人分别答案:A解析 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由发包人承担。问题:43. 根据合同法的相关规定，合同终止条件不包括 。A.当事人擅自变更合同B.债的偿清C.债权人免除债务D.债权债务同归一方答案:A解析 根据合同法的规定，导致合同终止的原因包括：债的偿清(债务已按照约定履行)；债务人依法将标的物提存；债权人免除债务；债权债务同归一方；债务相互抵消；合同解除等。问题:44. 根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由 承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.工程师答案:B解析 根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担。问题:45. 依据担保法的规定， 能作为保证合同的保证人。A.幼儿园B.银行C.学校D.医院答案:B解析 企业法人的分支机构、职能部门、国家机关、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体等不能作为保证人。问题:46. 保证合同的当事人是指 。A.合同当事人B.依法被查封的财产人C.保证人和债权人D.保证人和债务人答案:C解析 保证是指保证人和债权人约定，当债权人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为，即当事人就是保证人和债权人。问题:47. 保证公式中的保证要求 订立书面保证合同。A.债权人和债务人B.保证人和债权人C.保证人和债务人D.主合同当事人答案:C解析 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为，即保证人和债权人签订书面保证合同。问题:48. 可撤销的合同在被撤销前，属于 合同。A.有效B.无效C.既未成立又未生效D.虽成立但无效答案:A解析 合同的订立“显失公平”，即当事人一方损失仅局限于当事人之间，则合同可撤销或变更，在被撤销之前，属于有效合同。问题:49. 监理人可以单方面提出终止合同的条件之一是 。A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过4个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D.委托人未能为监理人提供必须的共工程资料答案:C解析 监理人应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人作出任何书面解释时，或暂停执行监理业务时限超过6个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知。问题:50. 依据施工合同示范文本的规定，当发包人供应材料设备时，不正确的是 。A.发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点B.清点后承包人承担材料质量和保管责任C.材料保管费应由发包人承担D.资料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任答案:A解析 清点后承包人承担材料保管责任，但质量责任属于发包人(谁采购谁负责质量原则)。材料使用前由承包人承担检验试验工作，但是费用由发包人承担。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意)问题:1. 必须实行监理的建设工程包括 。A.大中型公用事业工程B.国家重点建设工程C.国债建设工程D.成片开发建设的住宅小区工程E.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 A B C D E答案:ABDE解析 必须实行监理的建设工程包括大中型公用事业工程；国家重点建设工程；成片开发建设的住宅小区工程；利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程。问题:2. 建设工程施工合同(示范文本)不包括 。A.通用条款B.专用条款C.投标书及附件D.合同条件E.协议书 A B C D E答案:CD解析 建设工程施工合同(示范文本)由协议书、通用条款和专用条款及三个附件组成。问题:3. 在工程承包招标投标竞争中，对于业主来说，招标就是择优。由于工程的性质和业主的评价标准不同，择优可能有不同的侧重面，一般包括 几个主要方面。A.较低的价格B.优良的品质C.较短的工期D.优秀的人才E.先进的技术 A B C D E答案:ABCE解析 在工程承包招标投标竞争中，对于业主来说，招标就是择优，一般包括：较低的价格、优良的质量、较短的工期、先进的技术。问题:4. 建设工程监理规划的作用有 。A.指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作B.是工程监理企业重要的存档资料C.指导建设工程的设计、施工活动有序开展D.是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E.是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据 A B C D E答案:ABDE解析 监理规划的作用有：指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作；是工程监理企业重要的存档资料；是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据；是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据。