关 键 词：

5.28 YF 工程类 工程

资源描述：

5.28 YF 工程类,5.28,YF,工程类,工程

内容简介：

一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识分类模拟题41一级建造师考试密押资料建设工程法规及相关知识分类模拟题41建设工程法规及相关知识分类模拟题41一、单项选择题问题:1. 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国合同法的规定，该施工合同解除的时间应为_。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日答案:C解析 本题涉及的考点是解除合同的程序。合同法规定，当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。问题:2. 对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为，当事人不服，可以向_申请行政复议。A.市建设行政主管部门B.省级人民政府C.省级建设行政主管部门D.国务院建设行政主管部门答案:C解析 对于行政复议，应当按照行政复议法的规定向有权受理的行政机关申请。行政复议法第十二条规定，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。问题:3. 劳动争议调解仲裁法规定劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括_。A.劳动行政部门代表B.工会代表C.职工代表D.企业方面代表答案:C解析 劳动争议调解仲裁法规定，劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数。问题:4. 甲公司向乙施工企业发出要约：“我公司现有25螺纹钢30t，单价为3200元/吨，运杂费5000元，买方应于2008年6月10日前付清全部款项，我公司于全部货款收齐后10日内发货，2008年5月31日前答复有效。”乙企业无意购买，遂将此信息告知丙施工企业。丙企业遂于2008年5月25日致电甲公司表示完全接受其要约。至此，甲公司与丙企业之间_。A.合同成立B.合同不成立C.乙同意后合同成立D.登记备案后合同生效答案:B考点 要约与承诺解析 要约是希望和他人订立合同的意思表示，要约的对象特定，丙企业并非要约相对人，因此，丙企业发出的通知属于要约。合同成立一般要经过要约和承诺两个阶段。问题:5. 某钢结构加工厂为建筑安装公司带料加工了一批钢结构构件，由于建筑公司没有支付加工费用，钢结构厂遂拒绝交付制作完成的构件，则钢结构厂行使的不是_。A.他物权B.动产物权C.用益物权D.担保物权答案:C解析 用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权；担保物权是权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优受偿的权利。他物权，权利人对于不属于自己所有的物，而依据合同的约定或法律的规定所享有的占有、使用、收益的权利。他物权一般不包括处分的权利。因为只有享有所有权的人，才能合法行使处分权。他物权往往不能排他享有。动产物权是指以动产为标的的物权，动产所有权、动产质权、留置权则是动产物权。问题:6. 李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是_。A.李某与张某间的租赁合同无效B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C.张某享有优先承租权D.两份合同均有效，李某应承担违约责任答案:D问题:7. 工程建设项目在开工前，一般应取得项目土地的建设用地使用权；而建设用地使用权只能存在于_之上。A.国家所有的土地B.国家或集体所有的土地C.农用地转为建设用地D.宅基地答案:A问题:8. 关于违约责任的免除，下列说法错误的是_。A.不可抗力发生后，当事人一方未及时通知对方，而给对方造成扩大的损失，应当免除责任B.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部免除责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，责任不能免除D.关于免责的规定，主要涉及不可抗力、责任免除和发生不可抗力时，造成合同不能履行的一方当事人的责任的免除答案:A解析 合同法第一百一十八条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。及时通知对方是当事人的首要义务，目的在于避免给对方造成更大的损失，如果由于当事人通知不及时，而给对方造成损失的扩大，则对扩大的损失不应当免除责任。问题:9. 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法规定，对于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的，处_A.5000元以上2万元以下的罚款B.1万元以上3万元以下的罚款C.2万元以上4万元以下的罚款D.5万元以上10万元以下的罚款答案:B解析 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法规定，转包、违法分包或者允许他人以本企业名义承揽工程的，按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法和建设工程质量管理条例的规定予以处罚；时于接受转包、违法分包和用他人名义承揽工程的，处1万元以上3万元以下的罚款。问题:10. 甲建筑公司负责工地的施工工作。在未施工时，有不少商贩利用这块空地摆摊。现甲公司准备施工，但这些商贩拒不搬迁，严重影响了甲公司的工程进度。在这种情况下，甲公司项目经理可以采取_的方式向法院请求保护自己的物权。A.请求损害赔偿B.请求排除妨害C.请求确认物权D.请求返还原物答案:B解析 物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。物权的保护应当采取如下方式：因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利；无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物；妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险；造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状；侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。本题中，商贩利用未施工的空地摆摊并拒不搬出的行为严重妨害了建筑公司的物权，因此建筑公司可行使排除妨害请求权。问题:11. 工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以_。A.直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.直接与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.分包该工程项目的物资采购业务答案:C解析 为防止工程项目管理企业不正当地从同一工程项目中渔利，法规禁止A、B、D选项所列的行为，本题只有C选项符合规定。问题:12. 建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是_。A.B.C.D.答案:D解析 建设工程招标的基本程序主要包括：履行项目审批手续、委托招标代理机构、编制招标文件及标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、中标和签订合同，以及终止招标等。问题:13. 下列与工程建设有关的规范性文件中，由国务院制定的是_。A.工程建设项目施工招标投标办法B.安全生产许可证条例C.安全生产法D.建筑业企业资质管理规定答案:B问题:14. 下列属于要约的是_。A.某施工单位对某工程项目的投标文件B.某快消企业向居民免费寄送的价目表C.某开发商散发的楼盘商业广告D.某企IPO时发布的招股说明书答案:A解析 要约是希望和他人订立合同的意思表示，构成要件包括内容具体确定，表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。