关 键 词：

5.28 YF 工程类 工程

资源描述：

5.28 YF 工程类,5.28,YF,工程类,工程

内容简介：

一级建造师考试密押资料建筑工程管理与实务分类模拟题38一级建造师考试密押资料建筑工程管理与实务分类模拟题38建筑工程管理与实务分类模拟题38一、单项选择题问题:1. 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201规定工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，_d未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔被认可。A.7B.14C.28D.56答案:C问题:2. 工程施工中，承、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期_。A.承包人承担责任，工期不予顺延B.发包人承担责任，工期顺延C.发包人、承包人各承担一半D.都不承担责任答案:B问题:3. 承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列费用中发包人不予赔偿的是_。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复答案:B问题:4. 下列工程项目条件中，不宜采用固定总价合同的是_。A.工程施工周期比较短B.设计图纸资料齐全C.工程技术结构复杂D.投标人投标准备期相对较长答案:C问题:5. 下列类型的合同中，对于承包人来说承担的风险较大的是_。A.固定总价合同B.固定单价合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同答案:A问题:6. 固定单价合同中，分项工程工程量的风险属于_。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.工程造价咨询机构答案:A问题:7. 建设工程施工合同(示范文本)GF2013 0201中关于合同文件组成部分：图纸；工程预算书；投标书附件；有关标准规范。如果上述文件就同一内容的约定不一致，则其优先解释顺序为_。A.B.C.D.答案:D问题:8. 分包单位拒不服从总包单位的安全生产管理而发生生产安全事故的，则_。A.由分包单位承担全部责任B.由分包单位承担主要责任C.由分包单位和总包单位承担连带责任D.由总包单位承担责任答案:B问题:9. 承、发包人以建设工程施工合同(示范文本)GF20130201签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是_。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日为验收合格日C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收答案:B二、多项选择题问题:1. 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201主要由_三部分组成。A.通用条款B.合同标准条件C.协议书D.补充和修正文件E.专用条款 A B C D E答案:ACE问题:2. 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201规定的可调价合同中合同价款调整因素包括_。A.国家政策的变化B.法律、行政法规的变化C.工程造价管理部门作出的价格调整D.一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过8hE.一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8h A B C D E答案:ABCD问题:3. 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201中关于承包人索赔程序正确的有_。A.索赔事件发生后28d内，承包人向工程师发出索赔意向通知B.工程师收到索赔报告和有关资料后14d内予以答复，否则视为认可该项索赔C.发出索赔意向通知后28d内，承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料D.索赔事件持续进行时，承包人阶段性发出索赔意向，在索赔事件终了后28d内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据 A B C D E答案:ACDE问题:4. 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201规定属于发包人工作义务的是_。A.办理平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件B.组织图纸会审和设计交底工作C.办理工程施工中断道路交通的申请批准手续D.向承包人提供施工办公用房及设施E.负责施工现场内文物及古树古木保护工作 A B C D E答案:ABC问题:5. 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201约定属于承包人工作义务的是_。A.确定水准点与坐标控制点B.协助处理施工现场地下管线的保护C.负责已完工程的保护工作D.遵守有关主管部门对施工场地噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，办理有关手续E.提供和维护非夜间施工适用的照明、围栏设施 A B C D E答案:CDE问题:6. 建设工程施工劳务分包合同(示范文本)GF20030214中规定属于分包人工作义务的是_。A.搭建自身需要生产、生活临时设施B.负责工程沉降观测C.同监理工程师办理工程变更和洽商D.承担由于自身原因造成的安全事故的损失及各种罚款E.按标准化工地要求设置标牌，做好自身责任区治安保卫工作 A B C D E答案:DE问题:7. 合同法规定双方当事人对某些内容约定不明情况下，合同的履行原则正确的有_。A.当事人协议补充原则B.按照合同有关条款确定原则C.按照公平合理原则D.按照交易习惯确定原则E.法定补充原则 A B C D E答案:ABDE问题:8. 下列情况下签订的合同中，属无效合同的有_。A.承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工B.工程施工需要资质为一级，而承包人为二级C.承包人通过与发包人事先串通谋取中标D.某包工头借用承包人名义承揽工程施工E.工程承包人原资质等级不足，后于工程竣工前取得工程相应资质 A B C D E答案:ABCD问题:9. 下列行为中，属于违法分包行为的有_。A.经发包人同意，总承包人将给排水工程分包给李某组织施工B.钢结构专业分包人将工程分包给另一公司施工C.经发包人同意，总承包人将建筑主体的裙楼工程分包给其他建筑公司施工D.总承包人自行决定将承包范围内采暖工程分包给机电安装公司施工E.总承包人自行决定将劳务作业分包给劳务公司 A B C D E答案:ABCD问题:10. 下列情形中，可以认定为工程转包的有_。A.施工承包人未在施工现场设立项目管理机构、派驻项目经理及必备项目管理人员B.施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要工程管理人员不符C.总承包人将整个工程分派给2个项目部组织施工D.总承包人将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他承包人E.施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系 A B C D E答案:ABDE问题:11. 发包人须对工程质量的缺陷承担一定的过错责任的情况有_。A.发包人委托的设计有缺陷B.发包人指定分包工程施工队伍能力欠缺C.发包人指定的材料迟延供货D.发包人供应设备存在缺陷E.发包人对有缺陷的施工方案签署同意意见 A B C D E答案:ABD问题:12. 承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张的情形有_。A.发包人在承包人催告下始终未能提供施工图纸B.发包人未按照约定履行隐蔽工程验收义务C.发包人对承包人施工计划迟迟不予审批D.