问题:5. 合同法律关系客体中的行为包括 。A.建筑物B.施工C.专利权D.安装E.建筑材料 A B C D E答案:BD解析 法律意义上的行为是指人有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。问题:6. 狭义的工程保险不包括 。A.建筑工程一切险(及第三者责任险)B.安装工程一切险C.机器损坏险D.人身意外伤害险E.货物运输险 A B C D E答案:CDE解析 建设工程涉及的法律关系较为复杂，风险也较为多样，因此，建设工程涉及的险种也较多。主要包括：建筑工程一切险(及第三者责任险)；安装工程一切险(及第三者责任险)；机器损坏险、机动车辆险；人生意外伤害险；货物运输险等。但是狭义的工程险包括建筑工程一切险和安装工程一切险。问题:7. 某一项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会组成的说法正确的是 。A.不应该包括建设行政监督部门代表B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低D.招标人代表所占比例偏低E.招标人可以直接指定专家 A B C D E答案:AC解析 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会专家一般招标项目可以采用随机抽取的方式，特殊招标项目可以由招标人直接指定。问题:8. 下列不包括设计招标的特点的是 。A.要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案B.按照工程量清单中规定工程量填报价C.在投标书内写明实施计划D.开标时仅公布报价差额E.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性 A B C D E答案:BD解析 设计招标是投标人按照设计的明确要求完成规定的物质生产劳动。招标人提出的要求不太明确、具体，只是简单介绍项目的实施条件、预期达到的技术经济指标、投资限额、进度要求等。投标人分包按规定报出项目的构思方案、实施计划和报价。评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性等方面。问题:9. 施工准备阶段收集的信息有 。A.监理大纲B.监理规划C.施工目的会审和交底记录D.施工合同执行情况E.本工程需遵循的相关建筑法律法规 A B C D E答案:ACE解析 施工准备期指从建设工程合同签订到项目开工这个阶段，在施工招标投标阶段监理未介入时，本阶段是施工阶段监理信息收集的关键阶段，监理工程师应该从如下几点入手收集信息：监理大纲；施工图设计及施工图预算，特别要掌握结构特点，掌握工程难点、要点、特点，掌握工业工程的工艺流程特点、设备特点，了解工程预算体系(按单位工程、分部工程、分项工程分解)；了解施工合同。问题:10. 根据建筑法的规定，施工单位在超越本单位资质等级承揽工程的情况下，下列说法正确的是 。A.责令停止违法行为，处以罚款B.可以停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.予以取缔E.有违法所得的，予以没收 A B C D E答案:ABCE解析 根据建筑法第65条规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收。以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。问题:11. 建设工程监理规范规定，按照施工合同和委托监理合同的约定，当发生 情况时，总监理工程师可签发工程暂停令。A.建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工B.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患C.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理D.施工单位与建设单位发生争执E.设计变更 A B C D E答案:ABC解析 建设工程监理规范规定，按照施工合同和委托监理合同的约定，当发生建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理情况时，总监理工程师可签发工程暂停令。问题:12. 建设项目管理类型的划分角度有 。A.按管理主体分B.按管理对象分C.按服务对象分D.按服务阶段分E.按服务内容分 A B C D E答案:ACD解析 建设项目管理类型的划分角度有按管理主体分；按服务对象分；按服务阶段分。问题:13. 依据施工合同示范文本的规定，在合同履行过程中，有关隐蔽验收和重新验收的提法和做法错误的是 。A.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求B.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C.工程师未能参加验收应视为该部分过程合格D.发包人可不承认工程师未能按时参加、承包人单进行的试车记录E.由于工程师没有参加验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求 A B C D E答案:CDE解析 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新验收。