关 键 词：

注册 监理 工程师

资源描述：

注册监理工程师,注册,监理,工程师

内容简介：

注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟63注册监理工程师考试密押资料建设工程合同管理模拟63建设工程合同管理模拟63一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最符合题意)问题:1. 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可 。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请示法院增加超过违约金部分损失答案:D解析 本题的题干是将教材中的提法反过来说的，答题时可以理解为：合同约定违约金不够支付违约造成的损害，才能正确作答。问题:2. 下列关于代理的表述，不正确的是 。A.代理的民事责任由被代理入承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D.代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示答案:B问题:3. 建设工程施工合同(示范文本)规定，由 支付保险费用。A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人答案:B问题:4. 有关合同鉴证的作用的表述，错误的是 。A.经过鉴证审查，可以使合同的内容更加完备，预防和减少合同纠纷B.经过鉴证审查，鉴证过的文书，人民法院可以直接作为认定事实的根据提高工作效率C.经过鉴证审查，可以使合同的内容符合国家的法律、行政法规的规定，有利于纠正违法合同D.经过鉴证审查，便于合同管理机关了解情况，督促当事人认真履行合同，提高履约率答案:B问题:5. 是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.合同法律关系个体B.合同法律关系客体C.合同法律关系主体D.合同法律关系内容答案:C解析 合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。问题:6. 施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前 小时以书面形式通知监理工程师验收。A.7B.14C.24D.48答案:D问题:7. 某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答 。A.只对甲投标人有效B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人C.应发给全体投标人，并说明问题来源D.应发给全体投标人，但不说明问题来源答案:D问题:8. 关于质押概念的表述中，不正确的是 。A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿D.质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保答案:A问题:9. 委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在 中明确的。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.有关法律法规D.建设工程委托监理合同专用条件答案:A问题:10. 关于主合同与从合同的叙述中，有误的是 。A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止D.借款合同是典型的从合同答案:D问题:11. 合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同是 。A.有偿合同B.无偿合同C.计划合同D.诺成合同答案:A问题:12. 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当 确定费用负担的责任。A.按交易习惯B.依据合同的相关条款C.签订补充协议D.按履行义务一方承担的原则答案:C大纲要求 掌握 习题解析 本题考查重点是对“合同履行”的掌握。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。因此，本题的正确答案是C。 问题:13. 合同从订立时起就没有法律约束力。A.因重大误解而订立的B.在订立合同时显失公平的C.损害社会公共利益的D.一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下订立的答案:C知识点 无效合同问题:14. 施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于 条款。A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同答案:D问题:15. 评标委员会对投标书进行初评是以 为依据，确定投标书的有效性。A.投标文件B.招标文件C.招标公告D.资格预审文件答案:B问题:16. 发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程设计文件，应当报 进行批准。A.原设计单位B.原审批机关C.原备案部门D.建设行政管理部门答案:B问题:17. 在某私人投资项目的建没中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因 。A.欺诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效答案:B问题:18. 执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的， 。A.按原价格执行B.按新价格执行C.遏价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行D.遇价格上涨时，按原价格执行；价格下降时，按新价格执行答案:C问题:19. FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在 前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日答案:C问题:20. 合同发生纠纷时，通过经济合同管理机关的主持，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是( )。A.和解B.调解C.仲裁D.协议答案:B问题:21. 承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应 。A.由承包人承担B.由发包人承担C.双方以书面形式约定D.由监理工程师确定答案:C问题:22. 为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括 。A.建设工程已批准立项B.建设工程经过可行性研究C.建设工程已履行了报建手续D.建设资金能满足建设工程要求答案:B问题:23. 关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是 。A.投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答B.回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准C.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，且必须说明问题的来源D.招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源答案:C本题考核的知识点为解答招标人质疑的注意事项。投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。问题:24. 某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分折、确定建筑设计标准、选择适用的技术规范、提出质量保障措施。从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于( )。A.项目前期立项咨询B.设计阶段监理C.工程技术咨询服务D.施工阶段监理答案:C监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量。委托人委托监理业务的范围可以非常广泛。从工程建设各阶段来说，可以包括项目前期立项咨询、设计阶段、实施阶段、保修阶段的全部监理工作或某一阶段的监理工作。如进行工程技术咨询服务，工作范围可确定为进行可行性研究，各种方案的成本效益分析，建筑设计标准、技术规范准备，提出质量保证措施等等。问题:25. 建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为5年的是 。A.基础设施工程B.有防水要求的外墙面的防渗漏C.装修工程D.供冷系统答案:B问题:26. 采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是 。A.确定中标价B.确定合同价C.衡量各投标书优劣的依据D.确定投标人实现各种指标的依据答案:C问题:27. 