关 键 词：

5.28 YF 工程类 工程

资源描述：

5.28 YF 工程类,5.28,YF,工程类,工程

内容简介：

一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟317一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识模拟317建设工程法规及相关知识模拟317一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 承包人于2016年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2016年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定部门于2016年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为_A.2016年3月5日B.2016年3月12日C.2016年3月20日D.2016年4月10日答案:A解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。问题:2. 根据刑法，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，情节特别恶劣的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处_有期徒刑。A.3年以上5年以下B.3年以上7年以下C.5年以上7年以下D.5年以上10年以下答案:B解析 刑法第一百三十五条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。问题:3. 监理工程师对工程中有关地基和结构安全的关键工序的施工，连续不断地监督检查，此种监理形式称为_A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查答案:A解析 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。所谓旁站，是指对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，进行连续不断地监督检查或检验的监理活动，有时甚至要连续跟班监理。问题:4. 关于合同无效或者被撤销后的法律后果，下列说法错误的是_A.因该合同取得的财产，应当予以返还B.不能返还或者没有必要返还因该合同取得的财产时，应当支付违约金C.有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失D.双方都有过错的，应当各自承担相应的责任答案:B解析 合同法规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。问题:5. 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的_A.10%B.20%C.30%D.40%答案:C解析 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。问题:6. 根据合同法，除法律另有规定或者当事人另有约定外，在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自_起转移给买受人。A.合同生效时B.合同订立时C.标的物交付时D.合同履行时答案:C解析 合同法规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。问题:7. 租赁期限6个月以上的租赁合同，当事人未采用书面形式时，该租赁合同_A.不成立B.无效C.不得对抗善意第三人D.视为不定期租赁答案:D解析 合同法规定，租赁合同根据是否约定租赁期限，可分为定期租赁和不定期租赁。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。问题:8. 某施工单位拟按照绿色施工导则要求对施工现场进行扬尘污染防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过_米。A.0.5B.1C.1.5D.2答案:A解析 绿色施工导则规定，土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米，不扩散到场区外。结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。问题:9. 根据民用建筑节能条例，下列关于新建建筑节能的规定中，错误的是_A.国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备B.国家限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备C.国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备D.建设单位不得在建筑活动中使用列入限制使用目录的技术、工艺、材料和设备答案:D解析 民用建筑节能条例第十一条规定，国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备。建设单位、设计单位、施工单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。问题:10. 根据文物保护法，在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经_批准。A.国务院文物行政部门B.省、自治区、直辖市文物行政部门C.国务院D.省、自治区、直辖市人民政府答案:D解析 文物保护法规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。问题:11. 某企业与张某签订劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视，因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作。经企业了解得知张某在录用时隐瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同。此劳动合同应认定为_A.因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除B.因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同C.该劳动合同不应解除，应变更D.无效劳动合同，自订立时起即无法律效力答案:D解析 劳动合同法第二十六条规定，下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的；(3)违反法律、行政法规强制性规定的。题中的劳动合同属于以欺诈手段订立的劳动合同，应认定为无效劳动合同。无效合同自订立时起就没有法律效力。问题:12. 某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75千瓦，则施工单位应当_A.单独设计配电系统B.编制用电组织设计C.制定电气防火措施D.制定安全用电措施答案:B解析 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 462005)规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50千瓦及以上者，应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50千瓦以下者，应制定安全用电和电气防火措施。问题:13. 根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)，下列情形中不属于挂靠的是_A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的B.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的C.施工总承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式，变相地将其承包的全部工程转给其他单位的D.劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的答案:C解析 建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定。存在下列情形之一的，属于挂靠：(1)没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的；(2)有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的；(3)专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外；(4)劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的；(5)施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的；(6)实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的；(7)合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的；(8)法律法规规定的其他挂靠行为。选项C属于转包行为。问题:14. 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于_小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1B.2C.6D.12答案:A解析 生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。问题:15. 根据合同法以及相关司法解释，当事人主张解除合同的，应当通知对方。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力，当事人对异议期限没有约定的，最长期限为_A.2年B.1年C.6个月D.3个月答案:D解析 合同法规定，当事人一方依照本法规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。关于合同的解除，当事人对异议期限有约定的，依照约定；没有约定的，最长期限3个月。问题:16. 某建设项目在施工过程中，总承包单位经建设单位同意将桩基础工程分包给具有相应资质的专业分包单位施工，工程竣工验收发现钻孔灌注桩存在桩身扩径、断桩问题，部分钻孔灌注桩的垂直度偏差严重超出规范标准。