关 键 词：

5.28 YF 工程类 工程

资源描述：

5.28 YF 工程类,5.28,YF,工程类,工程

内容简介：

一级建造师考试密押资料一级建造师建设工程法规及相关知识模拟396一级建造师考试密押资料一级建造师建设工程法规及相关知识模拟396一级建造师建设工程法规及相关知识模拟396一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意)问题:1. 关于联合体投标的说法，正确的是_。A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成B.招标人应当在资格评审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级答案:B考点 本题考核的是联合体投标。解析 招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，因此A选项错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效，因此C选项错误。由同一专业的单位组成的联合体，应按照资质等级较低的单位确定资质等级，因此D选项错误。问题:2. 固体废物污染环境防治法规定，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向_提出申请。A.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府B.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府C.固体废物接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门D.固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门答案:D考点 本题考核的是一般固体废物污染环境的转移。解析 转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行政区域。未经批准的，不得转移。问题:3. 买卖合同的基本特征是_。A.买卖合同是双务合同B.买卖合同是诺成合同C.买卖合同是有偿合同D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同答案:C考点 本题考核的是买卖合同的基本特征。解析 买卖合同的基本特征是买卖合同是有偿合同。问题:4. 2016年8月1日，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝土搅拌机10台，每台售价5万元人民币，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2016年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“混凝土搅拌机已售完。”下列说法中，正确的是_。A.该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任B.该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任C.该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任D.该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任答案:A考点 本题考核的是要约邀请。解析 合同法规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。要约邀请处于合同的准备阶段，没有法律约束力。问题:5. 某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起_d内核对(审查)完毕并提出审查意见。A.20B.30C.45D.60答案:D考点 本题考核的是竣工结算文件的审查期限。解析 5000万元以上，竣工结算文件的审查期限为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60d。问题:6. 甲企业于2016年6月1日向乙企业发出签订合同的信函。2016年6月5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真件，则甲企业发出传真通知信函作废的行为属于要约_的行为。A.发出B.撤销C.撤回D.变更答案:B考点 本题考核的是要约的撤销。解析 要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。问题:7. 依据文物保护法的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物构成违反治安管理行为的，由_依法给予治安管理处罚。A.公安机关B.文物所在地人民政府C.人民法院D.人民检察院答案:A考点 本题考核的是施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。解析 根据文物保护法的规定，对于盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的，构成犯罪的，依法追究刑事责任；造成文物灭失、损毁的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚。问题:8. 关于合同示范文本法律地位的表述中，不正确的是_。A.合同示范文本对当事人订立合同起参考作用B.当事人必须采用合同示范文本C.合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性D.合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系答案:B考点 本题考核的是合同示范文本的法律地位。解析 合同示范文本对当事人订立合同起参考作用，但不要求当事人必须采用合同示范文本，即合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本无直接关系。合同示范文本具有引导性、参考性，但无法律强制性，为非强制性使用文本。问题:9. 某施工单位的材料采购员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同，则该合同为_合同。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效答案:D考点 本题考核的是表见代理。解析 合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。问题:10. 某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是_。A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效答案:B考点 本题考核的是工程分包。解析 工程分包是允许的，但必须依法进行。分包单位将其承包的建设工程再分包的属于违法分包，因此乙和丙的合同无效。问题:11. 关于施工合同解除的说法，正确的是_。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除答案:B考点 本题考核的是施工合同的解除。解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。本题中，A、D项均缺少条件，不构成发包人可解除合同的程度。C选项同样缺少条件，应是在催告的合理期限内仍未按约定支付工程价款的，承包人才可解除。问题:12. 文物保护法规定，进行大型基本建设工程，_应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位答案:A考点 本题考核的是配合建设工程进行考古发掘工作的规定。解析 进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。问题:13. 历史文化名城名镇名村保护条例规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由_责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。A.省级人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府城乡规划主管部门C.城市、县人民政府建设行政主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门答案:D考点 本题考核的是历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任。解析 历史文化名城名镇名村保护条例规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施；有违法所得的，没收违法所得；逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担；造成严重后果的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款，对个人并处10万元以上20万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。问题:14. 根据招标投标法实施条例，履约保证金的上限是中标合同金额的_。A.2%B.5%C.10%D.20%答案:C考点 本题考核的是履约保证金。解析 招标投标法实施条例第58条规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。问题:15. 下列争议中，不属于劳动争议范围的是_。A.因确认劳动关系发生的争议B.家庭与家政服务人员之间的争议C.因工作时间发生的争议D.因终止劳动合同发生的争议答案:B考点 本题考核的是劳动争议的范围。解析 最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释规定，劳动争议的范围主要是：(1)因确认劳动关系发生的争议；(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；(5)因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；(6)劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷；(7)劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷；(8)劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费、工伤保险待遇和其他社会保险而发生的纠纷；(9)法律、法规规定的其他劳动争议。