有关对招标投标活动的说法中，不正确的是 。A.有关政府行政主管部门应依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目B.在招标文件中不得要求或标明特定的生产供应者C.邀请招标所邀请对象的数目以35家为宜D.招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与答案:C问题:28. 某工程监理酬金总额45万元人民币，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据建设工程委托监理合同(示范文本)，监理单位应承担的赔偿金额为 万元。A.45B.57C.42D.60答案:C问题:29. FIDIC合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天1万元，该合同工程的总金额为300万元，而承包商竣工工程的合同价为15万元，延期竣工天数为30天，合同中还约定最高赔偿限额为20万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为 万元。A.0.05B.1.5C.15D.20答案:B问题:30. 监理合同履行过程中，变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同 。A.效力待定B.仍然有效C.可变更、可撤销D.无效答案:B本题考核的知识点为监理合同的暂停或终止。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。问题:31. 在监理合同签订后，出现了不应由监理人负责的情况，不得不暂停执行某些监理任务，当恢复监理工作时，还应增加不超过 天的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A.7B.14C.24D.42答案:D问题:32. 依据招标投标法相关规定，必须招标的项目是 。A.涉及秘密项目B.使用专有技术项目C.恢复建设项目D.利用国际援助资金的项目答案:D解析 招标投标法第3条规定，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括： (1) 大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； (2) 国家投资、融资的项目； (3) 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 问题:33. 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照 处理。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延答案:C解析 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延处理。问题:34. 在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的 原则。A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用答案:C问题:35. 在工程施工中，工程师及其委派人员对工程的检查检验，如影响到施工正常进行，检查检验合格时 承担影响正常施工的费用。A.发包人B.工程师C.承包人D.监理单位答案:A知识点 对施工质量的监督管理问题:36. 下列关于建设工程工程量计量表述错误的是 。A.工程师接到承包人的报告后14 d内，按设计图纸核实已完工程量，并在现场实际计量前24 h通知承包人共同参加B.承包人收到通知后不参加计量，工程师自行计量的结果有效，作为工程价款支付的依据C.工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，工程师单方计量的结果无效D.工程师收到承包人报告后7 d内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据答案:A问题:37. 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在 到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后答案:B解析 承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。问题:38. 在双务合同中，一方当事人在享有权利的同时，也要承担相应义务，取得的利益要与付出的代价相适应。这是中华人民共和国合同法的 原则的重要体现。A.自愿B.平等C.诚实信用D.公平答案:D问题:39. 合同履行过程中，如因供货方原因不能交货，则违约金按 计算。A.双倍返还定金B.约定的违约金C.不能交货部分设备约定价格的某一百分比D.定金加上合同约定的违约金答案:C知识点 大型设备采购合同管理违约责任问题:40. 下列可作为衡量承包商是否按合同约定期限履行施工义务标准的是 。A.合同工期是否延长B.承包商承诺的竣工时间C.合同工期的时间界限D.工期是否延误答案:C知识点 合同履行中涉及的几个期限的概念问题:41. FIDIC(施工合同条件中，对有经验的承包商在 前不能合理预见到的风险，归业主承担。A.合同签字日B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日答案:C大纲要求 掌握 习题解析 本题考查重点是对“FIDIC合同条件风险责任的划分”的掌握。通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。在此日期后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件。按承包商受到的实际影响给予补偿；若业主获得好处，也应取得相应的利益。因此，本题的正确答案是C。 问题:42. 合同当事人甲违约后，给合同另一当事人已造成3万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到5万元后，乙方采取了措施免遭继续造成4万元损失，但乙方支出了l万元的防止损失措施费，甲方应 。A.赔偿乙方3万元损失B.赔偿乙方4万元损失C.赔偿乙方5万元损失D.赔偿乙方8万元损失答案:B问题:43. FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议提交争端裁决委员会决定，裁决委员会在收到提交的争议文件后应在 d内作出合理的裁决。A.15B.28C.72D.84答案:D问题:44. 发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应 。A.支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B.只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款C.只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D.支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期答案:A问题:45. 经工程师批准的承包人索赔款，应 。A.经工程师批准后立即支付B.经发包人同意后立即支付C.计入工程进度款内支付D.竣工结算时一并支付答案:C知识点 工程进度款的支付管理问题:46. 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人 。A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更答案:C问题:47. 供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用 。A.衡量法B.理论换算法C.查点法D.经验鉴别法答案:C问题:48. 参与合同管理的有关方不包括的是 。A.业主代表B.分包商C.监理工程师D.承包商代表答案:C解析 参与合同管理的有关方包括的是：业主代表、分包商、承包商代表。问题:49. 某工程使用FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。A.10月10日B.10月13日C.10月20日D.10月30日答案:A问题:50. 根据中华人民共和国合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是 。A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金答案:D二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1. 依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括 。A.工程设计的建议权B.工程规模的认定权C.工程设计变更的决定权D.承包人索赔要求的审核权E.施工协调的主持权 A B C D E答案:ADE问题:2. 依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有 。A.发包人需要对原设计进行变更，应提前14天书面通知承包人B.