“工程师未能参加验收应视为该部分工程合格”说法欠妥，如果因工程师未能参加验收，承包人按规定程序自行组织验收，工程师、法人应承认其验收记录(合格)；否则，工程师未能参加验收不应视为该部分工程合格。问题:14. 依据施工合同示范文本，关于设计变更管理的提法正确的是 。A.工程师有权就工程施工中的任何内容下达变更指令B.发包人需要对原设计变更，应提前14天书面通知承包人C.施工中承包人有权从施工方便出发要求对原设计变更D.承包人提出的设计变更须经过工程师同意E.承包人应在工程变更确定后的14天内提出追加合同价款要求 A B C D E答案:BDE解析 根据规定，施工中承包人不得因施工方面而要求对原设计进行变更。工程师可以依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，就以下方面向承包人发出变更通知：更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增减合同中约定的工程量；改变有关工程的施工时间和顺序；其他有关工程变更需要的附加工作，并非“工程师有权就工程施工中的任何内容下达变更指令”。问题:15. 依据施工合同示范文本中的规定，不可抗力事件发生后，承包人应承担的风险范围包括 。A.运至施工现场待安装设备的损坏B.承包人机械设备的损坏C.停工期间，承包人应工程师要求留守工地的必要管理人员的费用D.施工人员的伤亡费用E.工程所需的修复费用 A B C D E答案:ACE解析 不可抗力事件发生后，工程本身损失和后续费用、第三方人员伤亡及财产损失由发包人承担，双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责，工期顺延。问题:16. 当工程试车内容与承包人安装范围相一致，其中 正确的。A.由于设计原因试车达不到验收要求，工期相应顺延B.单击无荷试车，有工程师组织验收C.联动无负荷试车，由承包商组织试车D.发包人采购的设备由于制造原因试车达不到验收要求，工期相应顺延E.试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时，承包人可以继续施工 A B C D E答案:ADE解析 单机无负荷试车，由承包人组织试车；联动无负荷试车，由发包人组织试车。问题:17. 标底价格的编制依据一般包括 。A.招标文件的商务条款B.工程施工图纸、标准图集，工程量计算规则C.施工现场地质、水文、地上情况等资料D.施工方案或施工组织设计E.以前的预算定额、工期定额、费用定额、材料价格、机械台班单价及有关调整计价的文件 A B C D E答案:ABCD解析 标底价格的编制依据一般包括招标文件的商务条款；工程施工图纸、标准图集，工程量计算规则；施工现场地质、水文、地上情况等资料；施工方案或施工组织设计。问题:18. 下列关于监理单位的乙级资质标准说法正确的是 。A.取得监理工程师资质证书是工程技术人员不少于30人B.注册资金不少于100万元C.高级工程师和高级建筑师不少于15人D.高级经济师不少于3人E.注册资金不少于50万元 A B C D E答案:AE解析 监理单位的乙级资质标准有：由取得监理工程资格的在职高级工程师、高级建筑师或者高级经济师作为单位负责人，或者由取得监理工程师资格证书的高级工程师、高级建筑师作为技术负责人；取得监理工程师资质证书的工程技术人员不少于30人，专业配套，其中高级工程师和高级建筑师不少于5人，高级经济师不少于2人；注册资金不少于50万元；一般应当监理过5个二等一般工业与民用建筑项目或者2个二等工业、交通项目。问题:19. 监理工程师控制建设工程施工阶段进度的工作内容包括 。A.审核承包商调整后的施工进度计划B.签发工程进度款支付凭证C.协助承包商确定工程延期时间D.编制分包工程施工进度计划E.定期向业主提交施工进度报告 A B C D E答案:ABE解析 监理工程师控制建设工程施工阶段进度的工作内容包括审核承包商调整后的施工进度计划；签发工程进度款支付凭证；定期向业主提交施工进度报告。问题:20. 在FIDIC合同条件下，工程支付的条件除工程质量合格外，还有 。A.支付符合合同条件B.变更项目必须有监理工程师的变更通知C.支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额D.已扣完工程保留金E.承包商的工作使监理工程师满意 A B C D E答案:ABCE解析 在FIDIC合同条件下，工程支付的条件除工程质量合格外，还有支付符合合同条件；变更项目必须有监理工程师的变更通知；支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额；承包商的工作使监理工程师满意。问题:21. 根据合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的 条款仍然有效。A.质量B.结算C.仲裁D.标的E.担保 A B C D E答案:BC解析 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止，不影响合同中结算和仲裁条款的效力。问题:22. 关于施工质量控制说法正确的是 。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担 A B C D E答案:ACD解析 如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。问题:23. 根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务不包括 。A.提供开展监理业务所需的一切条件