关 键 词：

公路工程 注册土木工程师 注册 土木工程师

资源描述：

公路工程 注册土木工程师,公路工程,注册土木工程师,注册,土木工程师

内容简介：

公路工程监理工程师考试密押资料合同管理模拟33公路工程监理工程师考试密押资料合同管理模拟33合同管理模拟33一、单项选择题(下列各题中，只有一个备选项最符合题意。)问题:1. 有关法律规定，在委托代理关系中的民事责任，授权不明的， 。A.代理人不承担责任B.代理人承担全部责任C.代理人承担连带责任D.代理人与第三人共同承担责任答案:C问题:2. 法律规定， 担保方式必须以法行使，不能通过合同约定产生。A.保证B.质押C.抵押D.留置答案:D问题:3. 合同规定当事人办理有关工程保险的目的是为了 。A.避免风险B.克服风险C.转移风险D.控制风险答案:C问题:4. 对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或者不利的原则，行使 。A.催告权或者撤销权B.追认权或者撤销权C.追认权或者拒绝权D.催告权或者拒绝权答案:C问题:5. 某公路施工合同双方一直没有签订书面合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当 。A.认定合同有效B.认定合同无效C.认定合同成立D.认定合同不成立答案:C问题:6. 甲与乙订有合同，按合同约定，甲向乙交付定金5万元，合同中规定的违约金数额6万元，由于乙违约，给甲造成了8万元的损失，则甲可以要求乙偿付 万元。A.定金5B.违约金与定金18C.违约金8D.违约金及定金11答案:C问题:7. 我国对合同争议的处理实行 。A.一裁两审制B.或裁或审制C.只许仲裁D.只许诉讼答案:B问题:8. 下列情况投标文件有效的是 。A.投标文件未密封B.投标文件逾期送达C.投标单位未参加开标会议D.投标文件无投标单位法定代表人或其授权代理人签字及无投标单位盖章答案:C问题:9. 公路工程施工过程中，工程实际进度与计划不符时，承包人按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师批准后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由 承担责任。A.业主B.承包人C.监理工程师D.承包人和监理工程师共同答案:B问题:10. 公路工程国内招标文件范本规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后的 天内应向承包人支付相应的款项，否则应按投标书附录中的规定加付利息。A.21B.28C.35D.42答案:A问题:11. 公路工程施工过程中，监理工程师出于施工安全考虑指令承包人“暂时停工”，针对该指令承包人 。A.不能得到补偿B.可以得到停工工期补偿C.可以得到停工损失费用补偿D.可以得到停工和费用补偿答案:A问题:12. 如果承包人未在监理工程师规定的时间内运走工地上的不合格的材料或拆除不合格的工程，业主有权雇用其他人来完成，此项工作所发生的一切费用由 负责。A.业主B.承包人C.监理工程师D.保证人答案:B问题:13. 某工程合同金额为500万美元，合同规定工期每延误一天罚款5000美元，最高罚款限额为50万美元。有价值300万美元的工程在合同规定完工日期后的120天达到交工要求通过了交工验收，则承包人应向业主支付拖期罚款 万美元。A.36B.18C.50D.60答案:A问题:14. 某工程施工过程中，因甲承包人的分包人施工延误，导致乙承包人不能按批准的进度计划施工，对此损失事件乙承包人应向 提交索赔文件。A.业主B.监理工程师C.甲承包人D.甲承包人的分包人答案:B问题:15. 公路工程国内招标文件范本规定，监理工程师应在发出中标通知书之后 天内，向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。A.28B.35C.42D.49答案:C问题:16. 公路工程国内招标文件范本规定，承包人应在签订合同协议书后28天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划。监理工程师应在收到该计划后的 天内审查同意或提出修改意见。A.7B.14C.21D.28答案:B问题:17. 公路工程施工监理合同自 开始生效。A.合同签字之日B.合同写明开始执行监理业务之日C.监理工程师实际开始执行监理业务之日D.施工合同开始执行之日答案:A问题:18. 因承包人企业破产，业主单方发出解除合同的通知后，订立的施工合同即行终止，但 条款仍然对双方有约束力。A.保险B.质量控制C.进度控制D.支付与结算答案:D问题:19. 公路工程国内招标文件范本规定，在施工合同履行中合同双方当事人发生纠纷时，则一方当事人应首先将所纠纷的问题书面提交监理工程师解决，并抄给另一方。监理工程师在收到此提交件后 天之内应将自己的裁定通知双方。A.28B.35C.42D.49答案:C问题:20. 施工合同中约定的开工预付款的性质为 。A.定金B.保证金C.无息贷款D.暂付款答案:C二、多项选择题(在下列各题的备选答案中，有两个或两个以上的备选项符合题意。)问题:1. 代理具有如下特征 。A.以代理人的名义从事活动B.以被代理人的名义从事活动C.任何事情及行为都可以代理D.代理人可在授权范围内独立进行意思表示E.代理行为产生的后果由代理人享有 A B C D E答案:BD问题:2. 