资源目录
压缩包内文档预览:(预览前15页/共24页)
编号:136216825
类型:共享资源
大小:140.59MB
格式:ZIP
上传时间:2021-07-11
上传人:田***
认证信息
个人认证
刘**(实名认证)
四川
IP属地:四川
12
积分
- 关 键 词:
-
5.28
YF
工程类
工程
- 资源描述:
-
5.28 YF 工程类,5.28,YF,工程类,工程
- 内容简介:
-
一级建造师考试密押资料一级建造师建筑工程管理与实务模拟319一级建造师考试密押资料一级建造师建筑工程管理与实务模拟319一级建造师建筑工程管理与实务模拟319一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意)问题:1. 基坑验槽前,提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施的单位是_。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.土方施工单位答案:A问题:2. 当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行_。A.基坑边坡加固B.地基处理C.坑底突涌验算D.边坡失稳验算答案:C问题:3. 建筑外门窗的安装必须牢固,在砌体上安装门窗严禁用_固定。A.铆钉B.射钉C.自攻钉D.圆钉答案:B解析 建筑外门窗的安装必须牢固,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。问题:4. 进口钢材除常规检测项目外,还需做_检测,合格后方可投入使用。A.物理拉伸性能B.机械强度性能C.冷弯、冷脆性能D.化学成分分析答案:D问题:5. 关于现场宿舍空间的说法,正确的是_。A.室内净高不得小于2.2m,通道宽度不得小于1.0m,每间宿舍居住人员不得超过16人B.室内净高不得小于2.2m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过12人C.室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于1.0m每间宿舍居住人员不得超过12人D.室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人答案:D问题:6. 建筑工程施工现场应至少_开展一次定期安全检查。A.每旬B.每半月C.每月D.每季度答案:A问题:7. 目前应用最广泛的不锈钢品种为_。A.奥氏体不锈钢B.马氏体不锈钢C.铁素体不锈钢D.冷弯型不锈钢答案:A问题:8. 混凝土中加入防冻剂可以保证水泥的_作用。A.固化B.雾化C.水化D.强化答案:C问题:9. 按照装饰装修专业工程规模标准,下列单项合同额属于中型工程的是_万元。A.1500B.200C.90D.50答案:B解析 按照相关规模标准,中型工程合同额在1001000万元之间,故选B。问题:10. 关于钢结构工程施工技术要求的说法,正确的是_。A.持证焊工必须在其考试合格项目及合格证书使用地区内施焊B.多层钢结构安装柱时,每节钢柱的定位轴线可从下层柱的轴线引上C.设计要求全焊透的一级、二级焊缝应采用超声波或射线探伤进行内部缺陷的检验D.钢材、焊接材料和连接螺栓的品种、规格、性能等均应符合现行行业产品标准和设计要求答案:C问题:11. 工程实施过程中出现不可抗力事件导致的费用,关于发、承包双方承担的说法错误的是_。A.工程修复费用由发包人承担,工程清理费用由承包人承担B.发包人、承包人人员的伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失,由承包人承担D.停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用,由发包人承担答案:A解析 建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)的第17.3.2条第(6)款规定:“承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担”。问题:12. 某现浇钢筋混凝土板跨度6m,设计无具体要求,底模及支架拆除时要求混凝土强度达到设计混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)最小值是_。A.50B.75C.80D.100答案:B问题:13. 对于承受轴向荷载的摩擦桩,用锤击沉桩法打预制桩时,关于桩的入土深度的控制,说法正确的是_A.以标高为主,贯入度作为参考B.以贯入度为主,标高作为参考C.以桩的入土深度为主,标高作为参考D.以桩的中心位置为主,贯入度作为参考答案:A解析 桩的入土深度的控制,对于承受轴向荷载的摩擦桩,以标高为主,贯入度作为参考;端承桩则以贯入度为主,以标高作为参考。问题:14. 潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压最低不得大于_。A.12VB.24VC.36VD.50V答案:B问题:15. 预制构件采用靠放架立式运输时,构件与地面倾斜角应大于_每侧不大于_层;构件应对称靠放。A.80;2层B.85;2层C.80;3层D.85;3层答案:A问题:16. 在钢结构施工技术中,焊缝产生热裂纹的原因不包括_。A.母材抗裂性能差B.焊接材料质量不好C.焊接工艺参数选择不当D.焊缝布置不当答案:D问题:17. 有关混凝土和易性下列说法错误的是_。A.混凝土的工作性就是混凝土的和易性B.流动性是指混凝土能产生流动,并均匀密实地填满模板的性能C.保水性是指混凝土在施工过程中不致发生泌水现象的性能D.保水性是指混凝土在施工过程中不致产生严重分层离析现象的性能答案:D问题:18. 