在建设工程招标投标过程中，招标文件是要约邀请，投标文件是要约，应受自己作出的与他人订立合同的意思表示的约束，因此本题选A。问题:15. 冻结存款、汇款应当由_规定的行政机关实施。A.法律B.行政法规C.地方性法规D.行政规章答案:A问题:16. 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌，工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的_同意后，报城乡建设规划部门批准。A.环保部门B.监理单位C.行业专家委员会D.文物行政部门答案:D解析 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌，工程设计方案应当根据文物保护单位的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。因此本题选D。问题:17. 下列属于防止地下水污染的具体规定的是_A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B.禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器C.人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质D.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物答案:C解析 水污染防治法对防止地下水污染做了规定，概述如下：(1)禁止企业利用渗坑、渗井、裂隙和溶洞倾倒含有毒物质的废水，含病原体废水和其他废弃物；(2)禁止企业在无良好隔渗地层，使用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或存贮含有毒废水、含病原体废水；(3)对已受污染的潜水和承压水不得混合开采地下水；(4)地下工程应采取防护性措施，防止地下水污染；(5)人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。问题:18. 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生_事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重伤C.重大伤亡D.死亡答案:D考点 安全生产许可证的有效期解析 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。问题:19. 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由_承担。A.总承包人B.防水分包人C.业主D.物业公司答案:C问题:20. 甲于2009年11月15日向乙保险公司投了一份伤害保险，保险金额为3万元。2010年3月16日，甲被丙驾车撞伤。对此，正确的处理方式是_。A.乙保险公司给付甲保险金后取得代位求偿权B.甲向乙保险公司请求给付保险金后，不能再向丙追偿C.甲向法院起诉丙后，保险公司不再承担给付保险金的责任D.甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金答案:D解析 投保的金额是3万元，所以甲可以向乙保险公司请求给付3万元保险金。问题:21. 关于我国仲裁的基本制度，下列说法错误的是_A.仲裁实行一裁终局的制度B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理D.当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议答案:B解析 仲裁法第四条规定，当事人采用仲裁方法解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。第五条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。第九条规定，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。问题:22. 诉讼中的地域管辖不包括_。A.一般地域管辖B.特殊地域管辖C.专属管辖D.指定管辖答案:D解析 地域管辖包括：一般地域管辖；特殊地域管辖；专属管辖。问题:23. 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为_。A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销答案:A解析 合同法第十七条规定，要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。问题:24. 关于见证取样表述错误的是_。A.涉及结构安全的试块、试件等需现场取样B.应在建设单位或设计单位监督下进行C.应在建设单位或监理单位监督下进行D.并送有相应资质的质检单位检测答案:B解析 所谓见证取样和送检，是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有法定资格的质量检测单位进行检测的活动。问题:25. 在担保方式中，_是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。A.抵押B.质押C.留置D.保证答案:C考点 留置解析 按照担保法、物权法的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。问题:26. 注册商标有效期满，应当在_申请续展注册。A.期满前12个月内B.期满前6个月内C.期满后12个月内D.期满后6个月内答案:A解析 根据商标法第四十条规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。问题:27. 债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向_主张。A.债权人B.让与人C.债务人D.受让人答案:D解析 合同法规定，债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。问题:28. 甲施工单位于2013年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砖混结构，7级抗震设防，施工图通过审批。工程于2013年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当_。A.按原图纸继续施工B.及时提出意见和建议C.与监理工程师协商一致后，继续施工D.自行修正后继续施工，向建设单位提出增加费用答案:B解析 如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。这是施工单位应具备的职业道德，也是履行合同应尽的基本义务。问题:29. 关于仲裁的说法，正确的是_A.仲裁委员会隶属行政机关B.仲裁以公开审理为原则C.仲裁委员会由当事人协商确定D.仲裁裁决作出后可以上诉答案:C解析 仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。选项A错误。仲裁以不公开审理为原则，可以有效地保护当事人的商业秘密和商业信誉。选项B错误。仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决不能上诉，这使得当事人之间的纠纷能够迅速得以解决。选项D错误。问题:30. 根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括_。A.先予执行B.查封C.拍照D.录音答案:A解析 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第二十四条规定，人民法院进行证据保全，可以根据具体情况，采用查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。先予执行是为了满足权利人迫切需要的一种执行措施，与证据保全无关。二、多项选择题问题:1. 建设工程安全生产管理条例规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当_。A.编制拆装方案B.制定安全施工措施C.