关 键 词：

5.28 YF 工程类 工程

资源描述：

5.28 YF 工程类,5.28,YF,工程类,工程

内容简介：

一级建造师考试密押资料一级建造师建设工程法规及相关知识模拟402一级建造师考试密押资料一级建造师建设工程法规及相关知识模拟402一级建造师建设工程法规及相关知识模拟402一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个符合题意)问题:1. 某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案。开工后，因主要建筑材料价格异常变动，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以_作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格答案:A解析 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。问题:2. 关于建设工程中的法人，下列说法正确的是_。A.建设单位、施工单位、勘察设计单位都应当是具有法人资格的组织B.法人是建设工程中的基本主体C.在建设工程活动中，建设活动主体都是法人D.特别法人不能成为建设工程活动的主体答案:B解析 在建设工程中，大多数建设活动主体都是法人。施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。问题:3. 甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公司最晚应于_提出回避申请。A.在首次开庭前B.裁决书送达之前C.辩论终结前D.最后一次开庭结束前答案:D解析 仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属；与本案有利害关系；与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的；私自会见当事人、代理人，或者接受当事人、代理人的请客送礼的。当事人提出回避申请，应当说明理由，在首次开庭前提出。回避事由在首次开庭后知道的，可以在最后一次开庭结束前提出。问题:4. 根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，不属于应当撤销安全生产许可证情形的是_。A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的答案:B解析 有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；超越法定职权颁发安全生产许可证的；违反法定程序颁发安全生产许可证的；对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。问题:5. 代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，_。A.代理人承担全部责任B.被代理人承担全部责任C.代理人和第三人负连带责任D.被代理人和代理人负连带责任答案:D解析 代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。问题:6. 下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的_。A.落实制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况D.组织制定安全施工措施答案:C解析 该建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况；检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；监督项目专职安全生产管理人员履责情况；监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况；对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定；对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定；对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告；企业明确的其他安全生产管理职责。问题:7. 建筑节能工程验收的首要步骤是_。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收答案:B解析 建筑节能工程验收的程序：施工单位自检评定；监理单位进行节能工程质量评估；建筑节能分部工程验收；施工单位按验收意见进行整改；节能工程验收结论；验收资料归档。问题:8. 按照建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定的企业负责人带班检查制度，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的_，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的_。A.10%，70%B.15%，70%C.20%，80%D.25%，80%答案:D解析 建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%；项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。问题:9. 下列选项中不属于施工作业人员所享有的安全生产保障权利的是_。A.知情权和建议权B.施工安全防护用品的获得权C.批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权D.接受安全生产教育培训权答案:D解析 施工人员安全生产的权利有：施工安全生产的知情权和建议权；施工安全防护用品的获得权；批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权；依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。D项属于安全生产义务。问题:10. 某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以_罚款。A.5万元B.10万元C.20万元D.25万元答案:B解析 施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。挪用30万元即3020%=6万元，3050%=15万元，所以B项正确。问题:11. 根据建筑市场诚信行为信息管理办法规定，下列说法正确的是_。A.不良行为记录，根据情况在全国公布或地方公布B.行政处理决定在复议期间，公布机关应暂停公布C.良好记录的公布时间为6个月D.公布信息涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密的，不得公开答案:D解析 属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同，A错；行政处理决定在复议或行政诉讼期间，公布机关依法不停止对违法行为记录的公布，B错；良好记录的公布时间为3年，C错。问题:12. 根据2014年12月关于进一步做好建筑企业工伤保险工作的意见的规定，下列说法不正确的是_。A.建筑企业相对固定的职工，按用人单位参加工伤保险B.对于没有固定单位，建筑项目上的农民工，按照项目参加工伤保险C.分包单位未参加工伤保险的职工发生工伤事故，分包单位支付工伤保险待遇，与发包人无关D.发包人将工程发包给不具备用工资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的，发包人与该组织或个人承担连带责任答案:C解析 建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险；对不能按用人单位参保、建筑项目使用的建筑业职工特别是农民工，按项目参加工伤保险。A、B说法正确。建设单位、施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程(业务)发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的，发包单位与不具备用工主体资格的组织或个人承担连带赔偿责任。问题:13. 关于安全专项施工方案审核的说法，不正确的是_。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字答案:B解析 专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，A正确。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字，B错误。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，C正确。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，D正确。问题:14. 甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用、运输路线、运输时间，和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被准时送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后，甲公司的材料员发现了个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是_。A.乙应赔偿甲破损材料损失B.甲有责任承担破损材料损失C.甲应负担增加的运费D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的答案:B解析 承运人应当在约定期间或者合理期间内，按照约定的或者通常的运输路线，将货物安全运输到约定地点。承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加运输费用的，托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的运输费用。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量、毁强等未提出异议的，视为承运人已经按照运输单证的记载交付的初步证据。问题:15. 关于工程建设强制性标准的说法，正确的是_。A.