关于该工程质量问题的责任承担，下列说法正确的是_A.由总承包单位对于上述的质量问题承担责任，分包单位不承担责任B.由总承包单位与分包单位对于上述的质量问题共同承担连带责任C.总承包单位对钻孔灌注桩的断桩问题承担责任，分包单位对扩径及垂直度偏差问题承担责任D.总承包单位对钻孔灌注桩的扩径问题承担责任，总承包单位与分包单位对垂直度偏差及断桩问题承担连带责任答案:B解析 建筑法第五十五条规定，建筑工程实行施工总承包的，工程质量工程由总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。问题:17. 某工程项目在混凝土浇筑施工中发生支架垮塌事故，造成3人死亡，直接经济损失3000万元人民币。根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于_A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故答案:B解析 生产安全事故报告和调查处理条例第三条规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。问题:18. 关于行政许可实施中的听证程序，下列表述错误的是_A.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项，行政机关应当向社会公告B.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利C.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证D.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的部分费用答案:D解析 行政许可法规定，法律、法规、规章期定实施行政许可应当听证的事项，或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证。行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关在作出行政许可决定前，应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权刺；申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的，行政机关应当在20日内组织听证。申请人、利害关系人不承担行政机关组织听证的费用。问题:19. 根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡，拒不承担赔偿责任的，由_依法强制执行。A.受害方B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门答案:C解析 安全生产法规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行。生产安全事故的责任人未依法承担赔偿责任，经人民法院依法采取执行措施后，仍不能对受害人给予足额赔偿的，应当继续履行赔偿义务；受害人发现责任人有其他财产的，可以随时请求人民法院执行。问题:20. 下列情形中，可以撤销已经颁发的安全生产许可证的是_A.施工单位擅自转让安全生产许可证的B.施工单位延期开工未办理延期手续的C.建筑施工企业不具备安全生产条件的D.相关部门超越法定职权颁发安全生产许可证的答案:D解析 建筑施工企业转让安全生产许可证的：没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照未取得安全生产许可证擅自进行生产的规定处罚。建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有超越法定职权颁发安全生产许可证情形的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。问题:21. 根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间最低为本月施工时间的_A.50%B.60%C.70%D.80%答案:D解析 建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。问题:22. 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，_应当承担赔偿责任。A.保修人B.建筑物所有人C.发包人D.保修人与过错方答案:A解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。问题:23. 因设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可参照_结算工程价款。A.履行施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准B.签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准C.履行施工合同时当地市场形成的计价方法或计价标准D.签订施工合同时当地市场形成的计价方法或计价标准答案:B解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十六条规定，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款。问题:24. 某工程项目发承包双方于2016年7月5日签订了施工合同，该工程的开工报告于2016年7月15日批准，工程于2016年8月10日式开工。建设单位最迟应当于_前，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。A.2016年7月15日B.2016年7月30日C.2016年8月10日D.2016年8月15日答案:B解析 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。问题:25. 某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙部分坍塌，后经鉴定确认由于设计高厚比不符合要求造成的，关于该质量事故的维修和索赔，下列说法正确的是_A.应由施工单位负责维修及其费用B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔C.应由设计单位负责维修及其费用D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔答案:D解析 建设工程质量保修制度，是指建设工程竣工经验收后，在规定的保修期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修、返工或更换，由责任单位负责赔偿损失的法律制度。由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。问题:26. 某工程施工过程中，施工单位发现设计图纸结构尺寸错误，对此，施工单位的正确做法是_A.严格按照设计图纸施工B.自行修改后施工C.经监理批准后自行修改D.向设计单位提出修改建议答案:D解析 按图施工、不擅自修改设计，是施工单位保证工程质量的最基本要求。如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，是有义务及时向设计单位或建设单位提出来，以免造成不必要的损失和质量问题。问题:27. 根据建设工程质量管理条例，对涉及_的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A.改变建筑局部使用功能B.建筑承重结构变动C.增加内部装修D.增加投资额度答案:B解析 建设工程质量管理条例规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。问题:28. 对工程进行竣工检查和验收，是_的法定权利和义务。A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.总承包单位答案:B解析 建设工程质量管理条例规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。因此，对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。在建设工程完工后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，提请建设单位组织竣工验收。问题:29. 某建设工程合同没有约定付款时间。2015年10月1日，工程通过竣工验收；同年10月10日，承包人提交竣工结算文件；同年10月20日，承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2016年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为_A.2015年10月10日B.2015年10月20日C.2015年12月1日D.2016年5月1日答案:B解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应什工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日；(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。问题:30. 关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是_A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼答案:A解析 在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议。侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷，未经许可使用他方的专利、工法等而造成的知识产权侵权纠纷等。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。问题:31. 根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，应当依法追究项目负责人的质量终身责任的情形是_A.发生严重工程质量问题B.发生工程质量事故C.发生投诉、举报、媒体报道的工程质量问题D.