蒸压加气混凝土砌块进场后应堆放整齐,堆置高度不宜超过_,并防止雨淋。A.1.5mB.1.8mC.2.0mD.2.5m答案:C问题:19. 关于抹灰工程材料技术要求的说法,正确的是_。A.抹灰用水泥强度等级不得小于32.5MPaB.砂宜选用中砂,使用前应过筛(不大于10mm的筛孔)C.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于10dD.一般面层抹灰砂浆的稠度是8cm答案:A问题:20. 根据建筑设计防火规范GB 50016的规定,关于民用建筑装饰装修防火设计的表述,错误的是_。A.防火墙内应设置排气道B.幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵C.电梯井内严禁敷设可燃气体管道D.住宅分户墙和单元之间的墙应隔断至梁、楼板或屋面板底面基层,屋面板的耐火极限不应低于0.5h答案:A考点 本题考核的是民用建筑装饰装修防火设计的规定。解析 防火墙内不应设置排气道。因此A选项错误。二、多项选择题(每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。)问题:1. 关于排烟口及排烟管道设计的说法,符合规定的有_。A.排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50mB.设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00mC.排烟口应平时常开,不能关闭D.排烟管道必须采用不燃材料制作E.安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm的距离 A B C D E答案:ABDE问题:2. 用可调工料单价法计算工程进度款时,其基本步骤有_。A.根据所完成工程量的项目名称,配上分项编号、单价,得出合价B.按规定计算措施费、间接费、利润C.将本月所完成的全部项目合价相加,得出直接费小计D.累计应扣的工程预付款E.按规定计算税金 A B C D E答案:ABCE问题:3. 下列情况下签订的合同中,属无效合同的有_。A.承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工B.工程施工需要资质为一级,而承包人为二级C.承包人通过与发包人事先串通谋取中标D.某包工头借用承包人名义承揽工程施工E.工程承包人原资质等级不足,后于工程竣工前取得工程相应资质 A B C D E答案:ABCD问题:4. 地下防水卷材及其胶粘剂应具有良好的_。A.难燃性B.耐水性C.耐穿刺性D.耐腐蚀性E.相容性 A B C D E答案:BCDE问题:5. 关于城建档案馆的职责和权利,说法正确的有_。A.建设单位办理地下管线工程施工许可手续时,应将工程竣工后需移交的工程档案内容和要求告知建设单位B.地下管线工程竣工验收前,应对地下管线工程档案进行专项预验收C.应当绘制城市地下管线综合图D.对工程测量单位移交的城市地形图和控制成果,根据需要进行出售或转让E.建立地下管线工程档案资料的使用制度,积极开发地下管线工程档案资源 A B C D E答案:ABCE问题:6. 用于建筑物保温的材料一般要求包括_的特性。A.密度小、吸水率低、导热系数小B.环境友好、保温性能可靠C.施工方便D.尺寸稳定性好E.造价昂贵 A B C D E答案:ABCD解析 E错误,应该是造价合理。问题:7. 关于施工现场供水设施要求的说法,正确的有_A.供水管网布置时应考虑施工期间各段管网移动的可能性B.主要供水管网应避免采用环状布置C.可利用已有的永久管网D.管线穿路处均要套以铁管E.消火栓间距不应大于120m A B C D E答案:ACDE解析 供水管网布置的原则如下:在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好;要考虑施工期间各段管网移动的可能性;主要供水管线采用环状布置,孤立点可设支线;尽量利用已有的或提前修建的永久管道;管径要经过计算确定。管线穿路处均要套以铁管,并埋入地下0.6m处,以防重压。过冬的临时水管须埋入冰冻线以下或采取保温措施。排水沟沿道路布置,纵坡不小于0.2%,过路处须设涵管,在山地建设时应有防洪设施。消火栓间距不应大于120m;距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m,距路边不宜大于2m。问题:8. 配电柜应装设的配备器具有_。A.电源隔离开关B.静电保护器C.电源漏电保护器D.电源保护器E.电源过载保护器 A B C D E答案:ACE问题:9. 适用于基坑侧壁安全等级为一级的支护形式有_。A.排桩B.逆作拱墙C.土钉墙D.水泥土墙E.地下连续墙 A B C D E答案:AE问题:10. 必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的是_。A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.起重信号工D.大模板安装人员E.爆破作业人员 A B C D E答案:ABCE三、实务操作和案例分析题前三题各20分,后两题各30分。案例 1背景 某市大学城园区新建音乐学院教学楼,其中中庭主演播大厅层高5.4m,双向跨度19.8m,设计采用现浇混凝土井字梁。施工过程中发生如下事件: 事件一:模架支撑方案经施工单位技术负责人审批后报监理签字,监理工程师认为其支撑高度超过5m,需进行专家论证。 事件二:按监理工程师提出的要求,施工单位组织成立以企业总工程师、监理、设计单位技术负责人、同时还聘请了外单位相关专业专家共计7人组成专家组,对模架方式进行论证。专家组提出口头论证意见后离开,论证会结束。 事件三:在演播大厅屋盖混凝土施工过程中,因西侧模板支撑系统失稳,发生局部坍塌,使东侧刚浇筑的混凝土顺斜面向西侧流淌,致使整个楼层模架全部失稳而相继倒塌。