关 键 词：

公路工程 注册土木工程师 注册 土木工程师

资源描述：

公路工程 注册土木工程师,公路工程,注册土木工程师,注册,土木工程师

内容简介：

公路工程监理工程师考试密押资料合同管理模拟10公路工程监理工程师考试密押资料合同管理模拟10合同管理模拟10一、单项选择题问题:1. 某公路工程施工合同中，按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同中，发现某分项工程价款约定不明且未达成补充协议，则应 。A.按订立合同时，承包人所在地的市场价格支付B.按订立合同时，工程所在地的市场价格结算C.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算D.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付答案:B解析 价款或者报酬不明的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。问题:2. 当事人订有仲裁协议的，解决施工合同争议应由 申请仲裁。A.业主B.承包人C.业主和承包人任伺一方D.业主和承包人双方共同答案:C问题:3. 按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在 万元人民币以上，必须进行招标。A.10B.50C.100D.200答案:D问题:4. 甲计算机公司总经理口头答应乙建设公司以4000元/台的价格购买30台某型号计算机的要求，但数天后又以当时没有签订合同书为由拒绝履行口头承诺。以上事实应认定为 。A.未采取要约、承诺方式，不构成合同，但应负侵权责任B.未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负侵权责任C.未签订书面买卖合同，不构成合同，但应负缔约过失责任D.构成有效合同，应负违约责任答案:D解析 该合同是以口头形式订立的，符合法律规定。问题:5. FIDIC施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指 的期限。A.合同签字日至承包人提交结清单日B.开工日至工程师颁发移交证书日C.开工日至工程师颁发履约证书日D.移交证书确认的竣工日至办理履约证书日答案:D问题:6. 合同法规定的无效合同条件包括 。 一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益， 损害社会公共利益； 在订立合同时显失公平； 恶意串通损害第三人利益； 违反行政法规的强制性规定 A.B.C.D.答案:D问题:7. 公路工程国内招标文件范本规定，如果监理工程师要求承包人做的材料的试验为合同未规定的细目，则试验结束后，如表明材料未能符合合同规定，其试验费用由 承担。A.承包人B.业主C.业主和承包人共同D.监理工程师答案:A解析 公路工程国内招标文件范本合同通用条件第36.4条规定，如果监理工程师所要求做的检(试)验为合同未规定的或在合同中没有列出细目的，或是在该材料的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明材料未能符合合同规定，其费用应由承包人承担。否则，由业主另行支付。问题:8. 对于表见代理中的相对人(称为善意的第三人)，法律对其合法权益采取 。A.由被代理人承担全部责任B.追究该相对人连带责任C.由该相对人承担主要责任D.法律保护该相对人的合法权益答案:D解析 为了维护代理制度的诚信基础，法律保护善意第三人的合法权益，建立正常的民事流转秩序。问题:9. 在建设工程施工合同成立过程中，通过 订立的合同有效。A.无民事行为人B.无效代理行为人C.限制民事行为人D.表见代理人答案:D问题:10. 施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设计的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时间内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由 承担责任。A.发包人B.设计人C.施工承包人D.监理工程师答案:A问题:11. 第三人明知代理人的行为属于没有代理权、超越代理权、代理权终止后的代理，但仍与代理人签订的合同，对他人造成损失时，该第三人要负法律上的 责任。A.道义责任B.连带责任C.主要责任D.不承担责任答案:B解析 该第三人属于非善意第三人，因此按法律规定，应负连带责任。问题:12. 按照公路工程国内招标文件范本规定，开工预付款一般分 次支付。A.一B.二C.三D.四答案:B解析 按照公路工程国内招标文件范本合同通用条件第60.5条规定，业主收到监理工程师签发的支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的70%的价款，在投标文件载明的主要设备进场后，再支付其余30%。问题:13. 