由专业技术人员现场监督D.具有产品合格证E.组织制定特大事故应急救援预案 A B C D E答案:ABC解析 本题考核的知识点为施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。建设工程安全生产管理条例规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。问题:2. 下列选项中，导致建筑施工企业与他人签订的建设工程施工合同无效的行为有_。A.将其承包的建设工程全部转交给其他具有相应资质的施工企业完成B.将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别转交给其他单位完成C.将其总承包工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的单位完成D.借用有资质的建筑施工企业的名义E.将其承包工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成 A B C D E答案:ABD解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第(5)项的规定，认定无效：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第4条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第134条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。选项C、E属于合法分包。问题:3. 对擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌的，进行的处罚包括_。A.由城市、县人民政府责令限期改正B.由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期改正C.由城市、县人民政府文物主管部门责令限期改正D.逾期不改正的，对单位处1万元以上10万元以下的罚款E.逾期不改正的，对个人处1000元以上1万元以下的罚款 A B C D E答案:BE解析 擅自设置、移动、涂改或者损毁历史文化街区、名镇、名村标志牌的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处1万元以上5万元以下的罚款，对个人处1000元以上1万元以下的罚款。问题:4. 合同履行要遵循的原则有_。A.平等履行原则B.全面适当履行原则C.全面负责原则D.诚实信用原则E.公平合理原则 A B C D E答案:BD解析 合同法第60条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”综合选项，选择BD。问题:5. 施工单位投诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有_。A.建设单位不同意鉴定意见B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法D.鉴定意见明显依据不足E.经过质证认定鉴定意见不能作为证据使用 A B C D E答案:BCDE解析 最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定规定，当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；鉴定程序严重违法的；鉴定意见明显依据不足的；经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对于有缺陷的鉴定意见，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的，不予重新鉴定。问题:6. 下列关于诉讼时效期间的表述，正确的是_A.延付或拒付租金的，诉讼时效期间为2年B.出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为1年C.国际货物买卖合同争议的诉讼时效期间为4年D.诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起算E.从权利被侵害之日起超过10年的，法院不予保护 A B C D E答案:BCD解析 民法通则第136条规定：“下列的诉讼时效期间为1年：(1)身体受到伤害要求赔偿的；(2)出售质量不合格的商品未声明的；(3)延付或者拒付租金的；(4)寄存财物被丢失或者损毁的。”第137条规定：“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。”合同法第129条规定，因国际货物买卖合同和技求进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。问题:7. 按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有_。A.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应在当地和全国公布B.通过与工商、税务、纪检、监察、司法、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，在本地区公布C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私E.要逐步实现全国建筑市场诚信信息平台网络互联、信息共享和实时发布 A B C D E答案:ABCE解析 总体上讲，A、B、C、D、E选项的表述都符合法规规定，但对于D选项，需要视具体情况而定。一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。故D选项不符合本题题意。问题:8. 合同的订立，应当遵循_原则。A.平等B.自愿C.诚实信用D.合法E.合理 A B C D E答案:ABCD考点 合同的订立原则解析 合同的订立，应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、合法原则等。问题:9. 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式载明的事项有_A.履行义务的期限B.作出强制执行决定的依据C.履行义务的方式D.涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式E.当事人依法享有的陈述权和申辩权 A B C D E答案:ACDE解析 行政机关作出强制执行决定前，应当事先催告当事人履行义务。催告应当以书面形式作出，并载明下列事项：(1)履行义务的期限；(2)履行义务的方式；(3)涉及金钱给付的，应当有明确的金额和给付方式；(4)当事人依法享有的陈述权和中辩权。当事人收到催告书后有权进行陈述和申辩。行政机关应当充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录、复核。当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。问题:10. 工程项目验收存在问题，应重新组织建筑节能工程验收的情形有_。A.未完成建筑节能工程设计内容的B.参加验收人员不具备相应资格的C.参加验收各方主体验收意见不一致的D.验收程序和执行标准不符合要求的E.各方提出的问题未整改完毕的 A B C D E答案:BCDE解析 工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收：验收组织机构不符合法规及规范要求的；参加验收人员不具备相应资格的；参加验收各方主体验收意见不一致的；验收程序和执行标准不符合要求的；各方提出的问题未整改完毕的。问题:11. 安全生产法规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向_报告；接到报告的人员应当及时予以处理。A.建设单位法定代表人B.设计人员C.工会D.现场安全生产管理人员E.本单位负责人 A B C D E答案:DE解析 本题考核的知识点为施工作业人员应当履行的安全生产义务。安全生产法规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。问题:12. 招标代理机构应当具备的条件包括_。A.有从事招标代理业务的营业场所B