整个事故未造成人员死亡,重伤9人,轻伤14人,直接经济损失1290余万元。事故发生后,有关单位立即成立事故调查小组和事故处理小组,对事故的情况展开全面调查。并向相关部门上报质量事故调查报告。 2问题 1. 事件一中,监理工程师说法是否正确?为什么?该方案是否需要进行专家论证?为什么?答案:监理工程师的说法不正确; 理由:搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案才需要进行专家论证。本方案需要进行专家论证; 理由:搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程施工方案需要进行专家论证,本工程跨度19.8m,故此方案需进行专家论证。 2. 指出事件二中不妥之处,并分别说明理由。答案:事件二中不妥之处如下: 不妥之一:本单位总工程师,监理、设计单位技术负责人组成专家组; 理由:根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质200987号),本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。 不妥之二:专家组提出口头论证意见后离开,论证会结束; 理由:根据危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质200987号),方案经论证后,专家组应当提交书面论证报告,并在论证报告上签字确认。 3. 事件三中,按造成损失严重程度划分应为什么类型事故?并给出此类事故的判定标准。答案:本案例中所发生事故,按造成损失严重程度划分应为较大质量事故。 依据住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知(建质2010111号),凡具备下列条件之一者为较大质量事故: 1)由于质量事故,造成3人以上10人以下死亡; 2)或者10人以上50人以下重伤; 3)直接经济损失1000万元以上5000万元以下。 4. 工程质量事故调查报告的主要内容有哪些?答案:工程质量事故调查报告的内容主要有: 1)事故项目及各参建单位概况; 2)事故发生经过和事故救援情况; 3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失; 4)事故项目有关质量检测报告的技术分析报告; 5)事故发生的原因和事故性质; 6)事故责任的认定和事故责任者的处理建议; 7)事故防范和整改措施。 背景 某四层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款: (1)合同工期为320天,每提前1天奖励5000元,每拖延1天罚款10000元; (2)A公司不得将工程转包,但允许分包; (3)该工程质量实行保修制; (4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,并承担由此引起的工期延误和费用增加的责任。 在施工过程中,发生了如下事件: 事件一:建设单位修改工程设计,造成停工待图3天。 事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场性停工10天;8月份又遇到季节性降雨,导致停工3天。 事件三:在竣工验收时,总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验,施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格,根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查,建设单位进行调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求,复验及恢复共造成工期延误6天。 事件四:施工单位实际完成该工程的工期为344天。为此,建设单位扣罚施工单位的延误工期费用=2410000=24(万元)。 5. 建设单位采取的招标方式是否合适?说明理由。答案:招标方式不合适。理由:此工程结构不特殊、技术不复杂、工程量也不大,也没有专有技术或专利应用,必须进行公开招标。解析 招标方式分为公开招标和邀请招标两种。(1)公开招标。这是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。其特点是能保证其竞争的充分性,具体体现在:招标人以招标公告的方式邀请投标;邀请投标的对象为不特定的法人或者其他组织。(2)邀请招标。这是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。其特征为:招标人向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请;邀请投标的对象是特定的法人或者其他组织。公开招标与邀请招标相比较,前者更有利于充分竞争的开展,因而法律对后者的使用作出限制性规定。招标投标法第十一条规定:国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,要经国务院发展计划部门或者省级人民政府批准,才可以进行邀请招标。6. 建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。答案:采用固定总价合同模式合理。理由:此工程量不大,工期较短,技术不复杂,风险不大,业主有详细的设计图纸,承包单位能准确计算工程量,适宜采用固定总价合同。解析 固定总价合同适用于以下情况:工程前期工作充分、扎实,设计依据和基础资料翔实而准确,设计工作比较细,设计图纸正确而完整,表述工程内容、工程规模和项目划分清楚、明确。