中华人民共和国合同法规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权( )。A.撤回合同B.撤销合同C.解除合同D.中止履行义务答案:D中华人民共和国合同法规定，抗辩权是指在双务合同的履行中，双方都应当履行自己的义务，一方不履行或者有可能不履行时，另一方可以据此拒绝对方的履行要求。问题:14. 编制公路工程施工投标文件的时间，自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止，高速公路、一级公路、技术复杂的特大桥梁、特长隧道不得少于 日，其他公路工程不得少于20日。A.25B.28C.30D.25答案:B解析 按照公路工程施工招标投标管理办法的规定，编制投标文件的时间，自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止时间止，高速公路、一级公路、技术复杂的特大桥梁、特长隧道不得少于28日，其他公路工程不得少于20日。问题:15. 不安抗辩权是指按照合同法规定 享有的中止履行义务的权利。A.先履行义务方B.后履行义务C.合同担保人D.合同当事人双方答案:A解析 不安抗辩权是按照合同法规定先履行合同义务方享有的中止履行义务的权利。问题:16. 投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是 。A.市场行为B.企业行为C.正当竞争行为D.不正当竞争行为答案:D问题:17. A市的甲工厂与B市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材10t，乙厂交付贷款 3万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为 。 付款地点为A市；交货地点为A市；付款地点为B市；交货地点为B市 A.B.C.D.答案:D问题:18. 工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是 。A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担答案:B问题:19. 下列财产中， 可作为抵押物进行抵押。A.抵押人所有的房屋B.抵押人有权使用的集体土地所有权C.依法被查封的财产D.抵押人所有的支票答案:A问题:20. 公路工程国内招标文件范本计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指 。A.根据本工程的设计提供的预计工程量B.根据投标要求估算的报价工程量C.合同履行过程中完成的实际工程量D.工程结账依据的结算工程量答案:A二、多项选择题问题:1. 承包商提供的支付报表包括 。A.作为保留金扣减的任何款项B.预付款的支付和扣还应增加和减扣的款额C.法规变化引起的调整应增加和减扣的款额D.在以前的支付证书中证明的款额的扣除或减少E.延期付款的利息 A B C D E答案:ABCD问题:2. 公路工程施工承包合同的有效期期限错误的是 。A.合同工期B.从开始招标至工程完工的时间C.从合同签订至缺陷责任期结束D.合同工期加保修期E.从合同签订至施工结束 A B C D E答案:ABDE问题:3. 按照FIDIC合同条件的规定，在 期限内承包商都有权提出索赔。A.合同签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E.结清单生效日到提出合同争议日 A B C D E答案:ABCD问题:4. 对业主与承包人有约束力的合同包括 等文件。A.施工合同条件B.施工合同协议书C.施工监理合同D.业主上级主管部门的书面指示E.业主与承包人达成的补充协议 A B C D E答案:ABE问题:5. 根据FIDIC合同条件，施工质量检查中，下列属于工程师权力的有 。A.工程师有权反对或要求承包人从该项工程中立即解雇承包人提供的不称职、玩忽职守的雇员B.工程师有权发出指示，让承包人将不合格的工程、材料或设备拆除和检查C.工程师有权暂停工程D.工程师有权推延工期 A B C D答案:ABC问题:6. 承包商合理延长合同工期的条件可能包括 。A.不可预见的外界条件B.业主延误移交施工现场C.后续法规调整引起的延误D.涉及公共部门原因引起的延误E.因季节性大雨导致延误 A B C D E答案:ABCD问题:7. 关于竣工验收阶段的合同管理，下面说法正确的有( )。A.监理工程师接到承包人申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书；若不满意，则应书面通知承包人，指出需完成的工作B.基本竣工是指完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工C.基本竣工是指工程已通过竣工检验，能够按照预定目的交给业主占用或使用D.提前占用或使用表明该部分工程已达到竣工要求，对工程照管责任也应相应转移给业主，承包人对该部分工程不再负有责任E.