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查答案:D解析 2015年1月住房城乡建设部经修改后发布的实施工程建设强制性标准监督规定规定，在中华人民共和国境内从事新建、扩建、改建等工程建设活动，必须执行工程建设强制性标准。工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。国家工程建设标准强制性条文由国务院住房城乡建设主管部门会同国务院有关主管部门确定。工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。问题:16. 某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人依法将单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据我国合同法的规定，该施工合同解除的时间应为_。A.9月10日B.9月15日C.9月17日D.9月18日答案:C解析 合同当事人一方可以依法单方解除合同，当解除合同的通知到达对方的时候，该合同解除。问题:17. 建设工程质量管理条例规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从_之日起计算。A.工程提请竣工验收B.工程移交C.工程竣工验收合格D.工程投入使用答案:C解析 工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。问题:18. 关于法的效力层级，表述错误的是_。A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决C.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由国务院裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会常务委员会裁决答案:D解析 特别法优于一般法，是指公法权力主体在实施公权力行为中，当一般规定与特别规定不一致时，优先适用特别规定；法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决；行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。问题:19. 甲公司出卖一批钢材给乙公司，约定4月10日乙公司前来甲公司处提货。履约期届至，乙公司无正当理由不来提货，4月12日，甲公司处发生地震，导致这批钢材损失。钢材损失的责任由_承担。A.甲公司B.乙公司C.甲乙公司连带D.甲乙公司平均答案:B解析 在合同履行期内发生不可抗力，合同当事人一方可以免除违约责任，但合同履行期外发生的不可抗力不得免责。问题:20. 对于人员密集的大型场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为_。A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后进行消防验收C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行验收D.在验收后应当报公安机关消防机构备案答案:D解析 国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。问题:21. 建筑工程施工发包与承包计价管理办法规定，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有约定的，应当按国家有关规定执行；国家没有规定的，可认为其约定期限均为_。A.7天B.14天C.28天D.30天答案:C解析 建筑工程施工发包与承包计价管理办法规定，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行；国家没有规定的，可认为其约定期限均为28日。问题:22. 某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限1年，工程于2016年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有_。A.基础工程的保修期限为50年B.屋面防水工程的保修期限为7年C.供热系统的保修期限为自2016年采暖期起，到2018年采暖期结束日止D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年答案:D解析 建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。问题:23. 承包人于2015年6月2日向发包人提出返还质量保证金申请，6月13日发包人进行审核，无异议，则发包人应在_前将保证金返还承包人，否则承担违约责任。A.2015年6月20日B.2015年6月16日C.2015年6月28日D.2015年7月13日答案:C解析 发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。问题:24. 下列关于仲裁委员会独立性原则的说法，错误的是_。A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系B.仲裁委员会之间也没有隶属关系C.仲裁庭进行仲裁，受行政机关的业务指导D.仲裁庭进行仲裁，不受仲裁委员会的干涉答案:C解析 仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系。仲裁委员会之间也没有隶属关系。在仲裁过程中，仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉，也不受其他仲裁机构的干涉，具有独立性。问题:25. 在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是_。A.被告应在收到起诉状副本之日起15日内提出答辩状B.被告只能书面答辩C.被告不进行答辩，视为认可D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理答案:A解析 民事诉讼法规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起15日内提出答辩；A正确。人民法院应当在收到答辩状之日起5日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理；问题:26. 甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是_。A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷答案:C解析 建设工程民事纠纷解决方式有：和解、调解、仲裁和诉讼，仲裁必须有生效的仲裁协议。问题:27. 关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是_。A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳答案:C解析 民事诉讼法解释中规定，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限，A错。举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许人民法院确定举证期限，C正确。第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日，B错。当事人因故意或者重大过失逾期提供的证据，人民法院不予采纳，D错。问题:28. 下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是_。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管辖C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖答案:C解析 仲裁管辖是由当事人在仲裁协议中约定的仲裁委管辖。问题:29. 下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是_。A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中办理设计变更增加的工程款项D.建设单位将应付工程款错付给其他施工单位答案:D解析 不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。问题:30. 仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是_。A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销答案:C解析 调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书；调解书与裁决书具有同等法律效力；调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。裁决书可以申请撤销。问题:31. 抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则_。A.转让行为无效B.转让所得价款应当由抵押权人所有C.转让所得价款可以向第三人提存D.转让所得价款只能提前清偿债务答案:C解析 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；否则，该转让行为无效。抵押人转让抵押物的价款应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。问题:32. 根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向_基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地答案:C解析 民事诉讼法规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。问题:33. 施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是_。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒答案:C解析 建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。问题:34. 甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是_。A.住户不得对乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为提起诉讼B.