承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更C.承包人在变更确认后的14天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更D.工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付E.合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行 A B C D E答案:ACE问题:3. “债务人向第三人履行债务”的特点是 。A.不改变当事人之间的权利义务关系B.债务人不得拒绝第三人的请求履行C.改变当事人之间的权利义务关系D.第三人无追究对方违约责任的权利E.第三人不可以向债务人请求履行 A B C D E答案:ABD解析 合同中债务人向第三人履行债务的特点：债权转让在合同中有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系；在合同履行债务内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝；对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿；债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任，即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任，第三人没有此项权利，他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。问题:4. 当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的合同包括 。A.因重大误解而订立的合同B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同E.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 A B C D E答案:ACE问题:5. 设备验收阶段的监理工作主要有 。A.开工检验B.安装调试检验C.启动试车D.性能验收E.最终验收 A B C D E答案:CDE问题:6. 合同的书面形式包括 等，这些可以有形地表现所载内容的形式。A.合同书B.信件C.数据电文D.审批E.公证 A B C D E答案:ABC问题:7. 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据合同法的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括( )。A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务 A B C D E答案:BDE本题属于合同转让中的债务承担情形。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意，否则，这种转移不发生法律效力。(选项C错误)法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。(选项B正确)债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务。(选项D正确)合同的权利义务转让给第三人后，该第三人取代原当事人在合同中的法律地位。(选项A错误、选项E正确)问题:8. 招标准备阶段招标人的主要工作包括( )。A.向建设行政主管部门办理申请招标手续B.选择招标方式C.发布招标公告D.编制招标有关文件E.资格预审 A B C D E答案:ABD招标准备阶段的工作由招标人单独完成，主要包括三个方面：选择招标方式；办理招标备案(包括向建设行政主管部门办理申请招标手续)；编制招标有关文件。发布招标公告与资格预审属于招标阶段的主要工作。问题:9. 监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于 。A.参与监理工作人员的业务专长和经验B.是否遵循了规范化的管理程序和方法C.监理工作的内容和范围D.参与监理工作人员的创新想象力和风险意识E.监理招标的成功与否 A B C D E答案:ABD问题:10. 关于争端裁决委员会，下列说法正确的是 。A.其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为B.保证公正处理合同争议是其最基本义务C.委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算D.离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告E.付给委员会的酬金应由业主承担 A B C D E答案:BC问题:11. 下列说法正确的是 。A.在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务而又没有资料、图纸的地区，勘察人负责查清地下埋藏物，发包人给予适当补偿B.发包人应派人负责勘察现场的安全保卫工作C.发包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用D.发包人若要求在合同规定时间内提前完工，发包人应按每提前一天向勘察人支付计算的加班费E.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费 A B C D E答案:BCDE知识点 勘察合同履行管理中发包人的责任与勘察合同的工期问题:12. 依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括 。A.负责设计变更B.负责修改预算C.参加隐蔽工程验收D.参加施工组织设计审查E.参加工程竣工验收 A B C D E答案:ABCE知识点 设计合同的订立问题:13. 属于委托监理合同中，正常监理酬金的间接成本的是 。A.业务培训费、图书资料购置费B.经营业务费，包括为招揽业务而支出的广告费等C.交通费、差旅费、办公设施费D.监理人员和监理辅助人员的工资，包括津贴、附加工资、奖金等E.管理人员、行政人员、后勤服务人员的工资 A B C D E答案:ABCE问题:14. 委托监理合同中赋予监理人的权利包括 。A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作 A B C D E答案:AB问题:15. 建设工程委托监理合同示范文本由 组成。A.工程建设委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.建设工程委托监理合同技术条件E.建设工程委托监理合同附件 A B C D E答案:ABC解析 建设工程委托监理合同示范文本由工程建设委托监理合同、建设工程委托监理合同标准条件及建设工程委托监理合同专用条件组成。问题:16. 建设工程设计合同(示范文本)规定，施工图设计文件应当满足 的需要。A.设备材料采购B.施工图会审C.施工D.非标准设备制作E.设计交底 A B C D E答案:ACD问题:17. 依据设计合同示范文本的规定，发包人的责任包括 。A.提供设计依据资料B.提供必要的现场工作条件C.外部协调工作D.保证设计质量E.遵循合理设计周期的规律 A B C D E答案:ABCE问题:18. FIDIC施工合同条件规定，分包商应当执行的指令包括 发布的指令。A.业主B.监理工程师C.承包商代表D.监理工程师代表E.经承包商代表确认的监理工程师 A B C D E答案:CE问题:19. 在施工合同履行过程中，承包人在 施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施。A.动力设备B.输电线路C.地下管道D.密封防震车间E.人口密集区 A B C D E答案:ABCD本题考核的知识点为重视施工安全。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施。经工程师认可后实施。防护措施费用，由发包人承担。问题:20. 施工合同履行过程中，工程竣工报告应经 有关负责人审核签字。A.项目经理B.施工单位C.总监理工程师D.监理单位E.勘察设计单位 A B C D E答案:AB本题考核的知识点为竣工验收的内容。施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字。问题:21. 施工合同示范文本规定，承包人的义务包括 。A.承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B.开通施工场地与城乡公共道路的通道C.因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D.施工现场古树名木的保护工作E.办理施工许可证 A B C D E答案:CD知识点 承包人义务问题:22. 依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括 。A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见B.需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报