颁发工程接收证书后24d内，承包人必须按工程师规定的格式报送竣工报表 A B C D E答案:AC问题:8. 某施工合同在履行中，基于合同一方当事人的请求被人民法院裁定撤销，则该合同的法律责任形式有 。A.支付违约金B.继续履行C.返还财产D.赔偿损失E.追缴财产 A B C D E答案:CDE问题:9. 订立合同可采用的形式有 。A.承诺B.要约C.要约邀请D.书面E.口头 A B C D E答案:DE问题:10. 在合同规定的履行地点不明确时，以下说法不正确的是 。A.给付货币的，在给付一方的所在地履行B.给付货币的，在接受给付一方的所在地履行C.给付货币以外的标的，在履行义务的一方所在地履行D.给付货币以外的标的，在接受履行的一方所在地履行 A B C D答案:ACD解析 合同履行地点不明确时，首先由当事人协议补充，如不能达成补充协议，则按合同的有关条款或者交易习惯确定，否则按下列原则处理：给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。问题:11. 在施工过程中， 引起承包人费用增加，可向业主提出索赔。A.不可预见的施工现场条件的变化B.施工机械的故障C.国家政策法规的变化D.业主原因的工程延误E.工程施工质量问题引起的返工 A B C D E答案:ACD问题:12. 下述原因影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长工期的包括 。A.有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更B.发生强烈地震C.异常恶劣的气候条件D.监理工程师未能在规定的时间内向承包人提供图纸E.承包人缺乏足够的施工机械设备 A B C D E答案:ABCD问题:13. 应由监理工程师签发的文件不包括 。A.临时支付证书B.竣工结算支付证书C.最终报表D.最终支付证书E.结清单 A B C D E答案:CE问题:14. 公路工程国内招标文件范本规定的暂定金额的用途包括 。A.在施工中遇到的、在工程量清单中没有合适项目的零星工作B.用于支付特殊分包工程的工程费C.用于支付工程变更所发生的款项D.如果在招标时有尚不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中暂时给定该工程款额E.留作不可预见费 A B C D E答案:BDE问题:15. 根据交通部公路工程施工招标文件范本监理服务费包括 。A.派驻监理人员费用B.现场费用C.企业管理费D.间接费用E.预备费 A B C D E答案:ABC问题:16. 下列不是经济合同核心的是 。A.价款B.标的C.违约责任D.履行期限E.双方名单 A B C D E答案:ACDE问题:17. 采用邀请招标方式选择公路工程施工承包人时，业主在招标阶段的工作包括 。A.发布招标公告B.发出投标邀请书C.进行资格预审D.组织现场考察E.召开标前会议 A B C D E答案:BDE问题:18. 代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应 。A.以自己的名义签定合同B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务 A B C D E答案:BCE问题:19. “建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。A.错误设计引起的费用B.火灾C.工人恶意行为造成的事故D.技术人员过失造成的事故E.盗窃 A B C D E答案:BCDE问题:20. 合同成立的有效条件包括 。A.合同主体资格合格B.内容合法C.订立的形式和程序合法D.必须经过鉴证公证E.必须经过主管部门登记批准F.必须经过担保 A B C D E F答案:ABC三、判断题问题:1. 为保证合同正常履行，FIDIC条款规定承包商申请期中，付款之前应提交履约担保。答案:B问题:2. 履约保证金的法律后果是，若业主不履行合同则无权请求退还履约保证金，如果是承包人不履行合同则应双倍返还履约保证金。答案:B问题:3. 合同可分为口头合同和书面合同，但建筑工程合同应采取书面合同形式。答案:A问题:4. 在代理活动中，代理人的代理行为目的是为被代理人设立某种权利义务。答案:A解析 代理人必须以被代理人的名义进行代理活动，其目的是为被代理人设立权利义务。问题:5. 标有单价的工程量清单是办理后期支付和结算的依据。答案:B问题:6. 留置是一种担保方式，当事人可以通过合同约定生产留置权。答案:B解析 留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使依法设定，不能通过合同的约定产生留置权。问题:7. 业主签发中标通知书后即退还各投标单位的投标保证书。答案:B问题:8. 债务人或第三人不转移其财产的占有，将该财产作为履行债务的担保方式是抵押。答案:A问题:9. 工程建设招标可以不编制标底。答案:A四、综合分析题问题:1. 某公路改建项目合同文件采用国内招