住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C.住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D.住户不得请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为答案:C解析 当事人认为行政机关具体行政行为侵犯自身合法权益的，可以提起行政复议或行政诉讼，A为行政许可，C为行政征用，均属于具体行政行为，都可提出行政诉讼，A错。注意本案中，作出具体行政行为的是乙市政府，甲省政府的批复不属于具体行政行为。B错。问题:35. 使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由工商行政管理部门分不同情况做出处理，不包括_。A.责令限期改正B.撤销其注册商标C.罚款D.予以通报答案:B解析 使用注册商标的商品生产或者销售有违法行为的行政责任：使用注册商标，其商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由各级工商行政管理部门分别不同情况，责令限期改正，并可以予以通报或者处以罚款，或者由商标局撤销其注册商标。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)问题:1. 根据个人所得税法，下列各项个人所得免纳个人所得税的有_。A.省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得 A B C D E答案:ABCD解析 下列各项个人所得，免征个人所得税：省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金；国债和国家发行的金融债券利息；按照国家统一规定发给的补贴、津贴；福利费、抚恤金、救济金；保险赔款；军人的转业费、复员费、退役金；按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费；依照有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得；国务院规定的其他免税所得。问题:2. 建筑市场诫信行为公告，在下列_情况下可修正或更正。A.公布的信息有误B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定经行政复议、行政执法监督被变更或撤销D.行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E.行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销 A B C D E答案:ABCE解析 建筑市场诚信行为信息管理办法规定，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门进行修正，根据被曝光单位对不良行为的整改情况，调整其信息公布期限，保证信息的准确和有效。行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应诚信信息平台上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜。问题:3. 根据安全生产法，属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是_。A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制E.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 A B C D E答案:ABDE解析 主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故；组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。问题:4. 延期支付工程款的，工程款利息应从支付款之日计付，当事人对工程付款支付时间没有约定或约定不明的，可以根据以下_作为交付时间。A.建设工程实际交付的，以交付之日B.建设工程没有交付的，已提交竣工结算文件之日C.建设工程没有交付，工程价款没有结算的，以当事人起诉之日D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日E.建设工程质量验收合格的，以验收合格之日 A B C D E答案:ABC解析 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。问题:5. 下列属于施工单位负责项目管的技术人员向施工作业班组、作业人员交底的是_。A.施工工种安全技术交底B.分部分项工程施工安全技术交底C.特殊工程单项安全技术交底D.设备安装工程技术交底E.采用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底 A B C D E答案:BCDE解析 安全技术交底，通常有施工工种安全技术交底、分部分项工程施工安全技术交底、大型特殊工程单项安全技术交底、设备安装工程技术交底以及采用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底等。问题:6. 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行_。A.每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练B.每半年至少组织一次现场处置方案演练C.每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.每年至少组织二次综合应急预案演练或者专项应急预案演练E.每年至少组织一次现场处置方案演练 A B C D E答案:AB解析 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。问题:7. 根据标准化法，下列说法正确的是_。A.标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准B.国家标准分为强制性标准、推荐性标准C.行业标准、地方标准是推荐性标准D.企业可以根据需要自行制定企业标准，不得与其他企业联合制定企业标准。E.国务院标准化行政主管部门对团体标准的制定进行规范、引导和监督 A B C D E答案:ABC解析 标准化法规定，标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准，A正确。国家标准分为强制性标准、推荐性标准、行业标准、地方标准是推荐性标准，B、C正确。企业可以根据需要自行制定企业标准，或者与其他企业联合制定企业标准，D错误。国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门对团体标准的制定进行规范、引导和监督，E错误。问题:8. 下列关于建设单位质量责任和义务说法正确的是_。A.建设单位不得迫使承包方低于成本的价格竞标B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位不得明示或暗示施工单位违反工程建设国家标准，降低工程质量D.建设单位不得明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备E.建设单位不得违法发包、肢解发包工程 A B C D E答案:ACDE解析 建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任，不得违法发包、肢解发包；建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期，B错。建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量；建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。问题:9. 严某在某市A区新购一套住房，并请与位于该市B区的装修公司签订了装修合同，装修过程中，装修人员不慎将水管弄破，导致该楼下住户家具被淹毁，严某交涉未果，遂向该市B区法院起诉装修公司，B区法院裁定将案件移送至A区法院，A区法院又将案件退回B区法院，关于本案管辖，说法正确的有_。A.A区法院对该案有管辖权B.B区法院对该案有管辖权C.B区法院移送案件A区法院的做法是错误的D.A、B区法院均无管辖权E.A区法院不接受移送，将案件退回B区法院是错误的 A B C D E答案:AE解析 装修合同属于建设工程施工合同，因此属于不动产专属管辖，只能在A区法院起诉，A正确。B错误。管辖移送，指的是没有管辖权的法院向有管辖权法院移送，B区法院移送案件A区法院的做法是正确的，C错。管辖移送只能一次，A区法院不得将案件退回，E正确。问题:10. 根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有_。A.原告是与本案有直接利害关系的公民，法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖 A B C D E答案:ABE解析 起诉必须符合下列条件：原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；有明确的被告；有具体的诉讼请求、事实和理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。问题:11. 关于建设工程保险的说法，正确的有_。A.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商B.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期 A B C D E答案:AE解析 建筑工程一切险的被保险人范围较宽，被保险人具体包括：业主或工程所有人；承包商或者分包商；技术顾问，A正确。工程开工前，发包人应为建设工程办理保险，支付保险费用，B错误。工程开工前，施工单位应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险，C错误。在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日，D错误。问题:12. 关于和解的说法，正确的有_。A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请B.和解协议具有强制执行力C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不