问题:16. 根据合同法的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是_。A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付答案:A考点 本题考核的是违约责任的免除。解析 在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的合同法仅承认不可抗力为法定的免责事由。问题:17. 城乡规划法规定，建设单位未在建设工程竣工验收后_个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。A.2B.3C.4D.6答案:D考点 本题考核的是建设工程竣工规划验收。解析 城乡规划法规定，建设单位未在建设工程竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报；逾期不补报的，处1万元以上5万元以下的罚款。问题:18. 专项方案经论证后需做重大修改的，_应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位答案:C考点 本题考核的是安全专项施工方案的审核。解析 专项方案经论证后需做重大修改的，施工单位应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。问题:19. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于_。A.一般保证B.连带保证C.反担保保证D.书面保证答案:B考点 本题考核的是保证方式。解析 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。问题:20. 甲与乙签订了一份工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币。甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则甲方可以要求乙方返还_万元人民币。A.10B.16C.20D.32答案:C考点 本题考核的是定金合同的生效。解析 定金合同从实际交付定金之日起生效，定金的数额应也以实际交付的数额为准。因此，乙方收取定金后拒不履行合同时应返还给甲方10万元2=20万元。问题:21. 甲建筑公司与建设单位签订了一份合同并备案，合同中约定的合同价为950万元人民币。后来，建设单位的负责人找到了甲建筑公司的负责人，要求另行签订一个合同，合同价为800万元人民币。则_。A.后签订的合同是原合同的补充部分，应当以后签订的合同作为结算依据B.后签订的合同属于无效的合同，应当以备案的原合同为结算依据C.应当以两个合同的平均价作为结算依据D.不以任何一个合同为准，应当重新协商签订合同答案:B考点 本题考核的是建设工程合同的签订。解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。问题:22. 因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由_负责。A.使用单位与建设单位B.使用单位C.施工单位与使用单位D.使用单位与设计单位答案:B考点 本题考核的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。解析 因使用单位使用不当造成的建筑物损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。问题:23. 某施工企业于2016年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前1周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2016年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2016年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为_。A.2016年3月5日B.2016年3月12日C.2016年3月20日D.2016年4月10日答案:A考点 本题考核的是竣工日期。解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。问题:24. 根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的行政处罚为_。A.终身不予注册B.吊销执业资格证书，5年以内不予注册C.责令停止执业3年D.责令停止执业1年答案:A考点 本题考核的是注册执业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任。解析 建设工程质量管理条例规定，注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册。问题:25. 仲裁法的调整范围仅限于_。A.行政争议仲裁B.农业承揽合同纠纷仲裁C.民商事仲裁D.劳动争议仲裁答案:C考点 本题考核的是仲裁法的调整范同。解析 根据仲裁法的规定，该法的调整范嗣仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”；劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷的仲裁不受仲裁法的调整，依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。问题:26. 根据民事诉讼法的规定，下列不属于证据种类的是_。A.律师代理意见B.书证C.视听资料D.勘验笔录答案:A考点 本题考核的是证据的种类。解析 根据民事诉讼法的规定，根据表现形式的不同，民事证据有以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。问题:27. 甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据民事诉讼法的规定，本案应当由_人民法院管辖。A.房屋所在地B.合同备案地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地答案:A考点 本题考核的是法院管辖。解析 民事诉讼法中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。问题:28. 某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2014年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币3万元人民币，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在_之前申请人民法院强制执行。A.2015年4月15日B.2015年10月15日C.2016年4月25日D.2016年10月25日答案:D考点 本题考核的是申请强制执行的期间。解析 根据民事诉讼法的规定，申请执行的期间为2年。这里的期间，从法律文书规定履行期间的最后1日起计算。问题:29. 合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的_。A.快捷性B.灵活性C.独立性D.强制性答案:C考点 本题考核的是仲裁协议的独立性。解析 仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。当事人在订立合同时就争议解决达成仲裁协议的，合同未成立也不影响仲裁协议的效力。问题:30. 甲市A建筑工程公司与乙市B钢铁公司签订了钢材购销合同，双方在合同中约定：“就本合同发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁。”后双方在履行合同过程中发生争议，A公司向乙市某区人民法院起诉要求B公司承担违约责任；B公司向乙市仲裁委员会申请仲裁。乙市某区人民法院应当_。A.裁定不予受理B.裁定驳回起诉C.将此案移交乙市仲裁委员会仲裁D.受理并依法审理此案答案:D考点 本题考核的是仲裁与诉讼。解析 一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。本案中虽然双方约定发生争议提请甲市的仲裁委员会仲裁，但是B公司却向乙市仲裁委员会申请仲裁，属于一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的情形，因此应由人民法院作出裁定。问题:31. 民事纠纷的法律解决途径中，_是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式。A.调解B.和解C.仲裁D.诉讼答案:B考点 本题考核的是和解的概念。解析 和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。问题:32. 根据民事诉讼法解释的规定，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于_日。A.5B.10C.15D.30答案:C考点 本题考核的是举证时限。解析 民事诉讼法解释中规定，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于15日，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于10日。问题:33. 当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起_个月内提出。A.1B.2C.3D.6答案:D考点 本题考核的是行政诉讼。解析 行政争议未经行政复议，由当事人直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的外，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内起诉。问题:34. 根据民事诉讼法规定，下列关于证据保全的申请，表述有误的是_。A.人民法院接受申请后，必须在72h内作出裁定B.