业主根据这些技术资料进行投资准备和发包工程心中有数,而承包商据此投标报价也有基础。总价合同更适于工程量小、结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目。招标的前期工作做得好,招标时留给承包商的时间相对充足。承包商就获得充裕时间研究招标文件及相关资料,到现场实地考查、了解、核实和收集有关资料,从而使招标作价和编制施工方案更接近实际,不会失控和被动。设计图纸及技术资料完备,合同条件公平、合理,尤其对于关键条款对承包商更有利,如支付、税收、保险、调价、变更、索赔、仲裁等。7. 施工过程中发生的事件一、事件二和事件三中,索赔是否成立?分别说明理由。答案:事件一:工期索赔成立。理由:设计变更。因为等待图纸发生停工,属建设单位原因造成。 事件二:(1)罕见特大暴雨停工索赔成立。理由:罕见特大暴雨,认定为不可抗力,工期延误属建设单位责任范围。 (2)季节性降雨停工索赔不成立。理由:季节性降雨,为一个有经验的承包商可以预见的事项,造成工期延误属施工单位责任范围。 事件三:(1)停工2天的索赔不成立。理由:无论前期是否验收合格,总监理工程师提出再次复验时,施工单位均有义务进行配合。 (2)复验及恢复的6天索赔成立。理由:复验结果合格,由此造成的工期延误应由建设单位承担责任。解析 承包人可以提出索赔的事件(大类)有:发包人违约(未按合同履行基本工作、未按合同支付工程款、发包人应该承担相应的合同风险却未承担、发包人要求工程进度加速、设计错误或者其他错误指令造成工程的停工窝工等情况、发包人不正当的终止工程等);不利于工程的自然条件和客观障碍;工程变更;工期延长或者延误;工程师的指令或者行为有误;合同本身有缺陷;物价上涨(也可以是货币汇率变化);国家政策或法律法规变更;其他承包人干扰(各个承包人之间配合不当给本承包方造成的损失);其他第三人原因。 8. 假定事件一、事件二和事件三均在关键线路上,结合上述事件,试问事件四中建设单位应给予施工单位奖励还是罚款?为什么?并给出具体奖罚数额。答案:事件四中,建设单位应对施工单位处以罚款。理由:事件一中施工单位获得工期索赔3天,事件二中施工单位获得工期索赔10天,事件三中施工单位获得工期索赔6天,累积工期索赔19天。施工单位总工期判罚依据应为:320+19=339(天)。实际完成工期为344天,故应予以处罚。 罚款金额:(344-339)10000=50000(元)。解析 建设单位应给予施工单位奖励还是罚款,应该以计划工期和实际工期的比较为依据。在该题目中,事件一中施工单位获得工期索赔3天,事件二中施工单位获得工期索赔10天,事件三中施工单位获得工期索赔6天,累积工期索赔19天,施工单位总工期判罚依据应为320+19=339(天)。实际完成工期为344天,故应予以处罚。罚款金额:(344-339)10000=50000(元)。 背景资料 某大学科研楼工程,地上6层,建筑高度22.8m,建筑面积约32000m2,型钢混凝土框筒结构。工程开工前,项目部编制了科研楼基础工程施工进度计划(见表)以及相匹配的材料、机械以及劳动力配置计划。 某大学科研楼工作内容、逻辑关系及持续时间表 工作内容 紧前工作 持续时间/天 施工准备 7 物资采购 20 科研楼地基基础 施工准备 25 塔式起重机基础 施工准备 10 主体结构 物资采购、科研楼基础 45 市政基础设施 物资采购、科研楼基础 20 装饰装修 塔式起重机基础、主体结构 30 电气安装 主体结构、市政基础设施 15 竣工验收 装饰装修、电气安装 7 事件一:合同履行过程中:因主体结构设计变更,导致其持续时间拖后6天,费用增加40万元;因甲方采购的配电柜未按时到场导致电气安装工程持续时间拖后9天,费用增加16万元。施工总承包单位针对上述情况向建设单位提出工期及费用索赔。 事件二:总承包单位将工程主体劳务分包给当地某劳务公司,双方签订了劳务分包合同。劳务分包单位进场后,总承包单位要求劳务分包单位将劳务施工人员的身份证、花名册等资料的复印件上报备案;并对花名册上的劳务人员采取了一系列劳务实名制管理措施。 事件三:监理工程师对钢柱进行质量检查时,发现对焊焊缝存在焊瘤、夹渣、表面气孔、弧坑裂纹等质量缺陷,随即向施工总承包单位提出了整改要求。 问题: 9. 简述施工总进度计划的编制步骤。根据表绘制本工程双代号网络进度计划,并计算总工期。答案:(1)基本编制步骤: 根据独立交工系统的先后顺序,明确划分建设工程项目的施工阶段; 分解单项工程,列出每个单项工程的单位工程及每个单位工程的分部工程; 计算每个单项工程、单位工程和分部工程的工程量; 确定单项工程、单位工程和分部工程的持续时间; 编制初始施工总进度计划; 进行综合平衡后,绘制正式施工总进度计划图。 (2)绘图: (3)总工期:7+25+45+30+7=114(天)。 10. 事件一中,施工单位提出的索赔是否成立?请说明理由。答案:(1)“主体结构持续时间拖后6天”工期及费用索赔均成立。 理由:设计变更导致施工单位工期拖延,费用损失是建设单位应承担的责任;且主体结构为关键工作。 (2)“电气安装工程持续时间拖后9天”费用索赔成立,工期索赔不成立。 理由:甲方采购的配电柜未按时到场,导致施工总包单位费用增加是建设单位应承担的责任;但电气安装工程的总时差为15天,拖后9天未超出其总时差。 11. 劳动力配置计划的编制方法有哪些?总包单位可采取哪些实名制管理措施?施工劳动力结构的特点有哪些?答案:(1)劳动力配置计划的编制方法如下: 按设备计算定员; 按劳动定额定员; 按岗位计算定员; 按劳动效率计算定员; 按组织机构职责范围定员; 按比例计算定员。 (2)可采取的实名制管理措施如下: 工资管理; 考勤管理; 门禁管理; 售饭管理。 (3)施工劳动力结构的特点如下: 女工人数少,男工人数多; 技术工少,普通工多; 长工期少,短工期多; 青年工人少,中老年工人多。 12. 钢柱焊缝应满足几级焊缝质量等级要求?除事件三出现的质量缺陷外,钢柱拼接的焊缝质量还不得有哪些缺陷?