采用邀请招标方式选择公路工程施工承包人时，业主在招标阶段的工作包括 。A.发布招标公告B.发出投标邀请书C.进行资格预审D.组织现场考察E.召开标前会议 A B C D E答案:BDE问题:3. 根据公路工程施工合同条款规定，下列 工作应由承包人完成。A.土地征用和拆迁B.提供地质报告C.保护施工现场地下管道和邻近建筑物D.临时用地申报批准手续E.提供工程施工进度计划 A B C D E答案:CE问题:4. 依据公路工程施工合同条款的规定，能够构成工程变更事项的有 。A.其他有关工程变更需要的附加工作B.增减合同约定的工程量C.改变有关工程的施工顺序与时间D.工程造价的增减E.改变有关工程部分的高程、位置和尺寸 A B C D E答案:ABCE问题:5. 合同工程颁发了交工证书，即意味着 。A.承包人的合同工期结束B.承包人完成了全部合同义务C.解除承包人对工程质量的责任D.承包人对工程照管责任结束E.履约保函的担保责任终止 A B C D E答案:AD问题:6. 公路工程国内招标文件范本规定，承包人在向监理工程师提交索赔意向通知后的 内，还应提交索赔申请及最后详细账目。A.14天B.21天C.28天D.监理工程师同意的另一期限E.业主同意的其他合理时间 A B C D E答案:BD问题:7. 缔约过失责任的构成，包括 条件。A.合同已经成立B.缔约当事人有过错C.缔约一方当事人无民事行为D.有损害事实E.缔约一方当事人有精神损失 A B C D E答案:BD问题:8. 承担缔约过失责任的情形有 。A.提供格式条款一方免除其责任B.没有得到进口许可证而谎称已取得C.违反缔约中的保密业务D.施工单位不具相应资质等级而谎称具有E.故意提供与订立合同有关的虚伪情况 A B C D E答案:BCDE问题:9. 公开开标体现了招标的公平、公平和公正原则。开标后，任何投标人不得 。A.更改投标书的报价B.再增加优惠条件C.更改评标方法D.更改定标办法E.撤回投标书 A B C D E答案:ABE问题:10. 公路工程施工招标的项目应当具有 条件。A.初步设计文件已被批准B.建设资金已经落实C.项目法人已经确实，并符合项目法人资格标准要求D.施工监理招标已经完成，监理单位已经确定E.征地拆迁工作已经完成 A B C D E答案:ABC问题:11. 投标联合体组成应满足以下 要求。A.三个以上施工单位可以组成联合体B.二个以上施工单位可以组成联合体C.联合体至少有一个单位应当具备承担招标项目的相应资质条件D.联合体中标的，应由联合体主办人与招标人签订合同，其余单位对其承担连带责任E.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任 A B C D E答案:BE问题:12. 根据招标投标法的规定，下列说法是错误的包括 。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由监理单位主持，邀请所有投标人参加D.开标由投标入主持E.邀请三家以上投标人参加开标 A B C D E答案:CDE问题:13. 属于非法分包工程的情况包括 。A.将承包的全部工程分包给其他单位实施B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位C.将工程的主要部分交给其他单位实施D.承接分包工程后进行再分包E.未经监理工程师审查并经业主批准的分包 A B C D E答案:ACDE问题:14. 公路工程施工监理合同中规定的监理单位权利包括 。A.选择承包人的权利B.审查分包单位的权利C.变更工程设计的决定权D.提高工程质量等级要求的决定权E.对实施项目的质量、工期和费用的监督权 A B C D E答案:BE问题:15. 监理工程师在质量监理方面的职权包括 。A.对现场的材料和设备有检查和拒绝的权利B.有权监督承包人的施工，对已完工程有确认或拒收权C.有权要求承包人进行合同中未规定的检验D.审查批准承包人的施工进度计划E.对施工质量不合格的工程有权要求承包人返工 A B C D E答案:ABCE问题:16. 监理工程师签发开工预付款支付证书应具备的条件包括 。A.承包人已提交了履约担保B.承包人已提交了付款申请C.承包人和业主已签订了合同协议书D.承包人已提交了开工预付款担保E.监理工程师已下达开工令 A B C D E答案:ACD问题:17. 下列资料中， 不能成为索赔的证据资料。A.投标人须知B.合同条件C.会议纪要D.现场照片E.业主在电话中的承诺 A B C D E答案:AE问题:18. 公路工程国内招标文件范本规定的暂定金额的用途包括 。A.在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作B.用于支付特殊分包工程的工程费C.用于支付工程变更所发生的款项D.如果在招标时有尚不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中暂时给定该工程款额E.留作不可预见费 A B C D E答案:BDE问题:19. 按照法律规定，只能由当事人本人作出担保的方式有 。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金 A B C D E答案:DE问题:20. 监理工程师索赔管理的任务有 。A.预测和分析导致索赔的原因和可能性B.通过有效的合同管理减少索赔事件发生C.公正合理地处理和解决索赔D.限制承包人的索赔次数E.