发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款E.发包人采购的钢筋主材质量不合格严重影响工程进度，使工程长时间停工 A B C D E答案:ADE问题:13. 发包人可以提出解除建设工程施工合同的主张的情形有_。A.已经施工完毕的基础工程质量不合格，但承包人拒绝返工进行修复B.承包人承诺的管理人员迟迟不能到位C.工程未能按照合同约定竣工，经发包人催告后，仍未在合理期限内施工完毕D.承包人明确提出由于资金困乏不能按照约定垫资施工，为此而停工E.未经发包人同意，承包人将承包范围内门窗工程分包给某安装公司施工 A B C D E答案:ACDE问题:14. 承包人提出索赔成立的前提条件是_。A.并非自己过错而应由发包人承担责任B.造成客观实际损失C.有事件发生的客观证据D.在规定的时间内按照约定程序提出了索赔要求E.有工程师的签字确认 A B C D E答案:ABCD问题:15. 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201规定，在工程师发出下列指令中，承包人可以提出变更价款要求的情况有_。A.对已完工程进行成品保护B.变更工程有关部位的基准线C.增加附属配套工程D.改变部分施工顺序E.改变有关工程施工时间 A B C D E答案:BCDE问题:16. 建设工程施工合同(示范文本)GF20130201规定，承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔的情况有_。A.百年不遇的大雨B.分包工程因为质量问题返工C.发包人未按合同约定足额支付工程进度款，影响施工正常进行D.发包人未按合同约定提供工程施工许可证E.发包人由于拆迁未按期提供施工场地 A B C D E答案:ACDE问题:17. 按照建设工程施工合同(示范文本)GF20130201规定，工程变更价款的方法是_。A.合同中只有类似变更工程价格，可以参照类似价格B.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格C.按照合同订立时合同履行地的价格D.合同中没有适用或类似变更工程价格，由承包人提出变更报告，经工程师确认E.承包人不同意确认价格，可将争议按照约定诉讼或仲裁 A B C D E答案:ABDE问题:18. 建设工程合同纠纷的处理方式主要有_。A.诉讼B.调解C.仲裁D.和解E.行政处理 A B C D E答案:ABCD问题:19. 宜采用固定总价合同的计价方式的建设工程项目有_。A.已经具备完整、详细的工程设计和必需的施工技术管理文件B.工程量小，工程规模不大C.工程技术结构简单，建设工期较短D.前期招标工作准备充分，投标人准备时间充足E.施工期内人工、材料、机械等要素市场价格可能发生较大变化 A B C D E答案:ABCD问题:20. 宜采用固定单价合同的计价方式的建设工程项目有_。A.工程技术比较复杂B.工程数量难以确定C.工程实行标准化和定型化设计D.工程规模较大E.灾后重建项目 A B C D E答案:BC问题:21. 固定单价合同计价方式下综合单价未包含的因素是_。A.利润B.风险C.规费D.管理费E.税金 A B C D E答案:CE问题:22. 宜采用成本加酬金合同的计价方式的建设工程项目有_。A.项目风险很大B.工程内容、范围、数量不清楚或难以界定C.新型工程D.情况紧急，需要立即开工的E.合同价格缺乏工程设计文件和施工技术管理条件的 A B C D E答案:ABCD三、案例分析题背景 某施工单位与建设单位按建设工程施工合同(示范文本)GF20130201签订固定总价承包合同，合同工期为390d，合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。 为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。 施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示： 施工进度计划(单位：d) 工程施工过程中出现如下事件： 事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。 事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。 事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工方设备闲置损失5万元。 事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。 事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。 针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。 问题 1. 总、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。答案:总、分包单位对付款的约定不合理，分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。 理由：因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款，更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请的要求。 2. 总、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。答案:补充协议的约定不合法 理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分部工程的质量承担连带责任。由总承包单位对施工现场的安全总负责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。 3. 按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。答案:按照持续时间最长法，本工程关键线路为：。 计算工期为390d。 等于合同工期390d，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。 4. 针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并分别说明理由。答案:事件一：工期索赔不成立； 理由：A工作的延期发生在非关键线路，且没有超过其总时差，不影响总工期。 费用索赔成立； 理由：地质勘探报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见，属于建设单位的风险范畴。 事件二：工期和费用索赔均不成立； 理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理，应由施工单位承担该风险及其损失。 事件三：工期索赔不成立； 理由：罕见雷电天气，属不可抗力，属建设单位承担的风险范围，但C工作延误发生在非关键线路上，且对总工期不构成影响，故不成立。 费用补偿不成立； 理由：因不可抗力发生的损失费用，应由双方分别承担各自的费用损失，事件三中设备闲置损失应由施工方自行承担。 事件四：工期和费用索赔均成立； 理由：因为设计变更导致，属于建设单位应承担的责任范围。 事件五：费用索赔不成立； 理由：该工程是固定总价合同，材料价格上涨风险应由工单位承担。 背景 某市新建科技馆工程，地下2层，地上24层，地上裙房4层，通过正规招投标程序，建设单位最终选定了一定具有相应施工总承包资质的A建筑公司为中标单位，并与其签订了工程总承包合同。 施工过程中发生如下事件： 事件一：建设单位将该工程金属门窗工程指定分包，并与具备相应资质条件的B公司签订门窗施工合同。 事件二：由于工期紧张，A公司在征得建设单位同意后，决定自行施工主楼，将裙房工程分包给具备相应资质的C公司，将装饰装修分包给具备相应资质的D公司。 事件三：A公司在征得建设单位同意后，与E劳务公司针对主楼施工签订了劳务分包合同，经查E公司具备相应劳务资质。由于该工程工期压力较大，E公司劳务人员不够，将部分劳务分包给同样具备相应资质的F劳务公司。 事件四：由于D公司管理不善，出现施工质量问题，给建设单位造成一定损失，建设单位因A公司为项目