当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请C.裁定采取保全措施的，应当立即开始执行D.申请人在人民法院采取保全措施后30 内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全答案:A考点 本题考核的是证据保全的申请。解析 民事诉讼法规定，人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48h内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。问题:35. 下列对债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院应予支持的是_。A.支付存款本金及利息请求权B.就寄存财物被丢失或损毁向责任人要求赔偿的请求权C.基于投资关系产生的缴付出资请求权D.兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权答案:B考点 本题考核的是不适用于诉讼时效的情形。解析 当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：(1)支付存款本金及利息请求权；(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权；(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。A、C、D项均属于法院不予支持的情形。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)问题:1. 根据实施工程建设强制性标准监督规定的规定，强制性标准监督检查的内容包括_。A.有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督 A B C D E答案:ACD考点 本题考核的是对工程建设强制性标准的监督检查。解析 强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工验收等是否符合强制性标准的规定；(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；(5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。问题:2. 行政机关实施行政强制措施应当遵守的规定包括_。 A由1名有经验的行政执法人员实施 B出示执法身份证件 C通知当事人到场 D采纳当事人的意见 F实施前须向行政机关负责人报告即可 A B C D E 答案:BC考点 本题考核的是行政强制措施实施的一般程序。解析 行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定：(1)实施前须向行政机关负责人报告并经批准；(2)由两名以上行政执法人员实施；(3)出示执法身份证件；(4)通知当事人到场；(5)当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径：(6)听取当事人的陈述和申辩；(7)制作现场笔录；(8)现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明；(9)当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章；(10)法律、法规规定的其他程序。问题:3. 根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准的规定，工程质量不良行为认定标准包括_。A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的D.未对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检测的E.不按照与投标人订立的合同履行义务，情节严重的 A B C D E答案:ABCD考点 本题考核的是工程质量不良行为的认定标准。解析 工程质量不良行为的认定标准包括：(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构(配)件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的；(2)未按照节能没计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的；(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的；(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。问题:4. 根据劳动合同法的规定，以下属于用人单位不得解除劳动合同的情形是_。A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B.在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要扶养的家属的D.女职工在产期的E.因工负伤被确认丧失劳动能力的 A B C D E答案:ABDE考点 本题考核的是用人单位不得解除劳动合同的规定。解析 劳动合同法规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的；(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；(6)法律、行政法规规定的其他情形。问题:5. 建筑法规定，有_情形，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续。A.需要进行爆破作业的B.需要临时占用规划批准范围以内场地的C.需要临时停水、停电、中断道路交通的D.可能损坏电力、邮电通信等公共设施的E.可能损坏道路、管线等公共设施的 A B C D E答案:ACDE考点 本题考核的是建设单位的安全责任。解析 建筑法规定，有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的；(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的；(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的；(4)需要进行爆破作业的；(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。问题:6. 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的处理原则是_。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 A B C D E答案:ACE考点 本题考核的是建设工程当事人对建设工程实际竣工日期有争议的处理原则。解析 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。问题:7. 企业事业单位违反法律法规规定排放大气污染物，造成严重大气污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以采取的行政强制措施有_。A.查封B.恢复原状C.扣押D.代履行E.收取滞纳金 A B C D E答案:AC考点 本题考核的是对向大气排放污染物单位的监管。解析 企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放大气污染物，造成或者可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有大气环境保护监督管理职责的部门，可以对有关设施、设备、物品采取查封、扣押等行政强制措施。问题:8. 根据我国担保法的规定，担保方式包括_。A.抵押B.违约金C.保证D.留置E.质押 A B C D E答案:ACDE考点 本题考核的是保证担保的方式。解析 担保法规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。问题:9. 2016年7月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于2016年7月10日只交付了25万元，卖方予以签收。根据合同法的规定，以下表述错误的是_。A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.买卖合同自2016年7月10日成立C.定金合同自2016年7月1日成立D.若卖方不能交付货物，应返还50万元E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元 A B C D E答案:BCD考点 本题考核的是定金合同。解析 定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。该题中，买卖合同应自2016年7月1日成立。定金合同应自2016年7月10日成立。若卖方不能交付货物，应返还20万元2+5万元=45万元。问题:10. 建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取_等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.巡视C.重点抽查D.专项检查E.平行检验 A B C D E答案:ABE考点 本题考核的是工程监理的形式。解析 建设工程质量管理条例规定，临理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。问题:11. 关于仲裁协议的说法，正确的有_。A.仲裁协议应当是书面形式B.仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权 A B C D E答案:ADE考点 本题考核的是仲裁协议的概念和有效条件。解析 仲裁协议是双方当事人就纠纷解决方式达成的一致意思表示。以口头方式订立的仲裁协议无效。仲裁协议必须以书面方式订立，以口头方式订立的仲裁协议不受法律保护。有效的仲裁协议可以排除法院对订立于仲裁协议中的争议事项的司法管辖权。在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁。问题:12. 建设工程质量管理条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构(配)件、设备