保护业主利益 A B C D E答案:ABC三、判断题问题:1. 要约撤回是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。答案:B问题:2. 已被撤消的合同与无效合同一样，自始就没有法律约束力。答案:A问题:3. 承包人运至施工现场的施工机械是承包人的财产，他有权随时将其使用到本合同工程之外的其他项目中去。答案:B问题:4. 根据有关法律规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提诉。答案:B问题:5. 工程一切险和第三方责任险是由承包人以承包人与业主双方的名义联名投保，保险费由业主负责。答案:A问题:6. 监理工程师认为有必要时，可以进行合同内没有规定的检验。答案:A问题:7. 公路工程国内招标文件范本规定，如果承包人未经监理工程师审查并取得业主批准，而擅自分包工程，则业主在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，可以向承包人课以专用条款中规定的违约金。答案:A问题:8. 公路工程施工中，承包人对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性负责，因此他有权采用其认为合理经济的施工方法，监理工程师不得干预。答案:B问题:9. 国内范本规定，在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天内，监理工程师签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。答案:A问题:10. 由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行，双方可以提出变更或解除合同。答案:A四、综合分析题(按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。)问题:1. 某公路工程项目参考资料中提供的用砂地点距工地5km。但是开工后发现该砂质量不符合要求，承包人只得从另一距工地20km的供砂地点采购。 而在一个关键工作面上又发生了以下几种原因造成的停工： 7月20日至7月26日承包人的施工设备出现故障； 7月24日至8月9日监理工程师未提供后续图纸； 8月7日至8月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成该地区8月11日到8月 14日供电全面中断。 问题：(1)由于供砂距离的增大，必然引起费用增加，承包人经过计算后，提出了将原用砂单价每吨提高4元人民币的索赔要求。作为监理工程师的你批准该索赔要求吗?为什么? (2)若承包人对因业主原因造成窝工进行索赔时，要求施工机械设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理?如不合理应怎样计算? (3)由于上述几种原因导致的停工，承包人在8月25日提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天(此费率已经监理工程师核准业主批准)和利润损失费人民币2 000元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为监理工程师的你批准延长工期多少天?索赔款额多少万元? 答案:(1)因砂场地点的变化提出索赔不能被批准。 原因是：承包人应对自己就招标文件及参考资料的解释、推论或应用负责。 承包人应对自己报价的正确性与完备性负责。承包人投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。 承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查。承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料。 作为一个有经验的承包人可以通过现场考察确认参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包人没有通过现场考察发现用砂质量问题，其相关风险应由承包人承担。 (2)该算法不合理。 因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算，不包括运转费部分。 人工费损失应考虑这一部分工人调做其他工作时工效降低的损失费用，一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计算，不包括利润。 (3)可以批准的延长工期为19天，费用索赔额为26万元人民币。 原因是：7月20日至7月26日出现施工设备故障，属于承包人应承担的风险，不应考虑承包人的延长工期和费用索赔要求。 后续图纸迟交导致7月27日至8月6日停工，这是业主应承担的风险，应延长工期为11天。成本损失索赔额为11天2万元/天22万元，但不应考虑承包人的利润。 8月7日至8月12日施工现场下特大暴雨，为不可抗力，应延长工期6天，但不应考虑承包人的费用索赔要求。 8月13日至8月14日的停电属于有经验的承包人无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期2天，索赔额为2天2万元/天4万元。但不考虑承包人的利润。 问题:2. 某市拟修建一条一级