答案:(1)应满足一级焊缝质量等级要求。 (2)还不得有: 裂纹; 电弧擦伤; 咬边; 未焊满; 根部收缩。 背景资料 某工程项目难度较大,技术含量较高,经有关招投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2015年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书,A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件,最终确定B承包商中标,并于2015年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧,业主口头指令B承包商先做开工准备,再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作,但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2015年6月1日,业主又书面函告B承包商,称双方尚未签订合同,将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商,才于2015年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,工期12个月,竣工日期2016年10月30日。承包合同另外规定: (1)工程预付款为合同总价的25%。 (2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续收回,主要材料及构配件比重按60%考虑。 (3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整。 (4)材料和设备均由B承包商负责采购。 (5)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条件下,建筑工程法定的最低保修期限。经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月第12月)见下表。 实际完成的建安工作量 施工月份 第17月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月 实际完成建安工作量/万元 3000 420 510 770 750 790 实际完成建安工作量累计/万元 3000 3420 3930 4700 5450 5240 本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下,2016年3月30日,使用单位发现屋面局部漏水,需要维修,B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年,拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理,修理费为5万元。 问题: 13. 指出本案例招、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺?答案:要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示;要约是希望和他人订立合同的意思表示;承诺是受要约人同意要约的意思表示。则本案例招、投标过程中,业主的投标邀请书属于要约邀请;投标人提交的投标文件属于要约;业主发出的中标通知书属于承诺。14. 业主迟迟不与B承包商签订合同,是否符合招标投标法的规定?说明理由。答案:(1)业主迟迟不与B承包商签订合同,不符合招标投标法的规定。 (2)理由:招标投标法第四十六条规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。 15. 在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?答案:在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时,B承包商可以采取以下保护自身合法权益的措施: (1)继续要求业主签订合同; (2)向招标监督管理机构投诉; (3)向约定的仲裁机构申请仲裁; (4)向法院起诉。 16. 本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第17月合计以及第8、9、10月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)答案:(1)工程预付款金额=624025%=1560(万元)。 (2)工程预付款的起扣点=承包合同款额-工程预付款额/主要材料及构配件所占比重=6240-1560/60%=3640(万元)。 由表可知,第8个月累计完成工程量为3420万元3640万元;第9月累计完成工程量为3930万元3640万元。故工程预付款应从第9月开始起扣。 第17月合计工程师应签发的工程款为3000万元; 第8月工程师应签发的工程款为420万元; 第9月应扣的工程预付款为:(3930-3640)60%=174(万元),则第9月应签发的工程款为:510-174=336(万元); 第10月应扣工程预付款为:77060%=462(万元),则第10月应签发的工程款为:770-462=308(万元)。 17. B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任,说明理由?屋面漏水修理费应由谁承担?答案:(1)B承包商应对该屋面漏水承担质量保修责任。 理由:在正常使用条件下,有防水要求的厨房、卫生
- 温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。