由于勘察、设计或施工原因造成超出设计使用年限的建筑工程不能正常使用答案:B解析 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，符合下列情形之一的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任：(1)发生工程质量事故；(2)发生投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题；(3)由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑王程不能正常使用；(4)存在其他需追究责任的违法违规行为。问题:32. 下列事项中，不需要委托人对诉讼代理人进行特别授权的是_A.书写起诉书B.变更诉讼请求C.进行和解D.放弃诉讼请求答案:A解析 民事诉讼法规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权。问题:33. 根据民法通则，延付或者拒付租金的诉讼时效期间为_年。A.1B.2C.4D.5答案:A解析 民法通则规定，下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。问题:34. 根据民事诉讼法，合议庭组成人员确定后，应当在_日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10答案:A解析 普通程序的审判组织应当采用合议制。民事诉讼法规定，合议庭组成人员确定后，应当在3日内告知当事人。问题:35. 关于我国仲裁的基本制度，下列说法错误的是_A.仲裁实行一裁终局的制度B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理D.当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议答案:B解析 仲裁法第四条规定，当事人采用仲裁方法解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。第五条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。第九条规定，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意)问题:1. 根据工伤保险条例，下列属于视同工伤的情形有_A.职工在非工作时间的工作场所外，因自身原因受到事故伤害的B.职工在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的C.职工在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡的D.因工外出期间，由于非工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的E.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的 A B C D E答案:BCE解析 工伤保险条例规定，职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。问题:2. 定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关定金的说法，正确的有_A.定金合同从合同订立时生效B.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金C.定金数额最高不得超过主合同标的额20%D.定金是一种预付款的性质E.如果合同不能正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回 A B C D E答案:BC解析 担保法规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。问题:3. 法定代理或者指定代理终止的情形包括_A.被代理人取得民事行为能力B.代理人死亡C.代理人丧失民事行为能力D.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定E.代理人的法人终止 A B C D E答案:ABCD解析 民法通则规定，有下列情形之一的，法定代理或者指定代理终止：(1)被代理人取得或者恢复民事行为能力；(2)被代理人或者代理人死亡；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定；(5)由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。问题:4. 行为人超越代理权以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，其法律后果有_A.由行为人承担责任B.善意相对人有撤销的权利C.该代理行为有效D.视为被代理人默认同意E.对被代理人不发生效力 A B C D E答案:ABE解析 合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。问题:5. 根据合同法，下列会导致合同的权利义务终止的情形有_A.合同大幅度变更B.债务相互抵销C.债务已按约定履行完毕D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人 A B C D E答案:BCDE解析 合同法规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行；(2)合同解除；(3)债务相互抵销；(4)债务人依法将标的物提存；(5)债权人免除债务；(6)债权债务同归于一人；(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。问题:6. 劳动争议仲裁委员会的组成成员包括_A.同级人民法院代表B.同级工会代表C.用人单位方面代表D.劳动行政部门代表E.负责法律援助的律师代表 A B C D E答案:BCD解析 对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。问题:7. 关于建设工程保证担保，下列说法中正确的有_A.保证分为一般保证和连带责任保证B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，不必取得保证人的同意C.保证人对未经其同意转让的债务，承担连带责任D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任E.债权人与债务人变更主合同，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任 A B C D E答案:AE解析 保证的方式分为一般保证和连带责任保证。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原有保证担保的范围内继续承担保证责任。债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。问题:8. 建设工程实行总承包的，安全生产领导小组应当由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业的_组成。A.项目经理B.技术负责人C.专职安全生产管理人员D.质量管理负责人E.安全监督员 A B C D E答案:ABC解析 建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法第十条规定，建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组应当由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业的项目、经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。问题:9. 关于工程竣工结算文件的编制与审查，下列表述正确的有_A.单位工程竣工结算由发包人编制，承包人审查B.实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查C.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查D.政府投资项目的竣工结算，由上一级财政部门审查E.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效 A B C D E答案:BCE解析 单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查；实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。承包人应在合同约定期限内完成项目竣工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，责任自负。问题:10. 民事诉讼执行程序中的执行根据主要有A.人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书B.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C.人民调解委员会制作的经争议双方签字的调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定 A B C D E答案:ABDE解析 民事诉讼执行程序中的执行根据主要有：(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等；(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书；(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书；(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书；(5)人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定；(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定；(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。问题:11. 我国的调解方式主要有_A.法院调解B.检察院调解C.人民调解D.行政调解E.仲裁调解 A B C D E答案:ACDE解析 我国的调解方式主要有人民调解、行政调解、仲裁调解、法院调解和专业机构调解等。问题:12. 关于民事诉讼程序中涉及的期间，下列表述正确的有_A.第一审普通程序案件的举证期限不得少于10日B.被告应当在收到起诉状之日起15日内提出答辩状C.人民法院适用简易程序审理案